Boletín Oficial Nº 2699 - Concordia, 1º de julio de 2016

Los siguientes Decretos, conforman el presente Boletín Oficial Municipal:

Decretos: 615/2.016, 658/2.016, 659/2.016, 660/2.016, 661/2.016, 662/2.016, 663/2.016, 664/2.016, 665/2.016, 666/2.016, 667/2.016, 668/2.016, 669/2.016, 671/2.016, 672/2.016, 673/2.016, 674/2.016, 675/2.016, 676/2.016, 677/2.016, 678/2.016, 679/2.016, 680/2.016, 681/2.016, 682/2.016, 683/2.016, 684/2.016, 685/2.016, 686/2.016 y 687/2.016.-

DECRETO N° 658/2.016
Concordia, 27 de junio de 2016

VISTO: la Planilla de Traslado agregada a fs. 1 del Expediente Interno N° 90 “A” del 30/05/16 presentada por la agente María Belén Ayala, y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se solicita traslado desde la Dirección de Empleo y Capacitación laboral a la Dirección General de Producción, ambas dependientes de la Secretaría de Economía y Hacienda.

Que en la Planilla de Traslado han prestado su conformidad la Directora de Empleo y Capacitación laboral y el Subsecretario de Desarrollo Económico.

Que a fs. 8 la Dirección de Recursos Humanos ha producido el informe de su competencia.

Que de conformidad con la documentación agregada al expediente y lo informado por la Dirección de Recursos Humanos, corresponde hacer lugar a lo solicitado.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones emergentes de la ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos N° 10.027.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Autorizar el traslado de la agente María Belén AYALA, Legajo N° 9344 desde la Dirección de Empleo y Capacitación Laboral a la Dirección General de Producción, ambas dependientes de la Secretaría de Economía y Hacienda, de conformidad a los antecedentes obrantes en Expediente Interno N° 90 “A”/16.

ARTICULO 2°.- Regístrese, notifíquese a la agente por la Dirección de Recursos Humanos, tome nota esa Dirección y la Dirección de Liquidaciones y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DECRETO N° 615/2.016.
Concordia, 15 de junio de 2016

VISTO la solicitud de adscripción de la agente Anahí Zambon Fernández a la CAFESG, cursada por el Dr. Alejandro Jorge Casañas y,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Recursos Humanos informa que la agente Categoría 5°, presta servicios en la Municipalidad de Concordia desde el 1° de Octubre del año 2011, en la Coordinación Gestión Administrativa Técnica, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

Que resulta pertinente dar curso favorable a lo interesado, posibilitando la incorporación de la agente en la forma requerida, previa notificación de lo aquí resuelto.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese la adscripción de la agente Anahí Zambon Fernández (legajo 5976, Categoría 5°, D.N.I. N° 30.482.720), a la CAFESG, de conformidad con lo solicitado por su Presidente, Dr. Alejandro Jorge Casañas.

ARTICULO 2°.- La adscripción deberá iniciarse el 1° de Junio de 2016 y culminar el 31 de Mayo de 2017 y serán de aplicación las disposiciones del Decreto N° 024/16.

ARTICULO 3°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación de la interesada, cumplimentado, remítase a la Dirección de Liquidaciones a los efectos pertinentes.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 659/2.016
Concordia, 27 de junio de 2016

VISTO la promulgación de la Ordenanza Nº 35.454 que establece la creación del Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia, como Organismo Autárquico de la Administración Pública Municipal, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8º de la norma citada en el Visto, es necesaria la designación de un Revisor de Cuentas en el Directorio del Ente.

Que la persona seleccionada reúne las condiciones probidad, honestidad y responsabilidad que se requiere para el desempeño del cargo y de las funciones que se le asignen.

Que conforme a lo expresado y en virtud de contar con recurso humano calificado en la planta del personal municipal se estima pertinente designar, sin perjuicio de sus actuales funciones en la Dirección de Cultura, al Agente Municipal Rodolfo Marcelo Franco, Legajo Nº 2731.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley Nº 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Designase a partir de la fecha al Agente Municipal Rodolfo Marcelo Franco, Legajo Nº 2731, DNI Nº 12.781.944, Revisor de Cuentas para integrar el Directorio del Ente de Gestión de la Radio Pública de Concordia, ad honorem.

ARTICULO 2º.- Disponese que tendrá las siguientes funciones: a) Tendrá atribuciones para observar las documentaciones que considere menester. b) Deberá revisar y refrendar las Rendiciones que el Ente realice a la Municipalidad de Concordia, el Balance Anual y emitir al Directorio el informe correspondiente.

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Comunicación y Desarrollo Cultural y de Gobierno.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 660/2.016
Concordia, 27 de junio de 2016

VISTO:

Las Ordenanzas N° 35.596 y 35.597/2015 que establecen la Estructura Orgánica de la Municipalidad, como las funciones de las distintas Secretarías que componen el Departamento Ejecutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Reglamentario N° 1415/2015, en su artículo 58°).- establece el organigrama de funcionamiento de la Coordinación Legal y Administrativa y la Dirección de Asuntos Jurídicos, creada a través de la Ordenanza N° 35.172, y en los artículos siguientes, 59°), 60°) y 61°) describe las distintas dependencias, así como las funciones a su cargo.

Que es necesario desarrollar un mecanismo de coordinación de la información y gestión administrativa, sobre las actividades, que derivadas del proceso administrativo, debe desarrollar la Coordinación Legal y Administrativa.

A esos efectos, adecuar la estructura orgánica funcional a las demandas actuales es la decisión a adoptar, con la finalidad de estar a la altura de los requerimientos, que deben ser procesados y evacuados acabadamente en tiempo y forma, a los efectos de resolver, en la instancia administrativa, la instrucción y/o seguimiento y/o control y/o supervisión de los trámites y diligencias administrativas, relacionados con los asuntos inherentes a las funciones de la Coordinación Legal y Administrativa, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

Que a tal efecto, esta norma, además de crear la novel Unidad de Gestión Administrativa, inviste al agente municipal que puede, a criterio de esta gestión, desempeñar tal tarea, en función de su probada predisposición a iniciativas proactivas y trabajo en equipo, formación, y espíritu resolutivo.

Que por lo expuesto es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el presente gasto.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º incisos b), h) y u), de la Ley 10027, y su modificatoria Ley N° 10082 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello.

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Crease la Unidad de Gestión Administrativa de la Secretaría de Gobierno. Dependerá orgánica y funcionalmente de la Coordinación Legal y Administrativa. Tendrá rango de Director Nivel 1, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 3°, inc. c-a, del Decreto Nº 593/05 y disposiciones reglamentarias.

ARTICULO 2°.- Designase a cargo de la Unidad de Gestión Administrativa de la Secretaría de Gobierno, dependiente de la Coordinación Legal y Administrativa, al agente municipal Lic. Martínez Ezequiel Javier, Documento Nacional de Identidad N° 22.660.317, Clase 1972, Legajo N° 4840, quién desempeñará sus funciones en cumplimiento y con los alcances expresados en el Artículo 1° de a presente norma, a partir del día 1º de junio de 2016.

DECRETO N° 661/2.016
Concordia, 27 de junio de 2016

VISTO:

La necesidad de concordar la orgánica administrativa de la Secretaría de Gobierno a las nuevas dinámicas que el entramado administrativo institucional requiere, y;

CONSIDERANDO:

Que el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Concordia, ha sancionado las Ordenanzas N° 35.596 y 35.597, con fecha 26 de noviembre del 2015, promulgada por el Departamento Ejecutivo el 4 de diciembre del 2015, que establecen la Estructura Orgánica de la Municipalidad, así como las distintas funciones de las distintas Secretarías que componen el Departamento Ejecutivo.

Que la Ordenanza N° 35.596/15, en su articulado, instituye que el Presidente Municipal será asistido por la Secretaría de Gobierno, cuya función es asistirlo en lo concerniente al gobierno político interno; a las relaciones institucionales ante organismos públicos y de la sociedad civil, sociales y gremiales; coordinando los asuntos a tratar en las reuniones de Gabinete, y presidirlas en ausencia del Presidente Municipal. Además, particularmente, coordinará y controlará las actividades y actos administrativos de las distintas áreas a su cargo, igualmente, coordinará las relaciones con el Honorable Concejo Deliberante, con otras Secretarías, interviniendo en las Ordenanzas, Decretos, y demás actos administrativos; la supervisión y fiscalización del Boletín Oficial, como la sistematización de la legislación municipal vigente; y las injerencias que la orgánica establece de su competencia.

Que la Ordenanza N° 35.597/15, señala las distintas dependencias a cargo de la Secretaría de Gobierno, y en ella la Dirección de Administración y Despacho, cuya función es el diligenciamiento del trámite administrativo, la redacción de actos administrativos y generación de proyectos de acuerdo a los lineamientos que establezca la Secretaría, su ordenamiento y archivo, coordinando el cumplimiento de las funciones asignadas a los departamentos y divisiones a su cargo, así como todas aquellas tareas descriptas en el artículo 5° de dicha normativa.

Que la dependencia ha cumplido acabadamente con la función encomendada, pero los cambios en la organización administrativa interna del Municipio, la demanda creciente de resolución de instancias administrativas, generadas por el propio sistema administrativo, las requisitorias de los ciudadanos, o los imponderables que permanentemente se presentan, implican la necesidad de articular una organización que convine previsibilidad, eficiencia, organización, que involucre a todas y cada una de sus partes componentes.

Dadas las nuevas dinámicas, que implican la necesidad de vertebrar organismos que sigan el principio general de división del trabajo, entendiendo que en una estructura orgánica debe ser centralizada en su dirección, pero descentralizada en sus funciones, y desde donde se pueda observar, la autoridad por un lado, y responsabilidades del personal, por el otro, pero que en los objetivos y metas no esté desprendida de un espíritu de trabajo cooperativo, colaborativo y de equipo.

Bajo estos conceptos, y en función de esa finalidad, se funda la necesidad de modificar la estructura orgánica de la Dirección de Administración y Despacho de la Secretaría de Gobierno de esta Municipalidad de Concordia.

Que a tal efecto, además, esta norma, inviste a los agentes municipales que puedan a criterio de esta gestión, desempeñar con responsabilidad, compromiso, e idoneidad, la tareas y actividades previstas en las funciones encomendadas, en función de su probada experiencia, capacidad, predisposición a iniciativas proactivas y trabajo en equipo, formación, y espíritu resolutivo.

Que por lo expuesto es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el presente gasto.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos b), h) y u), de la Ley 10027, y su modificatoria Ley N° 10082 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.

Por ello:

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Crease el Gabinete de Administración y Despacho, que desarrollará su función con apego a las políticas y lineamientos generales de la administración, y tendrá como función la coordinación y optimización de las actividades del sistema de gestión administrativa, procurando una adecuada integración de equipos de trabajo, destinado a la instrucción y/o seguimiento y/o control y/o supervisión de los trámites y diligencias administrativas, relacionados con los asuntos inherentes a las funciones de la Secretaría de Gobierno. Procurará la sustanciación administrativa de los temas de competencia de la Secretaría con celeridad, eficacia y seguridad jurídica, apoyándose técnicamente al efecto en la Coordinación Legal y Administrativa de la Secretaría de Gobierno. El Gabinete estará conformado por cuatro Áreas, siendo ellas: a) Control y Archivo de Documentos, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, y/o Disposiciones Administrativas; b) Administrativa y Gestión Interna; c) Control de Compras y Contrataciones; d) Control de Expedientes. El Gabinete de Administración y Despacho dependerá orgánica y funcionalmente de la Secretaría de Gobierno.

ARTICULO 2°.- El Área de Control y Archivo de Documentos, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, y/o Disposiciones Administrativas, tendrá como función la transcripción, control, ordenamiento y archivo de toda la documentación, ordenada y foliada cronológicamente, de acuerdo a la mejor organización prevista por el funcionamiento interno de la dependencia. Tendrá rango de Nivel 1, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5° del Decreto N° 593/05 y disposiciones reglamentarias.

ARTICULO 3°.- El Área Administrativa y Gestión Interna, tendrá como función la confección de rendiciones extrapresupuestarias y/o cuentas especiales, control y coordinación administrativa de todas las áreas dependientes de la Secretaría, así como la confección y diligenciamiento de todo trámite administrativo autorizado por el Secretario. Tendrá rango de Nivel 2, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5° del Decreto N° 593/05 y disposiciones reglamentarias.

ARTICULO 4°.- El Área de Control de Compras y Contrataciones, tendrá como función la confección, control y diligenciamiento de las compras y contrataciones realizadas por las distintas áreas municipales, así como la confección y diligenciamiento de todo trámite administrativo autorizado por el Secretario. Tendrá rango de Nivel 1, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5° del Decreto N° 593/05 y disposiciones reglamentarias.

ARTICULO 5°.- El Área de Control de Expedientes, tendrá como función la recepción, diligenciamiento y seguimiento de expedientes, además de controlar la foliación, documentación agregada, correlatividad, el estampado de firmas y sellos, y todos los requisitos establecidos en la normativa de procedimientos administrativos vigentes en el ámbito municipal. Tendrá rango de Nivel 2, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5° del Decreto N° 593/05 y disposiciones reglamentarias.

ARTICULO 6°.- Deróguese la dependencia creada por el artículo 34° del Decreto 1415/2015.

ARTICULO 7°.- Deróguese toda otra norma o disposición que se oponga a la presente.

ARTICULO 8°.- Designase al cargo de Jefe de Área de Control y Archivo de Documentos, Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, y/o Disposiciones Administrativas, al agente municipal Dña. Ana Loker, Documento Nacional de Identidad N° 13.697.346, Clase 1960, Legajo Nº 3393, quién desempeñará sus funciones en cumplimiento y con los alcances expresados en el Artículo 2° de la presente norma, a partir del día 1 ° de junio de 2016.

ARTICULO 9°.- Designase al cargo de Jefe de Área Administrativa y Gestión Interna, al Agente Municipal Dña. Jacqueline Viviana Larre, Documento Nacional de Identidad N° 31.811.079, Clase 1985, Legajo N° 5842, quién desempeñará sus funciones en cumplimiento y con los alcances expresados en el Artículo 3° de la presente norma, a partir del día 1 ° de junio de 2016.

ARTICULO 10°.- Designase al cargo de Jefe de Área Control de Compras y Contrataciones, al Agente Municipal Dn. José David Cañete, Documento Nacional de Identidad N° 21.775.046, Clase 1970, Legajo N° 2197, quién desempeñará sus funciones en cumplimiento y con los alcances expresados en el Artículo 4° de la presente norma, a partir del día 1° de junio de 2016.

ARTICULO 11º.- Designase al cargo de Jefe de Área Control de Expedientes, al Agente Municipal Dña. Laura Estela Vera, Documento Nacional de Identidad N° 26.173.311, Clase 1978, Legajo N° 9343, quién desempeñará sus funciones en cumplimiento y con los alcances expresados en el Artículo N° 5 de la presente norma de creación, a partir del día 1° de junio de 2016.

ARTICULO 12°.- Comuníquese, regístrese, archívese.

DECRETO N° 662/2.016
Concordia, 27 de junio de 2016

VISTO que se debe ausentar de la ciudad, en horas de la mañana, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA y,

CONSIDERANDO:

Que corresponde encomendar la atención de la Secretaria de Economía y Hacienda, a la Señora Sub-Secretaria de Hacienda, Cra. MONICA LILIANA LlFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones especificas.-

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Encargar la atención de la Secretaria de Economía y Hacienda, a la Señora Sub-Secretaria de Hacienda, Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día la fecha y en horas de la mañana.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DECRETO N° 663/2.016
Concordia, 28 de junio de 2016

VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, por temas relacionados con la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:

Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno, al Señor Secretario de Obras y Servicios Publicas, Ing. CARLOS HORACIO PASQUET, sin perjuicio de sus funciones especificas.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en .uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 – Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 2°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno, al Señor Secretario de Obras y Servicios Publicas, Ing. CARLOS HORACIO PASQUET, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 664/2.016

Concordia, 28 de junio de 2016

VISTO lo establecido en el Titulo XX, Capitulo 1, Articulo 74° de la Ordenanza N° 35.598/15 y,

CONSIDERANDO:

Que en el CAPITULO VII, DE LAS TARIFAS ARTICULO 30°, establece lo siguiente: “…De la tarifa: Se fija como Tarifa el valor de una Ficha cuyo coeficiente será 0,06, multiplicado este por el valor de 1 litro de Nafta del menor valor, tomando como referencia el costo del mismo en la terminal de venta de combustible que funciona en las instalaciones del Automóvil Club Argentino, de la ciudad de Concordia y será de aplicación tanto para la bajada de bandera trayecto recorrido, e importe que corresponde abonar a los Radio Móviles por el derecho de base y por día a las Estaciones Centrales a las que pertenezcan. Se dispone como tarifa para la bajada de bandera, la cantidad de Veinte (20) fichas, como costo por cada 100 metros recorridos el de una (1) ficha, y como derecho de Base, los Abonados deberán abonar a las Estaciones Centrales a las que pertenezcan, un máximo de ciento diez (110) fichas por día por vehículo habilitado. Los valores de tarifa establecidos en el presente artículo, serán de aplicación a partir del 1° de Diciembre de 2012”…

Que en el Titulo XX, Capitulo 1, Articulo 74° de la Ordenanza N° 35.598/15, se estableció la modificación de los valores por semestre.

Que se procede a actualizar los valores establecidos oportunamente, en virtud de la variación del precio del combustible nafta súper, desde los meses de Abril al 30 de Junio de 2.016, con aplicación a partir del día 1 ° de Julio de 2.016.-

Que la Dirección de Tránsito y Transporte procedió a elevar informe respecto a la actualización del valor del precio de litro de nafta común al día de la fecha.

Que la Secretaria de Economía y Hacienda y la Dirección de Rentas han tomado la intervención de su competencia.-

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º incisos II), n), ñ), q) y u) de la Ley Nº 10.027, modificada a través de la Ley 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Establécese fijar en la suma de Pesos Uno con Ciento Sesenta y Ocho Centavos ($ 1,168.-) a cada valor de la ficha correspondiente a la tarifa para la bajada de bandera, trayecto recorrido, e importe que corresponde abonar a los Radio Móviles por el derecho de base y por día a las Estaciones Centrales a las que pertenezcan, dejándose establecidos que serán de aplicación de acuerdo a lo previsto y establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 34.958/12.-

ARTICULO 2º.- Dispónese establecer el valor indicado en el Artículo 1º del presente Decreto, en los valores a abonar en concepto de sellados, previsto en el TITULO XIII, De las Actuaciones Administrativas, Capitulo I, Actuaciones Administrativas, Artículo 59° inciso b) de la Ordenanza Tributaria 2.016, N° 35.597/15, a saber en lo referido al servicio público previsto en la Ordenanza N° 34.958 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27° inciso a) de la precitada Ordenanza Tributaria 2.016, N° 35.597/-15.-

ARTICULO 3°.- Lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° del presente Decreto, tiene vigencia, a partir del 1° día de Julio de 2.016.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Secretaría de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 665/2.016
Concordia, 28 de junio de 2016

VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.016, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,

CONSIDERANDO:

Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Departamento Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a las que se hace mención en el Visto.

Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 5° de la ordenanza N° 35.601.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.016 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.016 en el importe detallado en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Secretaría de Gobierno

ANEXO I

0.1.20.01.01.01.10.02.03 COMUNICACIÓN 200,000
10.1.90.01.01.01.11.01 HACIENDA 300,000
0.1.90.01.01.01.11.01 CONCEJO 300,000
0.3.10.01.01.01.10.05 SALUD 200,000
0.7.30.01.01.01.10.01 TURISMO 400,000
0.4.40.01.01.01.10.01 DEPORTES 600,000

TOTAL 2,000,000

ANEXO II

0.1.01.01.01.01.10.01 DEPORTES 100.000
0.1.01.01.01.01.10.02.03 DEPORTES 470.000
0.1.01.01.01.01.10.03 DEPORTES 120.000
0.1.01.01.01.01.10.04 DEPORTES 100.000
0.1.90.01.01.01.10.03 HACIENDA 1.210.000

TOTAL 2,000,000

DECRETO N° 666/2.016
Concordia, 28 de junio de 2016

VISTO la liquidación de haberes del personal municipal, correspondiente al Mes de JUNIO de 2016, realizada por la Dirección Liquidaciones, cuyas actuaciones obran en Expediente Interno N° 1547 D/16y,

CONSIDERANDO:

Que la citada liquidación asciende a PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 97/100-($ 47.135.333,97).

Que la Dirección de Planeamiento y Presupuesto ha indicado las partidas presupuestarias a las que corresponde imputar el presente gasto.

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación, autorizando el total del gasto.

Que no obstante las observaciones formuladas por la Contaduría y atento a que se cuenta con los recursos necesarios, es decisión del Departamento Ejecutivo dar trámite a las presentes actuaciones.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por Ley N° 10.027- Régimen Municipal de Entre Ríos y sus modificaciones.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación y el abono de los haberes del personal municipal correspondiente al mes de JUNIO de 2016, las retenciones realizadas así como también las contribuciones patronales que surjan de las declaraciones juradas correspondientes, cuyo monto asciende a la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 97/100, ($ 47.135.333,971) conforme las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 1547 0/16.-

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que se aprueba en el Artículo 1° de este Decreto, a las partidas presupuestarias indicadas por la Dirección de Presupuesto, cuyo detalle se anexa formando parte del presente.

ARTICULO 3°.- Remitir a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.

DECRETO N° 667/2.016
Concordia, 29 de junio de 2016

Visto la solicitud de Licencia efectuada por la Señora Tesorera Municipal Cra. SUSANA BEATRIZ MASETTO y,

CONSIDERANDO:

Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Tesorería Municipal, se debe cubrir en forma transitoria la función de Tesorero Municipal.

Que la Ordenanza N° 33.369, prevé, como reemplazo natural para el Tesorero, la existencia de un Sub Tesorero, cargo este último en el que se encuentra nombrada la Agente Municipal Carmela María Lucrecia Gómez , Decreto 1388/15 y Decreto 1393/15,

Que en virtud de ello, es procedente que la Agente Municipal Carmela Gómez, Documento Nacional de Identidad N° 20.702.149, Categoría 24° del Escalafón Municipal, Legajo N° 2180, se haga cargo de la Tesorería Municipal.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento ejecutivo Municipal por el Artículo 107º inciso u) de ña Ley 10.027 – Régimen de los Municipios,

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Conceder Licencia a la Señora Tesorera Municipal Cra. Susana Masetto, desde el día 30/06/2016, y mientras dure su ausencia.

ARTICULO 2°.- Poner a cargo de la Tesorería Municipal en forma transitoria durante los días detallados en el Artículo 1°) del presente a la Sub Tesorera Municipal Agente Municipal Carmela María Lucrecia Gómez, DNI N° 20.702.149, Categoría 24° del Escalafón Municipal Legajo N° 2180, conforme a los motivos invocados en los considerandos del presente Decreto.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Economía y Hacienda y archívese.-

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Subsecretaria de Hacienda
a/c Secretaria de Economía y Hacienda.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO Nº 668/2.016
Concordia, 30 de junio de 2016

VISTO que se encuentra a cargo de la Secretaría de Gobierno, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. CARLOS PASQUET que por razones de operatividad administrativa es necesario modificar la designación a cargo y ,

CONSIDERANDO:

Que entonces se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Gobierno, al Señor Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, Dn. GUILLERMO E ECHENAUSE, sin perjuicio de sus funciones específicas.

Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º de la ley 10027, modificada a través de la Ley N° 10.082-ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Secretaria de Gobierno al Señor Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, Dn. GUILLERMO E. ECHENAUSE, sin perjuicio de sus funciones específicas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DECRETO N° 669/2016
Concordia, 30 de junio de 2016

VISTO:

El Decreto N° 1347/15, por el que el señor Luis Enrique Santana fue designado Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Concordia, y

CONSIDERANDO:

Que a esa fecha el referido funcionario desempeñaba tareas similares en otro organismo oficial.

Que no obstante ello, al optar por dicha designación se tuvieron en cuenta sus condiciones de probidad, honestidad y responsabilidad.

Que en atención a las remuneraciones que ya percibía en el referido organismo oficial, el señor Santana se avino a desempeñar al honorem estas funciones adicionales.

Que de conformidad con lo dispuesto mediante Decreto N° 030/16, solamente le fueron reconocidos los gastos que le demandaba el cumplimiento de sus funciones en el orden municipal.

Que a la fecha ya no rige el referido status quo, por cuanto el señor Santana ha dejado de integrar el organismo oficial antes mencionado.

Que por lo tanto tampoco existe impedimento legal alguno, para proceder a la retribución de sus únicas funciones actuales, con la remuneración que le corresponde a su cargo.

Que los Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda han tomado la intervención de su competencia,

Que el dictado de la presente norma se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 10.027, Orgánica de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese, que a partir del 1° de junio de 2016, el Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural, señor LUIS ENRIQUE SANTANA (DNI N° 92.546.178, Clase 1976) deberá percibir las remuneraciones que le corresponden a los Secretarios Político.

ARTICULO 2°. Déjese sin efecto lo dispuesto a ese respecto en el Artículo 1° del Decreto N° 030/16.

ARTICULO 3º.- instrúyase a las Direcciones de Recursos Humanos, a los efectos pertinentes.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

DECRETO N° 671/2.016
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, en el día de la fecha en horas de la tarde y,

CONSIDERANDO:

Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA.

Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.

Que el dictado de la presente medida se efectué en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h). ñ) q) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 -Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.

Por ello.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.

ARTICULO 2°.- Reintégrese a sus funciones y cargo, al Señor Secretario de Gobierno, Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archivase.

Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
GUILLERMO ECHANAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente
a/c Secretaría de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 672/2.016
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO, que se ha reintegrado a sus funciones el, Secretario de Economía y Hacienda, en el día de la fecha en horas de la mañana y:

CONSIDERANDO:

Que se encontraba cargo de la Secretaria de Economía y Hacienda a la Señora Sub Secretaria de Hacienda, Cra. Mónica Liliana Lifschitz.

Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.

Que el Departamento Ejecutivo dicta la presente en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107°, incisos ñ) y u) de la ley Provincial N° 10.027 - Régimen Municipal, modificada a través de la ley N° 10.082.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETO

ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. Álvaro Enrique Sierra, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 2°.- Reintégrese a sus funciones y a cargo a la señora Cr. Mónica Liliana Lifschitz a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Subsecretaria de Hacienda
a/c Secretaria de Economía y Hacienda.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 673/2.016
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 424 “S”/16 y;

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1 del presente Expediente, el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita se abone la TERCERA 3° Cuota, del Convenio de Remisión y Reestructuración de Deuda, ratificado por Decreto N° 270/16, correspondiente a la adquisición de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, los que cuentan con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (380.833,00 m²) o sea 38 Has. 08 As. y 33 Cs., autorizada mediante Ordenanza N° 35.290, de fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14.

Que la adquisición del predio ascendió a la suma total de PESOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 20.945.925,00).

Que a fojas 2, 3 y 4, obra copia certificada del Decreto N° 270/16, de fecha 14/03/2016, por el cual se ratifica el Convenio de Remisión y Reestructuración de Deuda.

Que obra intervención de la Dirección de Presupuesto por lo que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01. de Gobierno $ 250.000,00.

Que obra intervención de la Contaduría Municipal.

Que en el Expediente N° 1135956, obran los informes técnicos referente al predio y las Factibilidades correspondientes.

Que en virtud de ello, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, aprobar y abonar la Tercera 3° Cuota, referente a la presente adquisición.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos q), ñ) y u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébese el presente gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000,00), correspondiente al pago de la TERCERA 3° Cuota, del Convenio de Remisión y Reestructuración de Deuda, ratificado por Decreto N° 270/16, referido a la adquisición de de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, los que una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS (380.833,00 m2) o sea 38 Has. 08 As. y 33 Cs., cuyo destino será cinco (5) Planes de Actuación Urbanística ((PAU): Área Productiva, Villa Deportiva, Ciudad Universitaria, los Arándanos (viviendas sociales) y Parque Jardín Botánico, conforme la autorización efectuada por Ordenanza N° 35.290, de fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14; y en consecuencia, declárese de legítimo abono dicha suma, a la FIRMA AGUAPATITO S.A., dado los informes precedentes.

ARTICULO 2°.- Dispónese que la Tesorería Municipal proceda a librar el pago respectivo.

ARTICULO 3.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo N° 12, Punto 11 de la Ordenanza N° 34.698.

ARTÍCULO 4°.- Impútese el gasto aprobado en Artículo 1° del presente Decreto, a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01. de Gobierno $ 250.000,00.

ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería Municipal, a sus efectos.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno, cumplido, archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 674/2.016
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO: el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la firma unipersonal del Sr SERGIO DARIO VIERA CUIT N° 20-18099724-6 con domicilio en calle El Caburé N° 2381 de Concordia y;

CONSIDERANDO:

Que dicho Contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra ejecutar VEINTE (20) CONEXIÓNES CLOACALES DOMICILIARIAS, en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de esta ciudad de Concordia que se ejecuta en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios correspondiente a la obra 40 Viviendas Etapa I- Barrio Villa Cresto Norte II Obra por Administración ACU N° 2082/14.

Que dicha obra se ejecuta por un monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00).

Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera pertinente el dictado del presente Decreto en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Obra, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y la firma unipersonal del Sr SERGIO DARIO VIERA CUIT N° 20-18099724-6, conforme a lo indicado en el considerando precedente., el que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.

ARTICULO 2º.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal y oportunamente archívese.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, y oportunamente archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

CONTRATO DE OBRA

Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios
Municipalidad de Concordia
OBRA: 40 VIVIENDAS – ETAPA I - VILLA CRESTO NORTE II - ACU 2082/14
OBRA POR ADMINISTRACIÓN

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Dr Enrique Tomas Cresto y asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing Carlos Horacio Pasquet, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD” por una parte, y por la otra, la firma unipersonal del Sr. SERGIO DARIO VIERA CUIT Nº 20-18099724-6-, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACIÓN - Cuarenta (40) Viviendas Etapa I ACU N° 2082/14, convienen en celebrar el presente contrato, en el marco de la Ordenanza N° 35.452, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISIÓN DE MANO DE OBRA para ejecutar VEINTE (20) CONEXIÓNES CLOACALES DOMICILIARIAS, en los inmuebles circunscriptos por las calles Los Benteveos, Los Cardenales, Las Palomas y Los Jilgueros de esta ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU Nº 2082/14- OBRA POR ADMINISTRACIÓN.--------------

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria deberá ser retirada por LA CONTRATISTA en la oficina de Proyectos de E.D.O.S.

TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta.------

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000,⁰⁰).

QUINTA:PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de DOS (02) meses a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato. Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.

En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato. Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.-------

SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.--------------

SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.-----------

OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA. LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de EDOS (Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.-

Según lo previsto en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.------

El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.--------

NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.------------------

Conforme el citado Convenio, la mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.---------

El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.---------

LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.---------

DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.--------

DECIMAPRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.--------------

Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación del personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.-----------

DECIMASEGUNDA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra.------

DECIMATERCERA: RECEPCION PROVISORIA. Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.----------------------

Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago.----------

DECIMACUARTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en UN (01) MES. Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual LA CONTRATISTA es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.--------

DECIMAQUINTA: RECEPCION DEFINITIVA. Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA TERCERA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.-----

DECIMASEXTA: RESCISION. Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA. Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.------------

DECIMASEPTIMA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:1.- Ordenanza Nº 22715 de Obras Publicas Municipalidad de Concordia.2.- Ley Provincial Nº 6351 de Obras Publicas.-----------

DECIMAOCTAVA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 76 de Concordia y “LA CONTRATISTA en calle Cabure N° 2381 de esta ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.- En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los . . . . . . . días del mes de ……… del año dos mil dieciséis.------

DECRETO N° 675/2.016.
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 840 “D”/16 y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1, la Dirección de Catastro eleva Acta de donación y ficha para la transferencia, correspondiente al plano de Mensura N° 77736, Matrícula 132362 año 2002, espacio destinado para calle pública, solicitando la inscripción del inmueble a favor del Municipio en el Registro Público de la Propiedad, dando cumplimiento a las funciones establecidas en el Título 2 Punto 2.1.2 del Código de, Ordenamiento Urbano TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

Que a fojas 2, obra Acta de Donación, mediante la cual el Señor HÉCTOR ALBERTO RAFFO, D.N.I. N° 14.021.386, en su carácter de propietario, efectúa la donación de la superficie a inscribir.

Que a fojas 2, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 77736 sito en Departamento Concordia - Municipio de Concordia - Ejido de Concordia -Zona de Chacras - Chacra N° 2 - Parte Fracción “D” - Calle Humberto 1° SIN°, constando con una superficie total de QUINIENTOS SIETE METROS CUADRADOS (507,00m²) cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORTE: Recta (1- 2) amojonada al rumbo S-76° 55' E de 39,00 metros, divisoria con Héctor A. Raffo
ESTE: Recta (2 - 3) amojonada al rumbo S- 33° 05' O de 13,00 metros divisoria con Calle Humberto1°.
SUR: Recta (3 - 8) amojonada al rumbo N 76° 55' O de 39,00 metros divisoria con Héctor A. Raffo.
OESTE: Recta (8 -1) amojonada al rumbo N 13° 05' E de 13,00 metros divisoria con Roque Mario Cicognini.

Que a fojas 9, obra informe del Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º inciso u), de la ley 10027, régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Aceptase la donación efectuada por el señor HÉCTOR ALBERTO RAFFO. D.N.I. N° 14.021.386, en su carácter de propietario: a la Municipalidad de Concordia, del siguiente espacio:

INMUEBLE: destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 77736, sito en Departamento Concordia - Municipio de Concordia - Ejido de Concordia - Zona de Chacra - Chacra N° 2 - Parte Fracción “D” - Calle Humberto 1° S/Nº, constando con una superficie total de QUINIENTOS SIETE METROS CUADRADOS (507,00 m²) cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORTE: Recta (1- 2) amojonada al rumbo S-76° 55' E de 39,00 metros, divisoria con Héctor A. Raffo.
ESTE: Recta (2-3) amojonada al rumbo S- 13° 05' O de 13,00 metros divisoria con Calle Humberto 1°.
SUR: Recta (3 - 8) amojonada al rumbo N 76° 55' O de 39,00 metros divisoria con Héctor A. Raffo .
OESTE: Recta (8 - 1) amojonada al rumbo N 13° 05' E de 13,00 metros divisoria con Roque Mario Cicognini.

ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos resultantes de la presente tramitación sean a cargo de la Municipalidad de Concordia:

ARTICULO 3°.- Facultase al Asesor legal y Técnico, Dr. DIEGO LUIS LABEQUE DREWANZ, Matrícula N° 7697 Fº 209 TI, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a efectuar las gestiones administrativas y/o judiciales, tendientes a cumplimentar las inscripciones de dominio de los inmuebles en cuestión.

ARTICULO 4°.- Gírese a conocimiento del Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servidos Públicos, debiéndose dar intervención a la Dirección de Catastro y en su oportunidad, a la Dirección de Rentas, dependientes de la Secretaría de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.

DECRETO N° 676/2.016
Concordia, 01 de julio de 2016

VISTO el Expediente N° 151/C/2016 y,

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se tramita el reintegro de fondos propios a favor del Licenciado Rubén Mendoza de la Dirección de Políticas y Fortalecimiento Social, por un total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 72/100 ($ 4.265,72.-), el cual ha sido utilizado para solventar gastos, según motivos expresados a fojas 1/2.

Que obra Decreto N° 601/2.016.

Que la Dirección de Contaduría informa que en el Artículo 3° del Decreto antes mencionado se expresan incorrectamente las partidas presupuestarias pertinentes conforme preventiva N° 2764.

Que corresponde introducir las modificaciones pertinentes a dicha Norma.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Modifíquese el Artículo 3° del Decreto N° 601/2.016, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2° en las partidas presupuestarias siguientes por el importe especificado en cada caso:

N° 0.1.90.01.01.02.20.11- $ 435,00 - SYA
N° 0.1.90.01.01.02.21.10 - $ 3.830,72 - SYA"

ARTICULO 2°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHANAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 677/2.016
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO la Nota de Pedido N° 16 del Libro de Neta de Pedido correspondiente a la Obra 40 Viviendas e Infraestructura Bº Benito Legeren ACU N° 1703/2012 adjudicada a la firma Eduardo Marcelo Chezzi- Chezzi Construcciones Compra Directa N° 212/2013, y;

CONSIDERANDO:

Que la firma adjudicataria ha solicitado ampliación de plazo de obra en la nota referida por un periodo de sesenta (60) días motivado en las precipitaciones caídas y las consecuencias de la misma. Lo cual se justifica con el informe meteorológico de INTA, del registro pluviométrico del año 2016.

Que la ampliación que se solicita refiere al Contrato que oportunamente celebrara la firma adjudicataria con esta Municipalidad de Concordia, con un plazo de ejecución de (dieciocho (18) meses contados desde el inicio de le obra, hecho ocurrido el día 06 de junio de 2013 según Acta de Inicio.

Que la Clausula Sexta del contrato referido prevé la ampliación de plazo por diversas causas, entre ellas lluvia caída y secuela de lluvias.

Que dicho plazo fue ampliado mediante Decreto N° 1637/2014 (17/12/14) en DOCE (12) meses y por Decreto N° 109/2016 en SEIS meses nuevamente.

Que la Dirección Municipal de la Vivienda tomo intervención realizando informe técnico, adhiriendo al plazo solicitado por la firma adjudicataria, y en consecuencia aconsejando en dos (02) meses la ampliación del plazo de obra al Contrato de Ejecución de Obra ACU N° 1703/2012, el cual se transcribe en su parte pertinente: “…por lo que aconseja se conceda DOS (02) meses de ampliación del plazo de obra al Contrato de Ejecución de Obra, plazo que comenzaría a correr a partir del día 10 de Junio de 2016 atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el presente Contrato...”

Que corresponde que el Decreto sea incorporado al Expediente Municipal Nº 2822 “D”/2011.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u), de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Ampliase en DOS (02) meses el plazo de obra al Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la firma adjudicataria Eduardo Marcelo Chezzi de la Obra 40 Viviendas e Infraestructura ACU N° 1703/2012, por las razones expuestas en el considerando precedente, plazo que comenzara a regir a partir del día 10 de junio de 2016

ARTICULO 2°.- Adjúntese el presente al Expediente Municipal N° 2822 Letra “D”/2011.

ARTICULO 3°.- Remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.

ARTICULO 4°.- Notifíquese el presente a la firma adjudicataria a través de la Dirección Viviendas Municipal.-

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.

DECRETO N° 678/2.016.
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1124 “D”/16 y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1, la Dirección de Catastro eleva Acta de donación y ficha para la transferencia, correspondiente a los planos de Mensura N° 67002 y 67000, Matrícula 103669 año 2005, espacio destinado para calle pública, solicitando la inscripción del inmueble a favor del Municipio en el Registro Público de la Propiedad, dando cumplimiento a las funciones establecidas en el Título 2 Punto 2.1.2 del Código de Ordenamiento Urbano TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

Que a fojas 2 y 5, obran Actas de Donación, mediante las· cuales el Señor LUIS EDUARDO SOROKIN, D.N.I. N° 5.824.818, en su carácter de propietario, efectúa la donación de las superficies a inscribir.

Que a fojas 3, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 67002, sito en Departamento Concordia - Municipio de Concordia - Ejido de Concordia .. -Zona de Chacras - Chacra 13 - (Colonia Adela), constando con una superficie total de CIENTO TREINTA METROS CUADRADOS CON DIECIOCHO DECIMETROS CUADRADOS (130,18 m2) cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORESTE: Recta (7- 4) al rumbo S 47° 20' E de 8,56 metros, lindando con lote 2 de Luis Eduardo Sorokin.
SURESTE: Recta (4 - 5) al rumbo S .. 41 ° 25' O de 15,00 metros lindando con María Luisa Vano de Lare.
SUROESTE: Recta (5 - 6) al rumbo N 47° 20' O de 8,80 metros lindando con Luis Eduardo Sorokin, remanente.
NOROESTE: Recta (6 - 7) al rumbo N 42° 20' E de 15,00 metros lindando con Asociación de Trabajadores del Gremio Obras Sanitarias de Concordia.

Que a fojas 6, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 67000, sito en Departamento Concordia - Municipio de Concordia - Ejido de Concordia -Zona de Chacras - Chacra 13 - (Colonia Adela), constando con una superficie total de TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS (39,37 m2) cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORESTE: Recta (1- 2) al rumbo S. 47° 20' E de 7,65 metros, lindando con Centro Empleados de Comercio.
SURESTE: Recta (2 - 3) al rumbo S. 41° 25' O de 5,12 metros lindando con PedroMartínez Loza y Otros.
SUROESTE: Recta (3 - 8) al rumbo N 47° 20' O de 7,73 metros lindando con lote 2 de Luis Eduardo Sorokin.
NOROESTE: Recta (8 - 1) al rumbo N 42° 20' E de 5,12 metros lindando con Asociación de Trabajadores del Gremio Obras Sanitarias de Concordia.

Que a fojas 10, obra informe del Departamento Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º inciso u), de la Ley 10027, régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Aceptase la donación efectuada por el señor LUIS EDUARDO SOROKIN, D.N.I. N° 5.824.818, en su carácter de propietario, a la Municipalidad de Concordia, de los siguientes espacios:

INMUEBLE: destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 67002, sito en Departamento Concordia - Municipio de Concordia - Ejido de Concordia -Zona de Chacras - Chacra 13 - (Colonia Adela), constando con una superficie total de CIENTO TREINTA METROS CUADRADOS CON DIECIOCHO DECIMETROS CUADRADOS (130,18 m²) cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORESTE: Recta (7- 4) al rumbo S-47° 20' E de 8,56 metros, lindando con lote 2 de Luis Eduardo Sorokin.
SURESTE: Recta (4 - 5) al rumbo S- 41° 25' O de 15,00 metros lindando con María Luisa Yano de Lare
SUROESTE: Recta (5 - 6) al rumbo N 47° 20' O de 8,80 metros lindando con Luis Eduardo Sorokin, remanente.
NOROESTE: Recta (6 - 7) al rumbo N 42° 20' E de 15,00 metros lindando con Asociación de Trabajadores del Gremio Obras Sanitarias de Concordia.

ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos resultantes de la presente tramitación sean a cargo de la Municipalidad de Concordia.

INMUEBLE: destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 67000, sito en Departamento Concordia - Municipio de Concordia - Ejido de Concordia -Zona de Chacras - Chacra 13 - (Colonia Adela), constando con una superficie total de TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS (39,37 m²) cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:

NORESTE: Recta (1- 2) al rumbo S-47° 20' E de 7,65 metros, lindando con Centro Empleados de Comercio.
SURESTE: Recta (2 - 3) al rumbo S- 41 ° 25' O de 5,12 metros lindando con Pedro Martínez loza y Otros.SUROESTE: Recta (3 - 8) al rumbo N 47° 20' O de 7,73 metros lindando con lote 2 de Luis Eduardo Sorokin.
NOROESTE: Recta (8 - 1) al rumbo N 42° 20' E de 5,12 metros lindando con Asociación de Trabajadores del Gremio Obras Sanitarias de Concordia.

ARTICULO 3°.- Facúltase al Asesor legal y Técnico, Dr. DIEGO LUIS LABEQUE DREWANZ, Matrícula N° 7697 Fº 209 TI, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a efectuar las gestiones administrativas y/o judiciales, tendientes a cumplimentar las inscripciones de dominio de los inmuebles en cuestión.

ARTICULO 4°.- Gírese a conocimiento del Departamento Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, debiéndose dar intervención de la Dirección de Catastro y en su oportunidad, a la Dirección de Rentas, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaría de Gobierno y oportunamente archívese.-

DECRETO N° 679/2.016
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en el Honorable Concejo Deliberante y,

CONSIDERANDO:

Que en ese sentido se hace necesario desafectar de la Secretaria de Gobierno-Delegación de Derechos Humanos a la Agente Municipal, Hernández, Cecilia Mabel, Documento Nacional de Identidad N° 16.866.685, legajo N° 3.421 y afectarla al Honorable Concejo Deliberante a cargo de Sebastián José María Cuberli, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.-

Que la Dirección de Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.-

Que la Secretaria de Gobierno y H.C.D han prestado la conformidad para el traslado interesado.

Que la Dirección de Recursos Humanos procedió a informar sobre la situación de revista de la citada agente.

Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en el Honorable Concejo Deliberante a cargo de Sebastián José María Cuberli , se estima pertinente dictar la presente disposición.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Desafectar de la Secretaria de Gobierno-Delegación de Derechos Humanos a la agente Municipal, Hernández, Cecilia Mabel, Documento Nacional de Identidad N° 16.866.685, legajo N° 3.421, a partir del día de la fecha.-

ARTICULO 2º.- Afectar a el agente municipal, indicado en el Artículo 1º del presente Decreto, al Honorable Concejo Deliberante a cargo de Sebastián José María Cubertli, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.

ARTICULO 3º.- establecer que los gastos de transferencia del citado agente se imputaran en la partida 0.7.40.01.01.01 H.C.D.

ARTICULO 4º.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplido dar conocimiento al honorable Concejo Deliberante y a la Secretaría de Gobierno y oportunamente reservar como antecedentes en el legajo personal del citado agente.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTÍN SANTANA
Secretario de Gobierno.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 680/2.016.
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO la renuncia presentada por la Agente Municipal MARIA CRISTINA RIDRUEJO, legajo N° 9181, obrante a fojas 1 del Expediente Interno N° 49 letra “R”/16 y,

CONSIDERANDO:

Que dicha renuncia la presenta la nombrada agente, con motivo de haberse acogido a los beneficios de la Jubilación, a partir del 26 de Mayo de 2016.

Que la Dirección de Recursos Humanos informa que la agente MARIA CRISTINA RIDRUEJO, legajo Nº 9181, presta servicios en este Municipio desde el 01/10/2015, revista como personal mensual, Categoría 5° del Escalafón Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente - Dirección de Especialidades Médicas.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la Agente Municipal MARIA CRISTINA RIDRUEJO, legajo N° 9181, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente - Dirección de Especialidades Médicas, con motivo de haberse acogido a los beneficios de la Jubilación, a partir del 26 de Mayo de 2016.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.

DECRETO N° 681/2.016
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en el Honorable Concejo Deliberante y,

CONSIDERANDO:

Que en ese sentido se hace necesario desafectar de la Secretaria de Gobierno a la Agente Municipal Pérez, Silvina Liliana, legajo Nro 6382 respectivamente y afectarla al Honorable Concejo Deliberante para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.-

Que la Dirección de Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.-

Que el Honorable Concejo Deliberante y la Secretaria de Gobierno, han prestado la conformidad para el traslado interesado.

Que la Dirección de Recursos Humanos procedió a informar sobre la situación de revista de la citada agente.

Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en el Honorable Concejo Deliberante, se estima pertinente dictar la presente disposición.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Desafectar de la Secretaria de Gobierno, a la Agente Municipal, Pérez Silvina Liliana, Documento Nacional de Identidad N° 13.575.634, legajo N° 6382, a partir del día de la fecha.-

ARTICULO 2°.- Afectar al Agente Municipal, indicado en el Artículo 1° del presente Decreto, al Honorable Concejo Deliberante, Bloque Frente para la Victoria, Oficina del Concejal Alberto Zadoyko, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.-

ARTICULO 3°.- Establecer que los gastos de transferencia de la citada agente se imputarán en la partida 0.1.90.01.01.01 Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO 4°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento al Honorable Concejo Deliberante y a la Secretaria de Gobierno y oportunamente reservar como antecedente en el legajo personal del citado agente.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

DECRETO N° 682/2.016
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO la planilla que antecede y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 548/16 de fecha 23 de Mayo de 2016 se procedió a autorizar el pago de las liquidaciones de horas extraordinarias y adicionales por responsabilidad de las distintas áreas dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en el período comprendido entre el 11 de Abril de 2016 y el 10 de Mayo de 2016.

Que, en el mencionado acto administrativo se observa que se omitió Incluir algunos agentes y en el caso de los agentes Legajo N° 1949, 2629, 2638, 2829, 2970, 4879, 5530, 5537, 5640, 5779 y 5791, corresponde a diferencias a lo ya liquidado en dicho periodo en el mismo código.

Que, en merito de lo expresado, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a efectuar el pago en el concepto detallado.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos -) q) y u) de la Ley N° 10027 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Autorizar el pago en los conceptos detallados en las planillas adjuntas, como Anexo, elevada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de Abril de 2016 y el 10 de Mayo de 2016, de acuerdo al Considerando precedente que se detallan a continuación:

CÓDIGO N° 102- PAGO UNICA VEZ: el importe total asciende a la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500-)
CÓDIGO N° 134- Convenio Talleres y Depósitos: el importe total asciende a la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO TRECE CON 72/100 ($7.113 72)
CÓDIGO N° 356- Convenio Secretaría Obras Públicas: el importe total asciende a la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100 ($ 2.473.50.).
CÓDIGO N° 401- Convenio Recolección Art. 6 Inc. 6 Dto. 1108/08 asciende a la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTO ($1.800.-).
CÓDIGO N° 446 - Convenio Defensa Sur: el importe total asciende a la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUE TA y CINCO CON 10/100 ($ 1.555,10)
CÓDIGO N° 623 - Horas Extraordinarias a Pesos Cinco ($ 5,00) asciende al total de CIENTO CUARENTA (140 Hs Ext).
CÓDIGO N° 624- Horas Extraordinarias a Pesos Diez ($ 10,00) asciende al total de TRESCIENTOS OCHENTA y CINCO (385 Hs Ext.).

ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en la presente disposición se dicta como excepción al Decreto N° 444/2011 y Decreto N° 263/2016

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese copia a la Dirección de Liquidaciones, archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y HaciendaIng.
CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 683/2016
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO el contenido del Decreto N° 550 de fecha 24 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado Decreto el Departamento Ejecutivo Municipal procedió a autorizar un Incremento del veintidós por ciento (22%), en las sumas consignadas en los convenios que establecen montos fijos, a liquidar a los Agentes Municipales dependientes de distintas áreas de la Secretaría de obras y Servicios Públicos, a partir del 1º de mayo de 2016.

Que en tal sentido los convenios enmarcados fueron PARQUES Y JARDINES - Código N° 103, CEMENTERIO - Código N° 105, CHOFERES E RECOL CCION -Código 130 y OBREROS DE RECOLECCION -Código 150.

Que las tareas realizadas fuera del alcance de los códigos CHOFERES DE RECOLECCION -Código 130, y OBREROS DE RECOLECCIO -Código 150, por el personal que se encuentra habilitado a percibir dicho convenio; son liquidadas bajo el código 401 denominado - Convenio Recolección Art. 6 Inc. 6 Dto 1108/08 el que forma parte integral del convenio antes mencionado.

Que por cuestiones organizativas y de control la diferencia que surge del incremento del veintidós por ciento (22%) del código 401 denominado Convenio recolección Art. 6 Inc. 6 Dto 1108/08 - no fueron liquidadas oportunamente. Cuyo monto quedara fijado en la suma de PESOS CIENTO DOS CO 94/100 ($102,94)

Que en tal sentido se considera pertinente liquidar mediante pago complementario las diferencias que surja de lo ya liquidado en Reporte N° 50 Código 401 denominado - Convenio Recolección Art. 6 Inc. 6 Dto. 1108/08 - que forma parte del Decreto N° 548/2016 de fecha 23/05/2016.

Que de lo ya liquidado en el código 102 denominado - Pago por única Vez, en el Reporte 451, que forma parte integral del Decreto N° 548/2016 de fecha 23/05/2016, surgen diferencias a liquidar al personal que presta servicios en la Dirección de Recolección de Residuos; montos que corresponde abonar en excepción al Decreto N° 263/2016 de fecha 11 de marzo de 2016.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, inciso b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese un incremento del veintidós por ciento (22%), en las sumas consignadas en el código 401º denominada - Convenio Recolección Art. 6 Inc. 6 Dto 1108/08 Cuyo monto quedar fijado en la suma de PESOS CIENTO DOS CON 94/100 ($102,94), en virtud de lo expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Autorícese el pago en los conceptos detallados en las planillas adjuntas como nexo, elevadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos correspondientes a montos no liquidados en el período comprendido entre 11 de abril de 2016 y el 10 de Mayo de 2016, que fuera autorizado mediante Decreto 548/2016 de fecha 23/05/2016; de acuerdo al Considerando precedente y que se detallan a continuación CÓDIGO N° 102- PAGO UNICA VEZ: el importe total asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100 ($ 742.40.-)

CÓDIGO N° 401 - Convenio Recolección Art. 6 Inc. 6 Dto. 1108/08 el importe total asciende a la suma de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 36/100 ($12 639,36-).

ARTICULO 3°.- Lo dispuesto en la presente disposición se dicta como excepción al Decreto N°444/2011 y Decreto N° 263/2016.

ARTICULO 4°.- Dispónese que los gastos que demanden el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, serán imputados a las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Administración Municipal para el presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese copia a la Dirección de Liquidaciones, archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 684/2.016
Concordia, 1º de julio de 2016

Visto las actuaciones obrantes en los expedientes 170 “M”/2015 y 4 “M”'/2016 y,

CONSIDERANDO:

Que la Jefa del Departamento Museo de Antropología informo que el día 10 de Noviembre de 2015 habiendo ingresado al Museo los empleados se encontraron con que el calco del ciervo prehistórico se encontraba roto.

Qué Dirección de Asuntos Jurídicos Solicito la situación de revista de los agentes que prestan servicio en esa dependencia.

Que la Dirección de Recursos Humanos informo lo referente a los empleados de dicha dependencia.

Que los agentes en cuestión presentaron el descargo correspondiente a lo sucedido.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió Dictamen N° 628/16 donde aconseja la instrucción de una Información Sumaria a los efectos de establecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejecución de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Incisos d), h) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatoria Ley N° 10.082-Regimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1.- Disponer la Instrucción de Información Sumaria a efectos de esclarecer los hechos acontecidos en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales. El día 10 de noviembre de 2015 en la Sala de Paleontología II donde se encontró roto el calco del ciervo prehistórico l/amado Morenelaphus a los efectos de esclarecer y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

ARTICULO 2º.- Designese como instructor Sumariante a la Dra. Gisela Araceli Trentin.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO N° 685/2016
Concordia, 1º de julio de 216

VISTO el traslado solicitado por el Agente Contratado ANGEL NESTOR CORRADO, Legajo N° 6493, D.N.I. N° 39.837.506, en expediente interno N 273 “C”/2016, y;

CONSIDERANDO:

Que el Agente Contratado ANGEL NESTOR CORRADO, legajo N° 6493, D.N.I. N° 39.837.506, dependiente de la Dirección de Higiene Urbana, solicita su traslado a la Dirección de Recolección de Residuos ambas oficinas dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Obras y Servicios Públicos.

Que la Dirección de Dirección de Higiene Urbana y la Dirección de Recolección de Residuos, han expresado que no existen objeciones al traslado del interesado.

Que a fojas 3, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente ANGEL NESTOR CORRADO, legajo N° 6493, D.N.I. N° 39.837.506 presta servicios en este Municipio desde el 01 de julio de 2015. Revista como personal contratado con aportes del Ministerio de Trabajo de la Nación. Depende de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Higiene Urbana.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, de la Ley N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Desafectase al Agente Contratado ANGEL NESTOR CORRADO, Legajo N° 6493, DNI Nº 39.837.506, de la Dirección de Higiene Urbana Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, por los motivos invocados en los considerandos del presente.

ARTICULO 2°.- Afectase al Agente Contratado indicado en el Artículo 1° de el presente Decreto, a la Dirección de Recolección dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 3º.- lmpútese lo aprobado en el Artículo 2º en la partida presupuestaria:
0.2.30.01.01.01/ Servicios Públicos

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, y oportunamente archívese.

DECRETO N° 686/2.016.
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO el Expediente N° 182/S/2016 y,

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se tramita el reintegro de fondos propios a favor de la Directora de Gestión Preventiva y Promoción BERNARDITA ZALlSÑAK, por la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 ($ 4.933,33.-), el cual ha sido utilizado para solventar gastos de funcionamiento de la citada Dirección.

Que obran comprobantes y formulario de rendición de gastos.

Que obra informe de la Dirección de Contaduría.

Que la solicitante agrega el descargo pertinente.

Que se atendieron las observaciones formuladas.

Que la presente erogación debe encuadrarse en el Artículo 12° Inciso d.1 conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708.

Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente, conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza Nº 34.698.

ARTICULO 2°.- Reconózcase, apruébese y reintégrese la presente rendición de gastos, por el importe total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 ($ 4.933,33.-), a la Directora de Gestión Preventiva y Promoción BERNARDITA ZALlSÑAK, de la Secretaria de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708, en virtud de los Considerandos precedentes.

ARTICULO 3°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2° en las partidas presupuestarias siguientes por el importe especificado en cada caso:

Nº 0.1.90.01.01.02.20.05 - $ 835,00 - SYA
Nº 0.1.90.01.01.02.20.11 - $ 2.258,33 - SYA
Nº 0.1.90.01.01.02.21.10 - $ 1.840,00 - SYA

ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

DECRETO N° 687/2.016
Concordia, 1º de julio de 2016

VISTO:

La Ordenanza N° 35.630 y el Decreto N° 336/16, por los que se dispuso la suspensión de los Códigos de Descuentos en vigencia, y

CONSIDERANDO:

Que mediante estas normas se procura establecer un nuevo régimen de descuentos que, establezca las condiciones que deberán rendir las entidades que presten servicios u otorguen préstamos al personal municipal, así como regular el procedimiento de deducción de haberes.

Que asimismo resulta procedente el establecimiento de límites definidos para el costo los créditos.

Que este régimen deberá ir acompañado de un sistema informático ad hoc, a los efectos de prevenir su adecuado funcionamiento.

Que tales normas tienen la exclusiva finalidad de evitar abusos en el costo financiero que puedan ocasionar un marcado deterioro de los haberes.

Que siendo el Estado Municipal partícipe necesario en las operatorias de esta naturaleza, es su obligación intervenir en las regulaciones y los controles pertinentes.

Que de esta manera se procura avanzar en las garantías a los empleados y sus familias de una adecuada protección de sus ingresos.

Que en definitiva el presente régimen tiene como misión principal transparentar las deducciones que se efectúen a los trabajadores municipales, con el fin de resguardar la integridad de sus haberes.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Economía y Hacienda han tenido la intervención de su competencia.

Que la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley N° 10.027, Régimen de los Municipios Entrerrianos,

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Régimen de Deducción de Haberes

ARTÍCULO 1°.- Derógase el Decreto N° 336/2016 y apruébase el Régimen de Deducción de Haberes para el Cumplimiento de Obligaciones de dar Servicios y/o Sumas de Dinero al Personal de la Administración Pública Municipal, que se regirá por las disposiciones que siguen.

Entidades Comprendidas. Registro

ARTÍCULO 2°. Las entidades a cuyo favor pueden efectuarse deducciones en los haberes del personal, son:

Mutuales.
Cooperativas,
Entidades bancarias y financieras.
Obras sociales.
Asociaciones gremiales con personería gremial.

ARTÍCULO 3°. Créase en el ámbito de la Secretaría de Economía y Hacienda un Registro de las entidades comprendidas en el Artículo 2°, cuyas prestaciones sean reembolsadas mediante el Sistema del Código de Descuentos. Las altas y bajas de entidades en dicho Registro serán por Decreto, previo dictamen de competencia de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

El Código de Descuentos es intransferible, no pudiendo ser cedido bajo ningún concepto.

ARTÍCULO 4°. Las entidades que soliciten su inscripción en el Registro, deben acreditar que se encuentran autorizadas para operar en orden a su naturaleza jurídica, por las respectivas autoridades de aplicación u cumplimentar, de corresponder, los requisitos complementarios que establezca el Departamento Ejecutivo.

ARTÍCULO 5°. Las entidades inscriptas en el Registro deberán mantener sus condiciones de admisibilidad, mientras permanezcan incorporadas al mismo, debiendo actualizar su información anualmente, en el mes de enero de cada año. La falta de actualización ocasionará la baja automática de la entidad del Registro.

ARTÍCULO 6°. Cada entidad inscripta podrá tener como máximo un Código de Descuentos para los servicios y/o prestaciones que se efectúen por el presente Régimen de Deducciones de Haberes.

Monto Máximo de Deducciones

ARTÍCULO 7°. La deducción por el pago de obligaciones dinerarias no podrá exceder el Quince por Ciento (15%) del monto de la retribución resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por leyes y mandas judiciales. No se computarán a los fines de la determinación de la base indicada, las asignaciones familiares.

Quedan exceptuadas de los alcances del citado límite de afectación, las cuotas sindicales que se deduzcan de los haberes de los agentes municipales.

Costo Financiero

ARTÍCULO 8°. Fíjase como límite máximo para el costo de los créditos y refinanciaciones que se otorguen en el marco del presente régimen, en la forma de Costo Financiero Total (CFT) expresado como Tasa Efectiva Anual (TEA) que permita determinar la Cuota Mensual Final a pagar por los beneficiarios de los mismos, la cual incluirá el importe abonado en concepto de Cuota Social, los cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto. El CFT máximo no podrá exceder en un Cinco por Ciento (5%) adicional la tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación Argentina, como aplicable a las operaciones de Préstamos Personales, que sean reembolsados a través del sistema de Código de Descuentos. Procedimiento

ARTÍCULO 9°.- Será condición para poder utilizar el Código de Descuentos, que dichas entidades ingresen y formalicen las operaciones, a través del Sistema Informático de Deducción de Haberes desarrollado por la Municipalidad de Concordia, cuyos parámetros incluirán las disposiciones del presente régimen y sus reglamentaciones. Las entidades accederán al mismo a través de una Clave

Única e Intransferible. La cesión de la misma a otra entidad o persona, importará la exclusión definitiva de la entidad del presente régimen y la caducidad del Código de Descuentos.

En dicho sistema las entidades prestatarias deberán cargar el monto de la operación, cantidad de cuotas, Tasa Efectiva Anual y demás requisitos que establezca por reglamentación la Secretaría de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 10°. La Dirección de Liquidación de Sueldos deberá actualizar mensualmente en el Sistema Informático el CFT, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8°, mientras que la Dirección de Informática deberá verificar el efectivo funcionamiento de dicho Sistema.

ARTÍCULO 11°.- Las entidades titulares de Códigos de Descuentos, y sus autoridades, serán responsables respecto de la legalidad, procedencia y oportunidad de los montos a ser descontados, así como por el uso incorrecto que pudieren efectuar del Código de Descuentos.

ARTÍCULO 12°.- Las deducciones por las deudas o prestaciones que los agentes asuman en el marco del presente régimen, se efectuarán respetando rigurosamente el orden cronológico de la carga de la operación en el sistema al que hace mención el Artículo 9°.

ARTÍCULO 13°. Toda operación que se realice bajo el presente régimen, deberá estar respaldada por documentación avalada y suscripta por el agente municipal involucrado, y deberá estar a disposición del Municipio.

ARTÍCULO 14°. Dispónese que siempre que el agente municipal disponga de una cuenta bancaria habilitada, las sumas dadas en préstamo a aquél, deberán ser acreditadas en dicha cuenta.

ARTÍCULO 15°.- Las entidades que operen bajo el presente régimen están obligadas a brindar a cada agente, toda la información relativa a su crédito, como ser: saldo a la fecha, detalle de cuotas pagas, cuotas por vencer, etc.

Auditoría y Sanciones

ARTÍCULO 16°.- Facúltase a la Contaduría Municipal, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a auditar el cumplimiento de las condiciones generales y particulares del presente régimen. En el ejercicio de esta función, podrá requerir todo tipo de información a las entidades comprendidas en el mismo, las cuales deberán cumplir con tales requerimientos, so pena de ser excluidas del Registro que establece la presente.

ARTÍCULO 17°. Cuando las entidades pierdan la condición de admisibilidad exigidas para su inscripción y permanencia en el Registro del presente régimen o se verificase el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Artículos 8°, 9°, 13º, 14° y 15° del presente, la Secretaría de Economía y Hacienda dispondrá, mediante acto fundado, la exclusión del Registro y la consecuente caducidad del Código de Descuentos, no pudiendo reingresar al sistema por el plazo de Un (1) Año.

Ello importará no dar curso a nuevas operaciones.

La administración en ningún caso será responsable por las consecuencias que ocasione la caducidad del Código de Descuentos, las que serán asumidas por la entidad incumplidora.

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 18°.- Dispónese que la afiliación a una asociación gremial no será condición necesaria para el otorgamiento de las prestaciones que brinden las entidades adheridas al sistema creado por el presente Decreto.

ARTÍCULO 19°.- Los agentes tendrán la posibilidad de desafiliarse de las entidades en cualquier momento, mediante comunicación fehaciente y simultánea a las mismas y a la Dirección de Recursos Humanos, una vez canceladas las obligaciones contraídas con las mismas.

ARTÍCULO 20°.- Será autoridad de aplicación de la presente norma la Secretaría de Economía y Hacienda, la que dictará las reglamentaciones que resulten necesarias para el correcto funcionamiento del régimen establecido en el presente.

ARTÍCULO 21°.- La Dirección de Recursos Humanos deberá asegurar la difusión integral del presente régimen a todo el personal, como así también, de las nóminas de entidades incorporadas al Registro.

ARTÍCULO 22°.- El presente régimen que o será de aplicación para la Caja Municipal de Préstamos SEM- entrará en vigencia a partir de Treinta (30) días de desarrollado y puesto en funcionamiento el Sistema Informático de Deducciones de Haberes.

ARTICULO 23º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda
Ing. CARLOS HORCIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.