Concordia, 24 de Abril de 2.014
Expte. N° 20.619-DE
ORDENANZA SOBRE AUTORIZAR AL DEM A SUBASTA CON BASE
VEHÍCULOS Y MATERIAL DE REZAGO.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la venta, con base, de vehículos pertenecientes al parque Automotor del Municipio de Concordia (Anexo I) y material de rezago (Anexo II), según detalles que forman parte integrante de la presente, mediante el procedimiento de Subasta Pública y al mejor postor.
ARTÍCULO 2º.- Establécese que lo recaudado por la venta de vehículos y material de rezago reheridos en el Art. 1° será afectado a una Cuenta Especial del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente, con destino a la adquisición de equipamiento nuevo para la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Asimismo dispónese que se deberá informar al Honorable Concejo Deliberante el monto total de dicha recaudación.-
ARTÍCULO 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los trámites administrativos pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 4º.- Dispónese que en el procedimiento de subasta pública intervendrá La Caja Municipal de Prestamos de Economía Mixta, facultándose al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el o los convenios que a tal efecto correspondan.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 23 de Abril de 2014
Dr. RAFAEL MARIANO GIAMPAOLO
Vice-Presidente 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
ORDENANZA Nº 35.245
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 5 de Mayo de 2.014.
Téngase por Ordenanza Municipal comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
ANEXO I
DETALLES DE VEHICULOS A SUBASTAR
Lote N° 1
Motoniveladora Huber Waco 130.
Año 1978, incompleta
Valor estimado $ 110.000
Lote N° 2
Volkswagen Caddy 1.6 Furgón.
Ano 2000, dominio DFD 350
Valor estimado $ 12.000
Lote N° 3
Dodge D 100, Camioneta
Año 1979, dominio USI 137.
Valor estimado $ 7.500
Lote N° 4
Ford F 600, Regador.
Año 1966, dominio UWY 886.
Valor estimado $ 8.000
Lote N° 5
Ford F600 Volcador.
Año 1973, dominio UWY 753.
Valor estimado $ 15.000
Lote N° 6
Tanque Regador 8.000 Its.
Año 1973,2 eje S/D.
Valor estimado $ 3.000
Lote N° 7
Mercedes Benz 1114, Recolector
Año 1976, dominio USI 195.
Valor estimado $ 10.500
Lote N° 8
Mercedes Benz 91 1, VoIcador
Año 1974, dominio UWY 732.
Valor estimado $ 9.500
Lote N° 9
Tractor Massey Fergusón 1195
Año 1978, S//D.
Valor estimado 15.000
Lote N° 10
Brazo de retroexcavadora con balde de 1/2mt
Valor estimado $ 6.500
ANEXO II REZAGO
Lote N° 1
Canasto IMAP modelo LA9500 AI10 1995, mts-altura 8
Valor estimado $ 8.500
Lote N° 2
Plataforma desmalezadora. para levante tres (3) puntas
Valor estimado $ 1.050
Lote Nº 3
Plataforma desmalezadora. dos (2) rueda 1.40 m de corte
Valor estimado $ 1.500
Lote N° 4
Despiece de motores Mercedes Benz, Perkins.
Valor estimado $ 2.000
Lote N° 5
Rezago de repuestos fuera de uso cambiado a Automotores y Maq. Viales
Valor estimado $ 1.500
Lote Nº 6
Baterias en desuso distintas medidas 55 -75 - 110 - 140
Valor estimado $ 1.100
Lote N° 7
Cubiertas fuera de uso distintas medidas Valor estimado $ 500.
Lote N° 8
Rezago de repuestos de caja de velocidad y diferenciales.
Valor estimado $ 8.500.
Lote Nº 9
Soldadora Eléctrica trifásica 500 Amp.
Valor estimado $ 750.
Lote N° 10
Cargador de batería 12 V - 24 V.
Valor estimado $ 450.
Lote N° 11
2 Motores eléctricos trifásico
Valor estimado $ 600.
DECRETO N° 450/2.014.-
Concordia, 24 de Abril de 2.014
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, en el día de la fecha y en horas de la tarde y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a, cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno y de Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida. se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 451/2.014.-
Concordia, 24 de Abril de 2.014
VISTO el proyecto formulado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Concordia y aprobado por Resolución Nº 3135 de la Secretaria de Empleo de la Nación dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y,
CONSIDERANDO:
Que en virtud de que se llevará a cabo una obra financiada en parte por dicho Ministerio y en parte por la Municipalidad, este Departamento Ejecutivo Municipal estima necesario designar a la Arquitecta GRACIELA SUSANA ETCHEVERRY, Documento Nacional de Identidad N° 12.426.427, Legajo N°1185, como Directora de Obra y Responsable Técnica del Proyecto CONSTRUCCION SALÓN DE USOS MÚLTIPLES BARRIO GOLF, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 568 Letra “D”14.
Que el arquitecto designado tendrá a su cargo la coordinación, seguimiento y la inspección de las obras de marras.
Que por lo expuesto, es decisión de este Departamento Ejecutivo el dictado del presente Decreto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desígnese a la Arquitecta GRACIELA SUSANA ETCHEVERRY, Documento Nacional de Identidad N° 12.426.427, Legajo N° 1185, como Directora de Obra y Responsable Técnica del Proyecto CONSTRUCCION SALÓN DE USOS MÚLTIPLES BARRIO GOLF quien tendrá a su cargo la coordinación, seguimiento y la inspección de la obra de marras, de acuerdo los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo.
DECRETO N°453/2.014.-
Concordia, 24 de Abril de 2.014
VISTO la renuncia al cargo en el Directorio del Directorio del Ente de Gestión Costanera Concordia, creada a través del Artículo 7° de la Ordenanza N° 34.144/10, formulado por el Señor, Dn., José Carlos Ostrovsky, obrante en el Expediente N° 1.138.210/14 y,
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo previsto en la Ordenanza N° 31.144, dicho funcionario representaba a la Asociación Hotelera Gastronómica Concordia, desempeñando las funciones de Vice-Presidente del citado Ente.
Que dado los motivos invocados y expuestos, cabe el dictado del presente acto administrativo.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107º, Inciso u) de la ley N° 10.027, modificado por la ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia al cargo de Vice-Presidente en el Directorio del Ente de Gestión Costanera Concordia, formulado por el Señor, Dn., José Carlos Ostrovsky, en representación de la Asociación Hotelera Gastronómica Concordia, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 7° y 8° de la Ordenanza N° 34.144, a partir del día de la fecha.-
ARTICULO 2°.- Agradecer al Señor, Dn., José Carlos Ostrovsky, por el compromiso puesto de manifiesto en el cumplimiento de las tareas y funciones asignadas oportunamente.-
ARTICULO 3°.- Remitir nota de estilo al Directorio del Ente de Gestión Costanera Concordia y a la Asociación Hotelera Gastronómica Concordia, a los fines de su conocimiento, toma de razón y demás efectos.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, notifíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 454/2.014
Concordia, 24 de Abril de 2.014
VISTO que la Asociación Hotelera Gastronómica Concordia, ha designado a la Dra., Señora, Daniela Álvarez, para integrar el Directorio en el Ente Mixto de Gestión Costanera Concordia, conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ordenanza N° 34.144/10 y,
CONSIDERANDO:
Que la citada Asociación ha efectuado tal designación, en virtud de la renuncia al cargo de Vice-Presidente en el Directorio en el Ente del Ente Mixto de Gestión Costanera Concordia, formulado por el Señor, Dn., José Carlos Ostrovsky, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza N° 34.144, conforme surge de las constancias obrantes en el Expediente N° 1.138.208/14.-
Que en consecuencia, dado los motivos invocados y expuestos, cabe el dictado del presente acto administrativo.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107º, Inciso u) de la ley N° 10.027, modificado por la ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Establécese que la Dra., Señora, Daniela Álvarez, Documento Nacional de Identidad N° 32.087.529, ha sido designada por la Asociación Hotelera Gastronómica Concordia, para desempeñar el cargo de Vice-Presidente en el Directorio Ente Mixto de Gestión Costanera Concordia, conforme a lo previsto en los Artículos 7° y 8° de la Ordenanza N° 34.144/10, a partir del día de la fecha.-
ARTICULO 2°.- Remitir nota. de estilo al Directorio del Ente de Gestión Costanera Concordia y a la Asociación Hotelera Gastronómica Concordia, a los fines de su conocimiento, toma de razón y demás efectos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese; regístrese, notifíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 455/2.014
Concordia, 24 de Abril de 2.014
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “LOS CEIBOS” y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual es se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo Limitada “LOS CEIBOS” representada por su Presidente LOPEZ ALEJANDRO SEBASTIAN, DNI N° 34.042.661 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 9464/029 PARTIDA PROVINCIAL N° 142174, consistente en la ejecución de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.974,46) que será liquidado según certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo l.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “LOS CEIBOS”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 456/2.014
Concordia, 24 de Abril de 2.014
VISTO:
El Protocolo Adicional N° 12/14 al Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación N° 70108 suscripto con la Municipalidad de Concordia de la Provincia de Entre Ríos para la ejecución del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y el fortalecimiento de la Oficina de Empleo,
CONSIDERANDO:
Que es objetivo primordial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Municipio de Concordia, con la supervisión general de la Secretaría de Empleo, la generación de oportunidades de inclusión social y laboral de las y los jóvenes a través de acciones integradas que favorezcan la creación de proyectos personalizados de formación y trabajo.
Que mediante Resolución N° 497 del 13 de Mayo de 2008 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ha puesto en marcha el Programa Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo, reglamentado mediante Resolución de la Secretaria de Empleo N° 764 del 5 de mayo de 2011 y que contiene un, importante conjunto de acciones y prestaciones integradas, destinadas a las y los jóvenes de dieciocho (18) a veinticuatro (24) años de edad que se encuentran en situación de desempleo y que no hayan alcanzado la finalización de sus estudios primarios y/o secundarios, estimándose en un total de seis mil (6.000) jóvenes aproximadamente, pertenecientes a la población del Municipio de Concordia.
Que el Municipio ha suscripto otros Protocolos Adicionales con el mencionado Ministerio, para la implementación y continuidad del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y fortalecimiento de la Oficina de Empleo.
Que la Municipalidad cumplió con las metas comprometidas en Protocolos anteriores y por ello solicito nuevamente, la asistencia técnica y financiera para la continuidad de la ejecución del programa.
Que se creo el Área de Empleo Joven, la cual funciona operativamente en el ámbito de la Oficina de Empleo Municipal, Dirección de Trabajo y Capacitación.
Que el Municipio de Concordia en conjunto con la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, seleccionó las personas que reunían los requisitos necesarios para desempeñarse en los roles de Orientador, Tutor, Operador de Plataforma y Relacionista de Empresas de acuerdo a los protocolos firmados anteriormente, de conformidad con los perfiles y términos de referencia definidos en el ANEXO II del presente protocolo Adicional, expresado en la CLAUSULA CUARTA.
Que mediante Decreto N° 351/2009, de fecha 12/03/2009, se aprobó la apertura de la Cuenta Corriente N° 21200273-13, Extrapresupuestaria Especial, en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Concordia, denominada “APORTE FINANCIERO S.G.T.P. - PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO” “MAS Y MEJOR TRABAJO” – “MODALIDAD ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO- PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL”, donde se transferirán los recursos financieros al Municipio, comprometidos por la Secretaría de Empleo, expresado en la CLAUSULA OCTAVA.
Que la Municipalidad de Concordia debe disponer la contratación de las personas seleccionadas, con el financiamiento de dicha Secretaría, por el término de 12 meses en cuanto a lo dispuesto en la CLAUSULA CUARTA y OCTAVA.
Que la Municipalidad de Concordia, cuando recibe el mencionado Protocolo, un cargo de TUTOR, en este caso SILVA MARIA LORENA, 31.211.327 ha renunciado por motivos personales, cumpliendo sus actividades hasta el 31 de Marzo de 2014, por ello, el contrato se debe confeccionar por 5 meses.
Que la Municipalidad de Concordia realizará un aporte con financiamiento propio, a la suma transferida por la Secretaría de Empleo.
Que la Municipalidad de Concordia se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil para los Jóvenes que adhieran al Programa en cumplimiento a la CLAÚSULA SEGUNDA PUNTO SIETE.
Que la Contaduría Municipal ha tomado conocimiento.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley Provincial N° 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratifíquese en todos sus términos el Protocolo Adicional N° 12/14 al Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación N° 70/08 suscripto con la Municipalidad de Concordia de la Provincia de Entre Ríos para la continuidad de la ejecución del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo suscripto el 11 de Marzo de 2014, el que obra como Anexo del presente.
ARTICULO 2°.- Realícese la contratación de las personas seleccionadas, con financiamiento de la Secretaría de Empleo y con fondos propios de la Municipalidad de Concordia, por el término de 12 meses, de un (1) Orientador, un (1) Relacionista de Empresas, tres (3) Tutores y un (1) Operador de Plataforma para la implementación del mencionado Programa, debiéndose confeccionar un contrato sin aportes por cada uno de los cargos, según detalle que obra en el Anexo I, que forma parte integrante del presente decreto, a partir del 1 de Octubre de 2013 y 1 de Noviembre de 2013 según corresponda.
ARTICULO 3°.- Realícese la contratación de las persona seleccionada, con financiamiento de la Secretaría de Empleo y con fondos propios de la Municipalidad de Concordia, por el término de 5 meses, de un (1) Tutor para la implementación del mencionado Programa, debiéndose confeccionar un contrato sin aportes, según detalle que obra en el Anexo II, que forma parte integrante del presente decreto, a partir del 1 de Noviembre de 2013 y hasta el 31 de marzo de 2014.
ARTICULO 4°.- La erogación que demande la contratación de los agentes mencionados en el Anexo I y II, deberán ser imputados a la: Cuenta Corriente N° 21200273-13, Extrapresupuestaria Especial, en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Concordia, "APORTE FINANCIERO S.G.T.P. - PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO “MAS Y MEJOR TRABAJO” - MODALIDAD ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO- PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL", Cuenta Ingresos N° 5777 Y Cuenta Egresos N° 9777 destinada al manejo de los fondos de dicho programa.
ARTICULO 5°.- La erogación que demande la contratación de los agentes mencionados en el Anexo I y II para el aporte con fondos propios de la Municipalidad de Concordia, deberá imputarse a la partida 0.1.90.01.01.01.11.01 PRODUCCIÓN Y TRABAJO.
ARTICULO 6°.- Contrátese un Seguro de Responsabilidad Civil para los Jóvenes que se adhieran al Programa, según lo acordado en el presente protocolo.
ARTICULO 7°.- Excepciónese lo establecido en el presente Decreto a lo dispuesto en el Decreto N° 423/09.
ARTICULO 8°.- Comuníquese, regístrese, dése a la Secretaría de Producción y Trabajo, Secretaría de Economía y Hacienda, Departamento Liquidaciones, Departamento Administrativo Higiene y Seguridad Laboral, Contaduría, Tesorería y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo.
DECRETO N° 457/2.014
Concordia, 25 de Abril de 2.014
VISTO el reintegro a sus funciones del Secretario de Salud y Deportes, Dr. MARIO H. IMAZ, a partir del día 25 de Abril de 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que durante su ausencia se encontraba a cargo de la Secretaría de Salud y Deportes, el Subsecretario de Salud, Dr. MIGUEL ANGEL RAGONE.
Que corresponde poner en posesión de su cargo al titular de dicha Jurisdicción.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley Provincial N° 10.027, Inc. u) y modificatorias - Régimen Municipal
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Reintégrese a su cargo al Señor Secretario de Salud y Deportes, Dr. MARIO H. IMAZ, a partir del día 25 de Abril de 2014, en virtud de los Considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y Archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ANGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaría de Salud y Deportes
Concordia, 25 de Abril de 2.014
VISTO, el CONVENIO DE DESOCUPACIÓN DE PREDIO Y CESIÓN DE DERECHOS - celebrado entre el Señor HÉCTOR BENJAMIN LACUADRA, en su carácter de ocupante en forma conjunta con su grupo familiar, y la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, y,
CONSIDERANDO:
Que el referido CONVENIO surge en razón de que “LA MUNICIPALIDAD” de Concordia se: encuentra abocada a la efectivización de un plan de revitalización de los espacios situados bajo la cota de seguridad -escala de Puerto de Concordia-, y procura acordar con los propietarios, poseedores, tenedores de todo tipo, usuarios y/o habitantes por cualquier título que tuvieren, el traslado y desocupación de inmuebles ubicados en las condiciones referidas. A efectos de brindar una solución habitacional a las personas que fueren alcanzadas por el citado plan, LA MUNICIPALIDAD• ha dispuesto se adopten medidas tendientes a obtener y otorgar alguna vivienda de interés social en un Barrio de Concordia, que tenga la posibilidad de su traslado, instalación e inserción y así satisfacer las necesidades inmediatas de los afectados, posibilitando que no se vean resentidas las anteriores condiciones de habitabilidad que poseían en la zona considerada inundable y comprendida en el plan de erradicación mencionado.
Que como consecuencia del relevamiento efectuado se ha podido determinar que el Señor HÉCTOR BENJAMIN LACUADRA, D.N.I. N° 11.853.928, domiciliado realmente en el Barrio María Goretti, en calle H. Yrigoyen esquina Felipe Heras -Sur Oeste- de la ciudad de Concordia, vive acompañado de su esposa e hijos según se expresa en el referido convenio; como asimismo las demás consideraciones pactadas entre ambas partes, obran en consecutivas cláusulas, las que se describen en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, estima pertinente ratificar el CONVENIO DE DESOCUPACIÓN DE PREDIO Y CESIÓN DE DERECHOS, que forma parte integrante del presente Decreto como Anexo.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u) de la Ley N° 10.027 Y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase en todos sus términos el CONVENIO DE DESOCUPACIÓN DE PREDIO Y CESIÓN DE DERECHOS, celebrado, entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Presidente Municipal, Contador GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido en este acto por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero LUIS A. BENEDETTO por una parte y por otra parte, el Señor HÉCTOR BENJAMIN LACUADRA, D.N.I. N° 11.853.928; que forma parte integrante del presente Decreto como Anexo, conforme a lo expresado en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
CONVENIO DE DESOCUPACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los 8 días del abril de 2014, entre la “MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA”, con domicilio legal en calle Mitre N° 76 de esta ciudad, representado en este acto por su Señor Presidente Municipal, Cr. Gustavo Eduardo BORDET, DNI 14.998.054, asistido por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos el Ing. Luis Alberto BENEDETTO, D.N.I. N° 10.699.35, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD” por una parte, y por la otra parte el Sr. Héctor Benjamín LACUADRA, DNI 11.853.928, domiciliado realmente en el Barrio María Goretti, en calle H. Yrigoyen esquina Felipe Heras -sur oeste- de la ciudad de Concordia, en su carácter de ocupante en forma conjunta con su grupo familiar, integrado por su esposa e hijos que conviven con el mismo en el lugar y en adelante denominado “EL CEDENTE”; ambas en adelante y en conjunto denominadas “LAS PARTES”, deciden celebrar el presente convenio de desocupación del predio que ocupa y cesión de todos los derechos posesorios que el mismo o sus familiares pudieren tener sobre el mismo, todo de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones a saber: ----------
PRELIMINAR: Las partes de conformidad expresan: ----------------------------
A) Que, LA MUNICIPALIDAD se encuentra avocada a la efectivización de un plan de revitalización de espacios situados bajo cota de seguridad -escala de Puerto de Concordia-, y procura acordar con los propietarios, poseedores, tenedores de todo tipo, usuarios y/o habitantes por cualquier título que tuvieren, el traslado y desocupación de inmuebles ubicados en las condiciones referidas. A efectos de brindar una solución habitacional a las personas que fueren alcanzadas por el citado plan, LA MUNICIPALIDAD ha dispuesto se adopten las medidas tendientes a obtener y otorgar alguna vivienda de interés social en un barrio de Concordia, que posea la posibilidad de su traslado, instalación e inserción y así satisfacer las necesidades inmediatas de los afectados, posibilitando que no se vean resentidas las anteriores condiciones de habitabilidad que poseían en la zona considerada inundable y comprendida en el plan de erradicación mencionado. -----------
B) Que, a efectos de determinar las viviendas situadas en las condiciones mencionadas, características de su construcción, hacer un relevamiento de actividades y servicios con que cuenta establecer el grupo familiar que habita las mismas, LA MUNICIPALIDAD ha realizado visitas periódicas a los lugares en cuestión, efectuando un relevamiento técnico y censo poblacional, lo que le ha permitido detectar y determinar las familias y construcciones comprendidas en el alcance del plan de revitalización de espacios. ------------------------
C) Como consecuencia del relevamiento efectuado se ha podido determinar que en el domicilio parcelario mencionado sobre Hipólito Yrigoyen esquina Felipe Heras -esquina sur oeste- de ciudad, vive EL CEDENTE, acompañado de su esposa e hijos. Asimismo declara y se ha podido apreciar que en el lugar se lleva adelante la actividad de hornero para la fabricación de ladrillos, la que es desarrollada en forma personal por EL CEDENTE, constituyendo la misma, - según declara- la fuente principal de sus ingresos y mantenimiento del grupo familiar.--------------------
D) LAS PARTES declaran que quienes las representan en este acto, tienen la capacidad legal necesaria y las facultades suficientes para suscribir el mismo y que no hay impedimento legal o contractual alguno que les prohíba concluir este Convenio y asumir los derechos y obligaciones en él previstos, dejando expresamente establecido que al indicarse como EL CEDENTE, se abarca a la totalidad del grupo familiar que se ha precisado y que la indicación o mención del Sr. Héctor Benjamín LACUADRA, debe entenderse abarcativa de todos los constatados y que las enunciaciones, derechos y obligaciones que pudieren plasmarse en el acuerdo, los obligan o autorizan en la misma forma que si se hubiese dispuesto en forma personal con cada uno de ellos, lo que reconocen y ratificaran firmando conjuntamente con este al pie del presente.----------------
PRIMERA: EL CEDENTE, cede y transfiere, a favor de LA MUNICIPALIDAD, todo derecho posesorio y/o que por cualquier título y/o derecho detente o considere que pudiere tener sobre el inmueble que ocupa en el lugar detallado precedentemente y ubicado físicamente sobre calle Hipólito Yrigoyen y Felipe Heras -esquina suroeste- de ciudad, manzana 3037, Partida Provincial: 147.107, partida municipal: 26.553, para dar cumplimiento a los objetivos detallados en el PRELIMINAR inciso A) y la normativa vigente. Como contraprestación, LA MUNICIPALIDAD, procediendo de acuerdo a situaciones similares con respecto a otros vecinos que debieron desocupar los espacios en los que habitaban, comprendidos en el plan que se ha denunciado y se lleva adelante, otorgará a EL CEDENTE una (1) vivienda de interés social que se encuentran ubicadas en el barrio Fátima II y forman parte del complejo habitacional conocido como “320 viviendas”. LA MUNICIPALIDAD determinará la ubicación precisa de las viviendas a otorgar y tendrán como destino para que EL CEDENTE habite con su grupo familiar detallado precedentemente y sujeto a las condiciones y particularidades que comprenden la entrega viviendas comprendidas en el Plan de Viviendas citado anteriormente, las que declaran conocer y aceptar y serán instrumentadas en forma separada por el procedimiento de entrega previsto para el caso.------------------------------
SEGUNDA: Que, como consecuencia de la necesidad de entregar el predio y trasladarse junto a sus familiares convivientes, EL CEDENTE se ve imposibilitado de continuar la actividad que le brindaba sustento económico y constituía el único ingreso familiar, lo que es objeto de consideración por parte de LA MUNICIPALIDAD y en tal sentido se dispone que en merito a los antecedentes citados, sin que el hecho implique reconocimiento de derechos o hechos alguno, ni de prestaciones que pudiere haber efectuado o mejoras edilicias, ni relación de ningún tipo y menos de carácter laboral y/o de empleo público, solo al efecto de posibilitar la continuidad de actividades similares a las desarrolladas anteriormente, que le permitan generación de ingresos y el sostenimiento familiar de EL CEDENTE Y su grupo familiar, no implicando tampoco pago de indemnización de ningún tipo, ni por ningún motivo y/o reconocimiento de su procedencia o de potencial derecho o hecho que así lo amerite, LA MUNICIPALIDAD entregará a EL CEDENTE quién actúa por sí y en representación del resto de los integrantes constatados como convivientes en el predio ubicado en calle Hipólito Yrigoyen y Felipe Heras -esquina suroeste-, de Concordia, la suma única y total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), en carácter de subsidio no reintegrable y para que el beneficiario destine los mismos a la instalación y puesta en marcha de un local y/o comodidades que le permitan dar continuidad a las tareas de fabricación de ladrillos en horno, que desarrollaba en el sitio a desocupar. La suma será abonada, en un solo pago, en efectivo, mediante entrega de cheque por ante la Tesorería Municipal. Una vez efectivizados los pagos y recepcionados los mismos por EL CEDENTE, no tendrá nada más que reclamar a LA MUNICIPALIDAD, en merito a lo dispuesto en el presente convenio, ni por la entrega del predio referido, ni como compensación por la tarea que desarrollaba, ni por las consecuencias que pudieren derivarse del cese de la actividad, de su traslado o por cualquier otra consecuencia previsible o imprevisible que pudiere tener conexión o relación de cualquier tipo con la desocupación y/o el traslado consecuente. -------
TERCERA: La vivienda a entregar en el complejo “320 viviendas” del Barrio Fátima II, lo serán en el estado en que se encuentren a la fecha de la firma del presente convenio, incluso si se encontraren sin terminaciones y con - faltantes, todo lo que EL CEDENTE, y su grupo familiar declara -mediante la firma estampada al pie- conocer y no tener derecho a reclamo alguno contra LA MUNICIPALIDAD por tal situación y la de las adjudicaciones a viviendas correspondientes. Tampoco podrá EL CEDENTE, o sus familiares denunciados en la cláusula PRIMERA -una vez realizada la desocupación definitiva del predio dado en cesión- realizar reclamo alguno y que no fuera el pactado en el presente convenio, ni podrán instalarse o permitir su instalación por parte de sus familiares en el inmueble cedido, ni realizar construcciones o de manera alguna perturbar la toma de posesión por parte de LA MUNICIPALIDAD y/o de terceros autorizados por este. ------------
CUARTA: La adjudicación de las viviendas se hará de acuerdo a un criterio decidido exclusivamente por LA MUNICIPALIDAD a favor de EL CEDENTE y su grupo familiar. Una vez adjudicadas las viviendas, los adjudicatarios no podrán vender, ceder, y/o transferir por cualquier título que sea, los inmuebles recibidos y se obligan a destinar las mismas para su vivienda y asiento de familia. La Unidad encargada de la administración y entrega de las viviendas comprendidas en el Complejo Habitacional “320 Viviendas”, se hará cargo de llevar adelante y efectivizar todas las medidas e instrumentos necesarios para la entrega de las viviendas, adoptando todas las medidas para su regularización en el menor tiempo posible y hacer conocer a los mismos de las consecuencias derivadas de la entrega y de su falta de observancia. ------------------------
QUINTA: Está a cargo de la familia de EL CEDENTE, el mantenimiento y conservación de los inmuebles recibidos en el barrio Fátima II, quedando por parte de ellos efectuar las reparaciones correspondientes, incorporando los faltantes que sean necesarios sobre las mismas en el menor tiempo posible y se obligan a someterse a todas las condiciones que rigen para el otorgamiento, toma de posesión y posterior escrituración establecida para la totalidad de las viviendas comprendidas en el Plan del complejo habitacional conocido como “320 viviendas”, las que, de no respetarse, podrán ser objeto de causal de rescisión de su concesión y autorizará la recuperación de la vivienda tal como se encuentra establecidos en las condiciones del mismo y mediante los procedimientos allí establecidos. -----
SEXTA: LA MUNICIPALIDAD, podrá, a su entera decisión, y en el caso que considere oportuno de acuerdo a las necesidades de cada vivienda, entregar materiales de construcción, puertas y/o ventanas de las viviendas que tuvieren tales faltantes, a fin de que EL CEDENTE y/o su grupo familiar, realice a su cuenta y cargo todas las colocaciones y/o reparaciones que corresponda y materiales de construcción que le serán entregados y que recibirá de conformidad, con constancia de su recepción. --
SEPTIMA: EL CEDENTE, por medio del presente convenio, autoriza a LA MUNICIPALIDAD a ingresar en forma inmediata al predio que desocupa para realizar la toma de posesión del mismo y todo tipo de demolición, limpieza, desmalezamiento y/o retiro de todo objeto que allí se encuentre, y/o cuantas acciones o intervenciones resulten pertinentes a efectos de la consolidación del terreno, desocupación total del mismo y la puesta en condiciones para que cumpla con el destino y objetivos que el Municipio determine para el mismo a fin de cumplimentar la finalidad propuesta para el lugar.--------------------
OCTAVA: Para todos los casos no previstos en este Convenio serán de aplicación las prescripciones de la legislación vigente, provincial y local que resulten de aplicación y las que en el futuro pudieren dictarse.-------------------
NOVENA: EL CEDENTE, en su nombre y en representación de todos los constatados como convivientes en el domicilio de antes citado de calle Hipólito Yrigoyen y Felipe Heras -esquina suroeste- de ciudad, recibida la vivienda que le permita trasladarse, y desocupado el inmueble que ocupa junto a su familia, más allá de las obligaciones asumidas por LA MUNICIPALIDAD, cuyo cumplimiento se difiere en el tiempo, queda en condiciones de no efectuar reclamo o acción alguna contra LA MUNICIPALIDAD, sus organismos o Entes, en relación al predio que entrega, ni sobre potenciales perjuicios que le pudiera ocasionar la situación o desarraigo, de ningún orden, ni por suma, mayores costos, incrementos o perdida alguna de cualquier tipo, cesando de pleno derecho su posibilidad de intervención sobre el terreno o reclamos en relación al mismo, salvo los derivad os del presente.---------
DECIMA: LAS PARTES constituyen domicilio especial a todos los efectos del presente, en las direcciones que se consignan ut supra y donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y comunicaciones que allí se les dirijan. La modificación de tal domicilio especial deberá ser notificada a la otra parte de un modo fehaciente y producirá efectos a partir del quinto (5) día hábil de recibida tal comunicación. Para todos los efectos legales del presente contrato, LAS PARTES acuerdan poner fin a sus controversias agotando en primer término las negociaciones directas o en su caso, de no lograrse una solución con los medios propuestos, podrá acudir a la vía judicial, resultando competentes los Tribunales ordinarios de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción.------------
En prueba de conformidad alcanzada por LAS PARTES, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, dos (2) para LA MUNICIPALIDAD, Y uno (1) para EL CEDENTE a los 14 días del mes de abril de 2014.-------------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 460/2.014.-
Concordia, 28 de Abril de 2.014
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 461/2.014
Concordia, 28 de Abril de 2.014
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.014, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.
Que la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.014 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.014 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpro. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
ANEXO DECRETO 461/2.014
0.2.70.01.01.02.20.11 Serv.Pcos. 200.000
0.4.20.01.01.02.21.13 Obras Pcas 20.000
TOTAL 220.000
ANEXO II DECRETO 461/2.014
0.2.10.01.01.02.21.01 Serv.Pcos. 220.000
TOTAL 220.000
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpro. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 462/2.014
Concordia, 28 de Abril de 2.014
VISTO que el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS. A. BENEDETTO, se ausentará de la ciudad, por razones inherentes a sus funciones, a partir del día de la fecha y;
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Señor Sub-Secretario de Obras Públicas Ingeniero LUIS VICTOR COSTA, Documento Nacional de Identidad N° 12.126.623, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u) de la ley 10027 y su Modificatoria-ley Orgánica de los Municipios.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encárgase la atención de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Señor Sub-Secretario de Obras Públicas, Ingeniero LUIS VICTOR COSTA, Documento Nacional de Identidad N° 12.126.623, a partir del día de la fecha, sin perjuicio de sus funciones.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, cumplido, archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpro. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 463/2.014
Concordia, 28 de Abril de 2.014
VISTO la liquidación de haberes del personal municipal, correspondiente al Mes de Abril de 2014, realizada por el Departamento Liquidaciones, cuyas actuaciones obran en Expediente Interno N° 668 D/14 y,
CONSIDERANDO:
Que la citada liquidación asciende a PESOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 69/100 ($24.376.451,69).
Que la Dirección de Presupuesto ha indicado las partidas presupuestarias a las que corresponde imputar el presente gasto.
Que no obstante las observaciones formuladas por la Contaduría y atento a que se cuentan con los recursos necesarios, es decisión del Departamento Ejecutivo dar trámite a las presentes actuaciones.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación, autorizando el total del gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por Ley N° 10,027- Régimen Municipal de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación y el abono de los haberes del personal municipal correspondiente al mes de ABRIL de 2014 y las retenciones realizadas, cuyo monto asciende a la suma total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 69/100 ($24.376.451,69), conforme a las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 668 D/14.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que se aprueba en el Artículo 1° de este Decreto, a las partidas presupuestarias indicadas por la Dirección de Presupuesto, cuyo detalle se anexa formando parte del presente.
ARTICULO 3°.- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpro. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo.
DECRETO N° 464/2.014
Concordia, 28 de Abril de 2.014
VISTO, que la Subsecretaria de Desarrollo Social, Señora MARCELA SBRESSO deberá ausentarse de la Ciudad, por razones inherentes a sus funciones públicas y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Social, transitoriamente, mientras dure la ausencia de su titular, al Director de DESARROLLO SOCIAL, Sr. Elbio Víctor Rodríguez DNI N° 21.697.698, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso “u”, de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encargase transitoriamente la atención de la Subsecretaría de Desarrollo Social, al Sr. Elbio Víctor Rodríguez DNI N° 21.697.698, por los días 28, 29 y 30 de Abril de 2014, período que se encontrará ausente su titular, sin perjuicio de sus funciones especificas como titular de la Dirección de Desarrollo Social, en virtud de los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpro. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 465/2.014
Concordia, 28 de Abril de 2.014
VISTO el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Concordia representado por el Secretario de Gobierno y Gestión de Gabinete a cargo de la Presidencia Municipal, Cr, Juan Domingo Orabona asistido por el Secretario de Economía y Hacienda Cr. Gustavo Labriola y el Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis Benedetto y por la otra parte el Sr. Pedro Pablo Santa Cruz Villalba y ratificado por Decreto N°085/2014,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 405/2014 del día 10 de Abril.de 2014 se dispuso el pago del convenio mencionado.
Que en el mismo se omitió el apellido materno del Señor Santa Cruz Villalba.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 107° incisos ñ), q), y u) de la Ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Modificar el Artículo 2° del Decreto N° 405/2014 del día 10 de Abril de 2014, el que quedara redactado de la siguiente manera:
• ARTICULO 2°.- Disponer reconocer y aprobar el presente gasto y abonar al Señor Pedro Pablo Santa Cruz Villalba DNI N° 93.081.798 la Suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) que será abonada en cinco cuotas consecutivas de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($1.400) venciendo la primera en Enero de 2014 y las restantes en Febrero. Marzo, Abril y Mayo de 2014, conforme a lo previsto en la Cláusula Segunda del precitado Convenio ratificado por el Artículo 1° del Decreto N° 085/2014.
ARTICULO 2°.- Imputar el presente gasto a la partida 0.4.90.01.03.04.34.02 Gob $ 7.000
ARTICULO 3°.- Habiéndose operado el vencimiento dé las tres primeras cuotas del pago pactado en el precitado convenio se solicita el abono de las cuatro primeras haciendo saber a la Tesorería Municipal que deberá tomar las medidas pertinentes para el abono de la quinta cuota a vencer en el mes de Mayo de 2014 respectivamente.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpro. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO Nº 466/2.014
Concordia, 28 de Abril 2.014
VISTO la situación de revista de ka Agente Municipal Contratada, Señora Entonella Natali Giusti, Legajo Nº 5.977 y,
CONSIDERANDO:
Que la recurrente ha cumplimentado con las tareas y objetivos que le fueran encomendadas por la Municipalidad de Concordia.
Que en consecuencia, cabe el dictado del presente acto administrativo.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Departamento Ejecutivo Municipal, de la Ley Nº 20.027 modificada por la Ley Nº 10.082 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Dejare sin efecto el Contrato de Locación de Servicios suscripto oportunamente entre la Municipalidad de Concordia y la Señora Antonella Natali Giusti, Legajo Nº 5.977, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Concordia, a partir del día de la fecha.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, regístrese publíquese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpro. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 467/2.014
Concordia, 28 de Abril de 2.014
VISTO el Expediente Interno N° 503 letra “S”/14, relacionado con la rendición de gastos por la suma total de pesos NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($9.500,00) correspondiente a la Habilitación de la Caja Menor de la Secretaría de Medio Ambiente.
CONSIDERANDO:
Que de fs. 3 a 40 obran los comprobantes de los gastos efectuados con la referida Caja Menor.
Que el Departamento de Presupuesto ha informado a que partidas imputar dicho gasto.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento y la intervención de su competencia.
Que la contaduría Municipal ha realizado informe a su competencia.
Que la Secretaria de Medio Ambiente procedió a sellar el comprobante a Foja 23.
Que corresponde aprobar los gastos, como excepción al Decreto 29.708, Art 3 Inciso “D”.
Que obra informe de la Secretaria dando cumplimiento a las observaciones de la Contaduría Municipal.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, incisos ñ), q) y u) de la ley N° 10027 modificada por la ley N° 10082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese los gastos realizados con fondos de la Habilitación de la Caja Menor de la Secretaria de Medio Ambiente, por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($9.500,00), y reintégrese dicho importe al responsable de la misma, Dra. ESTEVES MARIA BELEN, conforme a las constancias obrantes en el Expediente Interno N° 503 letra “S”/14 y como excepción al Decreto 29.708, Art 3 Inciso D.
ARTICULO 2°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1° del presente Decreto, en las partidas
0.1.90.01.01.02.20.02 MEDIO AMBIENTE $ 2.564,74
0.1.90.01.01.02.20.03 MEDIO AMBIENTE $ 52,03
0.1.90.01.01.02.20.05 MEDIO AMBIENTE $ 1.470,89
0.1.90.01.01.02.20.11 MEDIO AMBIENTE $ 2.530,66
0.1.90.01.01.02.21.04 MEDIO AMBIENTE $ 81,00
0.1.90.01.01.02.21.05 MEDIO AMBIENTE $ 640,00
0.1.90.01.01.02.21.10 MEDIO AMBIENTE $ 1.151,60
0.1.90.01.01.02.21.16 MEDIO AMBIENTE $ 230,00
0.1.90.02.05.07.57 MEDIO AMBIENTE $ 789,90
ARTICULO 3°.- Gírese a la Contaduría ya la Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese,
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Dr. MARIA BELEN ESTEVES
Secretaria de Medio Ambiente.
DECRETO N° 468/2.014.-
Concordia, 28 de Abril de 2.014
VISTO el Convenio marco de Cooperación celebrado entre esta Municipalidad y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. (C.E.AM.S.E.) y,
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, dicha Coordinación brindará asistencia y aportes científicos y tecnológicos sobre la problemática de los residuos sólidos urbanos en la etapa de recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final, como asimismo capacitación del personal afectado a estos servicios que pudiera ser solicitados dentro de la temática ambiental.
Que en el marco de este Convenio el Municipio se compromete a abonar la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00.-) pagaderos en tres (3) cuotas de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00.-) cada una.
Que dicho Convenio consta de CINCO (5) Cláusulas con su respectivo protocolo donde se detallan las condiciones en el que se ejecutará dicho Convenio y cuya copia forma parte integrante del presente Decreto.
Que en consecuencia, corresponde ratificar el Convenio en cuestión, de conformidad a lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Ratificase en todos sus términos el Convenio celebrado entre esta Municipalidad y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. (C.E.A.M.S.E.), para la ejecución de las actividades establecidas dentro del Convenio Marco suscripto entre las partes, en virtud a los Considerandos precedentes y cuya copia forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, Dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Dr. MARIA BELEN ESTEVES
Secretaria de Medio Ambiente.
DECRETO N° 469/2.014
Concordia, 28 de Abril de 2.014
VISTO, la rendición del Coro Estable de Concordia, cuyas constancias obran Expediente Externo N° 1130817/13 y,
CONSIDERANDO:
Que de fojas 1 a 19 obran los comprobantes de la rendición de gastos efectuados por la citada institución.
Que la Contaduría Municipal ha realizado el informe y observaciones respecto a los presentes gastos.
Que a fs. 25 y 28, la Institución da respuesta a lo observado por el área contable, como asimismo solicita se apruebe por excepción la presente rendición.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal procedió mediante Resolución N° 6141/13, al otorgamiento de un aporte de Pesos VEINTE MIL ($ 20.000.-) al Coro Estable de Concordia, de acuerdo a lo previsto, en consecuencia corresponde proceder aprobar la presente rendición de gastos adecuándolo a la normativa vigente.
Que los comprobantes rendidos corresponden a bienes y servicios efectivamente entregados y/o prestados, por lo que no existe perjuicio patrimonial al erario municipal, generándose en contrapartida la pertinente obligación de pago.
Que por razones de equidad tributaria y por un principio de colaboración lógica que debe existir entre los Organismos recaudadores estatales, corresponde informar a los entes de control, presuntas inobservancias a la normativa vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 112º), incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, y la modificatoria 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponer aprobar la rendición de gastos presentada por el Coro Estable de Concordia, gastos efectuados en la organización de la obra de Teatro “Cantico Di Frate Sole”, en conmemoración de los cincuenta años como Director de Dn. Enrique de Monte Caseros, por la suma de Pesos VEINTE MIL ($ 20.000.-), cuyas constancias obran en las presentes actuaciones. Atento a las observaciones vertidas por la Contaduría Municipal y pese a que no existe legislación que lo obligue, esta Secretaría solicita a esa área a que proceda a informar ante la AFIP-DGI - Distrito Concordia- los contribuyentes observados que presuntamente, incumplan con la legislación tributaria vigente.
ARTICULO 2°.- Remitir a la Contaduría a los fines de agregarse al Expediente 1125747.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 470/2.014.-
Concordia, 29 de Abril de 2.014
VISTO, el Expediente N° 29 “M”/14; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 del mismo, el Agente Mensual RODOLFO DANIEL MAIDANA, Legajo N° 2245, solicita se le conceda una categoría más de acuerdo al beneficio previsto en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 34.691/11.
Que a fs. 2 obra informe de la Dirección de Recursos Humanos, donde informa que el agente MAIDANA, cuenta con 57 años de edad y 18 años de servicios y no registrando antecedentes disciplinarios en su legajo personal.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen N° 704/14, manifiesta lo siguiente: “.... atento al pedido a fs. 1, informe de fs. 2 de la Dirección de Recursos Humanos, del Art. 3° de la Ordenanza 34691, que establece “SE podrá acoger al beneficio otorgado por el Artículo 1° del presente, el personal que le reste cinco (5) años para acceder a la jubilación ordinaria y tenga una antigüedad computable en el municipio de hasta 15 años, al que se otorgará una categoría por sobre la que reviste al momento de solicitar el beneficio”, esta Dirección de Asuntos Jurídicos entiende que corresponde encuadrar el presente caso en la normativa citada.”
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 107° incisos u) de la Ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese encuadrar dentro del beneficio establecido en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 34.691/11 al agente mensual Rodolfo Daniel MAIDANA, Legajo N° 2245, en virtud de lo expresado - en el considerando precedente del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Establecese que lo dispuesto en el Artículo 1° se dicta como excepción al Artículo 5° de la Ordenanza N° 34.691/11.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a través de la Dirección de Recursos Humanos, tome nota la Dirección de Liquidaciones y oportunamente archívese en su legajo personal.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 471/2.014
Concordia, 29 de Abril de 2.014
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, en el día de la fecha y en horas de la tarde y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno y de Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 472/2.014
Concordia, 29 de Abril de 2.014
VISTO el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Caja Municipal de préstamos Sociedad de Economía Mixta, el día 29 de abril de 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que a través de citado convenio la Municipalidad de Concordia, se compromete a entregar en depósito a la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta-, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) para implementar una línea de préstamos personales, conforme a las cláusulas iniciadas en el precitado Convenio.
Que el presente Convenio consta de diez (10) cláusulas.
Que, en consecuencia, se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio del día 29 de abril de 2014, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDQ BORDET, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA y el Señor Presidente de la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta, Cr. RUBÉN DARIO BRAU, que consta de diez (10), Cláusulas cuyo Anexo forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.
ARTICULO 2°.- Facúltase al Secretario de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio ratificado a través del Artículo 10 del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2014.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publique, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
ANEXO DECRETO N° 472/2.014
CONVENIO
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil catorce, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra parte, la Caja Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta, con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente, el Cr. RUBEN DARIO BRAU, conforme a la designación formulada oportunamente, en adelante llamado “LA CAJA”, todos con domicilio legal en la ciudad de Concordia, convienen en celebrar el presente Convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar en depósito a LA CAJA la suma de Pesos QUINCE MIL ($ 15.000.-), que será abonado en una (1) cuota, destinado al otorgamiento de préstamos personales al personal municipal, en las condiciones que se establecen en las cláusulas subsiguientes.--------
SEGUNDA: LA CAJA se compromete destinar la suma objeto del presente a préstamos personales al personal de planta permanente, jornal izados, funcionarios y eventualmente contratados, cuidando de verificar en el caso de los contratados, que el plazo de cancelación del crédito no exceda la duración del contrato. -------
TERCERA: En el presente caso, no se establece tope para el otorgamiento de los préstamos, tomándose si en consideración el monto de los haberes y la capacidad de endeudamiento del o los solicitantes de préstamos, estableciendo plazo de devolución de acuerdo a lo señalado en la presente cláusula.---------------------
CUARTA: Los préstamos se destinarán a casos especiales y se canalizarán conforme a la normativa y requisitos que LA CAJA actualmente exige para la operatoria normal y habitual de la misma, con la excepción de que no se requerirá garantía normal, pero si se deberá contar con la autorización pertinente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. -----
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD reconocerá a LA CAJA en concepto de comisión por el servicio prestado en el marco de este Convenio, el 1 % (uno por ciento) que se aplicará mensualmente a cada operatoria, por sistema de amortización francés (Interés sobre saldo).---------------
SEXTA: En el momento de hacer efectiva la liquidación del préstamo LA CAJA procederá a descontar del mismo el valor de lo sellados 1 % (uno por ciento) del monto del crédito, y los gastos administrativos 2% (dos por ciento) del monto, del crédito. -------------------------------
SEPTIMA: Los préstamos que LA CAJA efectúe dentro de la operatoria fijada por este Convenio se abonarán mediante descuento de los haberes, conforme a la comunicación formulada por ésta a la Dirección de Recursos Humanos de LA MUNICIPALIDAD, en la que deberá constar datos del beneficiario del crédito, monto prestado y el importe de la cuota a retener para la amortización de la deuda.----------------------
OCTAVA: Una vez efectivizados los descuentos por parte de LA MUNICIPALIDAD, ésta procederá a depositarios en LA CAJA con el fin de mantener el capital prestado.-
NOVENA: Las partes podrán disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del presente Convenio, lo que deberá ser comunicado con una antelación no menor a treinta (30) días corridos.---------------------
DECIMA: En el caso de rescisión del presente LA CAJA deberá proceder al reintegro inmediato de los fondos que resulte depositaria en el marco de este Convenio. ------
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo en éste acto cada parte el suyo.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBEN DARIO BRAU
Presidente C.M.P.
DECRETO N° 473/2.014
Concordia, 29 de Abril de 2.014
VISTO el contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “Jorge Pedro”, para la construcción de un (1) Salón de Usos Múltiples en el Barrio Golf en la localidad de Concordia, Nomenclatura catastral: Los Sauces y calle Pública, de la Planta Urbana de Concordia, según Proyecto aprobado por Resolución N° 3135 de la Secretaría de Empleo de la Nación, de fecha 9 de Diciembre de 2013, cuya vigencia es a partir del 5 de Mayo del año 2014, hasta el 5 de Enero de 2015, y:
CONSIDERANDO:
Que la Secretaría de Producción y Trabajo conjuntamente con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, elaboró, formulo y presentó un proyecto ante la Secretaría de Empleo de la Nación, en el marco del Programa Construir Empleo, con la finalidad de construir el mencionado Salón, en una zona de crecimiento constante de población, para desarrollar actividades formativas, culturales y deportivas.
Que el mencionado contrato de Ejecución de Obra tiene una duración de 8 meses contados a partir del día 5 de Mayo de 2014.
Que este Departamento Ejecutivo estima atinente ratificar el mencionado contrato para dar comienzo a la obra, cumpliendo lo exigido y pactado con la Secretaria de Empleo de la Nación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u), de la ley 10027 - y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades es de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Ratifíquese en todos sus términos el contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “Jorge Pedro”, para la construcción de un (1) Salón de Usos Múltiples en el Barrio Golf, Nomenclatura catastral: los Sauces y calle Pública, de la Planta Urbana de Concordia, según Proyecto aprobado por Resolución N° 3135 de la Secretaría de Empleo de la Nación, de fecha 9 de Diciembre de 2013, cuya vigencia es a partir del 5 de Mayo del año 2014, hasta el 5 de Enero de 2015 y del que forma parte integrante del presente decreto, como anexo I y que consta de 16 Artículos, conforme lo expresado en I considerando del presente.
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Contaduría Municipal, la Secretaría de Obras y Servicios públicos y la Secretaría de Producción y Trabajo tomen debida nota.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS VICTOR COSTA
Subsecretario Obras Públicas
a/c Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA “PROGRAMA CONSTRUIR EMPLEO”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA
Entre la MUNICIPALIDAD, de CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Presidente Municipal Contador Gustavo Bordet DNI N° 14.998.054, asistido por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Luis Benedetto DNI N° 10.699.353 y el Secretario de Producción y Trabajo, Prof. Néstor Daría Loggio DNI N° 14.687.472 en adelante “El Municipio” por una parte y la Cooperativa de Trabajo “JORGE PEDRO” Ltda. Representada por su Presidente Don Pérez Marcelo Fabián, DNI N° 18.141.243 por la otra parte, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la construcción de un (1) Salón de Usos Múltiples en el Barrio Golf en la localidad de Concordia, Nomeclatura Catastral: Los Sauces y calle Pública, de la Planta Urbana de Concordia, según Proyecto aprobado por Resolución N° 3135 de la Secretaría de Empleo de la Nación, de fecha 9 de Diciembre de 2013.
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutara en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Proyecto presentado oportunamente, Resolución N° 2636 de la Secretaria de Empleo y su reglamento operativo de fecha 11 de Diciembre de 2012, del Reglamento Interno de la Cooperativa, redactado conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Asociativismo y Empresas Sociales (INAES).
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a: la suma de pesos doscientos noventa y cuatro mil ($ 294.000.-)
Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos ($ 145.600.-) fondos transferidos por la Secretaria de Empleo y la suma de pesos ciento cuarenta mil cuatrocientos ($ 148.400.) que aportará la Municipalidad de Concordia, los cuales se destinaran a la construcción de un Salón de Usos Múltiples en el Barrio Golf.
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de 8 meses corridos a partir de la fecha que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA. “La Cooperativa” se obliga a cumplir, en la parte que le corresponde, el plan de trabajos de acuerdo con el cronograma de avances que se adjunta como Anexo I.
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.
SEXTA: “El Municipio” entregará los terrenos con los trabajos preliminares indispensables para el inicio de las obras, con provisión de luz y agua de obra y en condiciones de relleno, compactación y nivelación que aseguren la no inundabilidad y la capacidad portante necesarias, de manera que “La Cooperativa” pueda comenzar los trabajos inmediatamente.
SÉPTIMA: “EL Municipio” realizara los pagos a “La Cooperativa”, de acuerdo al cumplimiento efectivo de las metas estipuladas y de acuerdo al avance de obra. Debiendo requerir a la Cooperativa de Trabajo la presentación de la factura correspondiente y contar además con la conformidad de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral.
OCTAVO: “La Municipalidad” contratará y pagara a una compañía de seguros por Seguro de todo Riesgo para Contratista a los integrantes de “La Cooperativa”.
NOVENA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la Inspección Técnica a cargo de “El Municipio”.
Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, “La Cooperativa” podrá solicitar que se confeccione el Acta de Recepción Definitiva.
DÉCIMA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “El Municipio”, dentro de un plazo de 7 (siete) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que pondrá considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder públicos, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogara el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.
DÉCIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto total del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado conforme a la certificación mensual elaborada y firmada conjuntamente por los Responsables Técnicos de “La Cooperativa” y “El Municipio”, que establecerá el avance físico y financiero mensual.
DÉCIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa su presidente, Sr. Pérez Marcelo Fabián, DNI N° 18.141.243, domiciliado en Las palmeras 40, Barrio Pampa Soler de esta ciudad, quien actuara en su representación, en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.
DÉCIMO TERCERA: RESCISION DEL CONTRATO: “El Municipio” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, total o parcialmente, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Más allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” las deficiencias técnicas que comprometan la calidad del salón y su infraestructura, la interrupción sin causa justificada, el abandono de la obra, un atraso en el ritmo de los trabajos superior al 20% respecto de lo establecido en el Cronograma del Anexo I, el Incumplimiento de sus obligaciones con los cooperativistas. Así mismo la Cooperativa podrá solicitar la rescisión total o parcial de la obra cuando invoque causas de fuerza mayor que no le permitan continuar con todos o partes de los trabajos contratados, para lo cual deberá expresarlo por escrito mediante nota a la Inspección Técnica de El Municipio dentro de los siete (7) días corridos de producida la causa. Se considera falta grave por parte de “El Municipio” la demora injustificada en efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la entrega del terreno en tiempo y forma según la Cláusula Sexta.
DÉCIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar la otra con carácter de obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación a reunirse para tratar de resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores; sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.-
DÉCIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, y la “La Cooperativa” en las Palmeras 40 Barrio Pampa Soler de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto, a los 23 días del mes de Abril del año 2014.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS VICTOR COSTA
Subsecretario Obras Públicas
a/c Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo.
DECRETO N° 474/2.014
Concordia, 29 de Abril de 2.014
VISTO, que se ha reintegrado a sus funciones la de Secretaria de Desarrollo Social, Señora GLORIA SILVINA WARNER, el día 25/04/2014 y en horas de la mañana y,
CONSIDERANDO:
Que en su lugar mediante Decreto N° 446/14 de fecha 23/04/14, quedó a cargo de dicha Secretaria, la Dra. MARCELA SBRESSO, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso “u”, de la Ley 10.027 - y su modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Reintégrase a sus funciones a la Secretaria de Desarrollo Social, Señora GLORIA SILVINA WARNER, a partir del día 25/04/2014 y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
MARCELA PATRICIA SBRESO
Subsecretaria de Desarrollo
a/c Secretaría de Desarrollo Social.
DECRETO N° 475/2.014
Concordia, 30 de Abril de 2.014
VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 04 Letra “I”/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que obra Planilla de Traslado, en la cual la Agente INSAURRALDE MARTA GRACIELA, DNI N° 12.426.265, Legajo N° 5471, solicita el pase desde la Secretaria de Desarrollo Social, a la Secretaria de Gobierno “Museo de Antropología y Ciencias Naturales”.
Que a través del Departamento Presupuesto, indica que se deberá imputar a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.01 - Gobierno.
Que la Dirección de Recursos Humanos, ha tomado intervención.
Que en virtud de ello este Departamento Ejecutivo Municipal, estima pertinente efectuar la desafectación y afectación del personal mencionado.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso “u” de la Ley N° 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectase a la Agente INSAURRALDE MARTA GRACIELA, DNI N° 12.426.265, Legajo N° 5471, de la Secretaria de Desarrollo Social y afectase a la Secretaria de Gobierno “Museo de Antropología y Ciencias Naturales”, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Impútese el gasto correspondiente, a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.01 - Gobierno.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos, y a la Dirección de Liquidaciones.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 476/2.014
Concordia, 30 de Abril de 2.014
VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 09 Letra “L”/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que obra Planilla de Traslado, en la cual la Agente LOPEZ, MARIA CRISTINA, DNI N° 14.162.842, Legajo N° 2419, solicita el pase desde la Secretaria de Desarrollo Social, a la Secretaria de Gobierno “Museo de Antropología y Ciencias Naturales”.
Que a través del Departamento Presupuesto, indica que se deberá imputar a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.01 - Gobierno.
Que la Dirección de Recursos Humanos, ha tomado intervención.
Que en virtud de ello este Departamento Ejecutivo Municipal, estima pertinente efectuar la desafectación y afectación del personal mencionado.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso “u” de la Ley N° 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectase a la Agente LOPEZ, MARIA CRISTINA, DNI N° 14.162.842, Legajo N° 2419, de la Secretaria de Desarrollo Social y afectase a la Secretaria de Gobierno “Museo de Antropología y Ciencias Naturales”, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Impútese el gasto correspondiente, a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.01 -Gobierno.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos, y a la Dirección de Liquidaciones.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 477/2.014
Concordia, 30 de Abril de 2.014
VISTO, las actuaciones del Expediente N° 423 Letra "D"/14, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante expediente interno Nº 2176 Letra “D”/13, se le otorgo al Director de la Dirección de Recolección de Residuos, Tratamiento y Disposición Final, Andrés Jesús Duarte Nº 26.530.475, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana - Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-)
Que en el presente expediente se presentan comprobantes de rendición por el adelanto solicitado.
Que de fojas 03 y 04 obran facturas relacionadas con el adelanto de gastos solicitados.
Que obra comprobante de Ingresos varios.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Apruébase la rendición de adelanto de gastos efectuada por el Director de la Dirección de Recolección de Residuos, Tratamiento y Disposición Final, Andrés Jesús Duarte N° 26.530.475, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana - Secretaría de Obras y Servicios Públicos por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.00), conforme las constancias obrante en el expediente Nº 423 “D”/14.
ARTICULO 2°.- Gírese a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS VICTOR COSTA
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 478/2.014
Concordia, 30 de Abril de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente Nº 638 Letra “D”/2014;
CONSIDERANDO:
Que el Director Municipal de Viviendas a fs 01 solicita rescindir el Contrato de Ejecución de Obra suscripto oportunamente entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Vélez Sarsfield Limitada suscripto para la construcción de cuatro viviendas en inmueble sito en el Bº Constitución Sector Palmeritas Manzana 1003 lotes 6, 7, 8 y 41.
Que dicho contrato en su Cláusula Décimo Cuarta contempla la rescisión contractual previendo además allí las causales.
Que obra documental correspondiente a la Cooperativa en cuestión, a saber: contratos de ejecución de obra, actas de constatación de avance de obra, planilla de certificación, informe técnico, dictamen de Asesoría legal y Técnica de la Dirección Municipal de Vivienda entre otros.
Que toma intervención la Asesoría legal y Técnica de la Dirección Municipal de Viviendas, manifestando que: “... y acreditado el abandono de la obra por parte de la Cooperativa Trabajo de Vélez Sarsfield Limitada., sumado a ello la responsabilidad de la Municipalidad de Concordia frente a los organismos estatales referida a la ejecución del presupuesto oportunamente asignado por el comitente en el Convenio Marco y el interés público comprometido, se aconseja dictar el Acto Administrativo disponiendo se deje sin efecto el vinculo que une a las partes y en virtud del cual se encomendó a la Cooperativa de Trabajo antes citada la ejecución de cuatro viviendas fundada en la causal de abandono de la obra por exclusiva culpa de la Cooperativa de Trabajo Vélez Sarsfield Limitada ...”. “Oportunamente, de considerar pertinente lo expresado, corresponde se proceda al dictado del Acto Administrativo en el sentido aconsejado Que, para el caso de que la Cooperativa en cuestión posea deuda con el Municipio (préstamo, etc) concedida en el marco del Programa Federal de Integración Socio Comunitario, se aconseja, intimar a la misma a su cumplimiento.-“
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Rescindase el contrato de Ejecución de Obra celebrado el 10/08/2012 ratificado por Decreto Nº 1589/2012, suscripto entre la Cooperativa de Trabajo Vélez Sarsfield Limitada y la Municipalidad de Concordia dada las razones expuestas en los Considerandos precedentes
ARTICULO 2°.- Notifíquese a través del Departamento Inspección General a la Sra. Daniela Noemí Siarra en su carácter de Presidente de la Cooperativa de Trabajo Vélez Sarsfield Limitada. Asimismo se deberá comunicar que la Municipalidad de Concordia se reserva el derecho de efectuar las acciones civiles y/o penales correspondientes.-
ARTICULO 3°.- Consúltese por Contaduría Municipal sobre la existencia de deudas de la Cooperativa rescindida y óbrese en consecuencia.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS VICTOR COSTA
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 479/2.014
Concordia, 30 de Abril de 2.014
VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1107218 y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del Expediente N° 1107218, la Señora Carmen Ana María Blasi, D. N. I. 14.307.547, con domicilio en calle H. Primo N ° 1027 de esta ciudad, solicita el cambio de titularidad del Panteón N ° 337 cito en el Cementerio Municipal local que figura a nombre de Lucía Marcogiuseppe de Blasi.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención de su competencia.
Que la Unidad Operativa de Cementerios toma intervención de su competencia.
Que obra reporte de Cementerio con Datos Generales de la Sepultura y Detalle de Cuenta Corriente.
Que obra documentación presentada por la recurrente.
Que sin perjuicio de lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, es decisión del Departamento Ejecutivo autorizar el cambio solicitado por la recurrente, según toda la documentación presentada y evaluada.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la ley N ° 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 045/2014 de fecha 15/01/2014.
ARTICULO 2°.- Transferir el Panteón N ° 337, Seco 4 del Cementerio Nuevo de Concordia a la Señora Carmen Ana María Blasi, D. N. I. 14.307.547, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 3°.- Notificar por el Departamento de Inspección General al recurrente, tome nota el Departamento Tasa General Inmobiliaria dependiente de la Dirección de Rentas de la Secretaría de Economía y Hacienda, el Departamento Obras Privadas dependiente de la Subsecretaria de Obras Públicas, la Unidad Operativa de Cementerio de la Sub- secretaria de Higiene Urbana dependiente ambas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, cumplido archivar.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS VICTOR COSTA
Subsecretario de Obras Públicas
a/c Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Concordia, 10 de Abril de 2.014
Nº 7.463
VISTO:
El XLVI ENCUENTRO inter ENT Concordia 2014, a desarrollarse los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre, en la ciudad de Concordia; y,
CONSIDERANDO:
Que estos encuentros tiene sus orígenes por el año 1969, con el objetivo de realizar actividades referidas a temas específicos de docencia en talleres y charlas, conjuntamente con eventos recreativos como fútbol, vóley, tejo, bochas, pesca, juegos de salón, promoviendo el intercambio entre los asistentes al Encuentro.
Que participarán del evento escuelas técnicas, agrotécnicas, y centros de formación profesional de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires y Corrientes.
Que si bien la organización principal corre por cuenta de la Escuela Técnica N° 1 “Brig. Pascual Echague”, es destacable la participación en la misma de la Escuela Técnica N° 2 “Independencia”, la Escuela Agrotécnica N° 24 “Gral. San Martín”, la Escuela Agrotécnica “Manuel Calderón”, como así también del Centro de Formación Profesional N° 2 y N° 69.
Que este Encuentro es una oportunidad propicia para promocionar las bellezas naturales y bondades turísticas de la ciudad de Concordia.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°.- DECLARASE de Interés Educativo Municipal el XLVI ENCUENTRO Inter ENET Concordia 2014, a desarrollarse los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre, en la ciudad de Concordia.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Sr. Ministro de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones, Dr. José Lauritto.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, al Sr. Director Departamental de Escuelas de Concordia, Profesor Saúl Dri.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 10 de Abril de 2014
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
RESOLUCIÓN Nº 35.244
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 16 de Abril de 2.014.
Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Concordia, 11 de Abril de 2.014
Nº 7.467
VISTO:
Los antecedentes presentados por la Sra. Cecilia Fochesatto solicitando una prórroga para el cambio de unidad del remis de su propiedad; y,
CONSIDERANDO:
Que la documentación adjuntada al Expediente N° 20540 –P justifica ampliamente la prorroga solicitada.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la prorroga de cambio de unidad hasta el 31 de Diciembre del año 2014 a la Señora Cecilia Fochessatto DNI 10.699.824 del vehículo remis Marca Ford modelo Escort LX 1.8 Dominio DTL 725.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 10 de Abril de 2014
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
RESOLUCIÓN Nº 35.246
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 5 de Mayo de 2.014.
Téngase por Ordenanza Municipal comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
Concordia, 11 de Abril de 2.014
Nº 7.465
VISTO:
Que la recurrente ha solicitado en el expediente adjunto como en el presente la condonación de intereses y multas y la concesión de un plan especial de pagos de 60 cuotas para una deuda que mantiene con el Municipio; y,
CONSIDERANDO:
Que la recurrente ha acreditado una especial situación de salud, pese a lo cual ha abonado en tiempo y forma los vencimientos de sus tributos por tasa comercial desde el año 2010 a la fecha.
Que la deuda por la cual solicita concesiones especiales se originó en una diferendo con la Dirección de Rentas cuyo tratamiento resulta ajeno a la competencia de este Honorable Cuerpo, sin perjuicio de lo cual no nos resulta ajeno contemplar especiales situaciones por las que atraviesa la recurrente.
En ese orden de ideas y teniendo especialmente en cuenta la voluntad de pago demostrada pese a la situación de salud que se encuentra atravesando desde largo tiempo, y el monto de la deuda en juicio.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°.- Conceder a Natalia Corina Pascutti, un plan especial de pago de sesenta cuotas por la deuda que mantiene con la Municipalidad de Concordia, y que diera origen al expediente judicial “MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA C/PASCUTTI, NATALIA CARINA S/MONITORIO APREMIO (EXPTE 11541).
ARTÍCULO 2º.- Infórmese al contribuyente de la presente Resolución
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 10 de Abril de 2014
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Presidente
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
RESOLUCIÓN Nº 35.247
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 5 de Mayo de 2.014.
Téngase por Resolución Municipal comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.