DECRETO N° 831/2.014
Concordia, 18 de Julio de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 739 letra "S"/2014 y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, la Secretaria de Desarrollo Social, remite a la Dirección de Asuntos Jurídicos, copia de órdenes para pasajes entregados a las siguientes personas: DACONA VIERA MARIO-ARPES SUSANA, y MORINICO MARIA PAZ- MORINICO NORMA en fecha 30 y 31 de Mayo de 2013, obrantes en Expediente N° 1.134.622, de la Empresa San José, en ambos casos las firmas autorizantes, no pertenecen a su persona; destacando que dichas entregas están a cargo de la SEÑORA BEATRIZ SCHULZE, Legajo N° 3460.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos emite informe, aconsejando disponer la instrucción de una información sumaria a los fines de establecer y/o deslindar la responsabilidad en los hechos denunciados por parte del o los agentes públicos que hubieren intervenido.
Que se deberá designar como instructor sumariante al Dr. Christian Mazariche.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso “u”, de la ley 10.027 - y modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la Instrucción de una información sumaria a fin de determinar las causas, circunstancias y consecuentemente imputar y/o deslindar responsabilidades que pudieren corresponder, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Designase Instructor Sumariante al Dr. Christian Mazariche.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 832/2.014
Concordia, 18 de Julio de 2.014
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 70 Letra "M"/2014, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, la Agente Mensual MEDINA HAYDEE YOLANDA, MI N° 12.871.629, presenta la renuncia al cargo a partir del 1º de Agosto, para acogerse a los beneficios de la Jubilación por invalidez, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra copia de la Resolución N° 1411, de fecha 29/05/2014 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Que obra informe de la Dirección de Recursos Humanos informa que la Agente mencionada, presta servicio en este Municipio desde el 1º de Marzo de 2014. Revista como personal mensual, categoría 5º del Escalafón Municipal, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, Dirección de Minoridad y Familia.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027-11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos,
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Aceptase a partir del 1° de Agosto de 2014, la renuncia presentada por la Agente Mensual MED1NA HAYDEE YOLANDA, MI N° 12.871.629, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Por Invalidez, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 833/2.014
Concordia, 18 de Julio de 2.014
VISTO el Decreto N° 536/2014, de fecha 15/05/2014, obrante en el Expediente N° 367 Letra S/14 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 536 536/2014, de fecha 15/05/2014, se dispone el pago de alquiler por los meses de Enero y Febrero de 2014, de la propiedad ubicada en calle, CHABRILLON N° 36.
Que para tal fin se suscribió Contrato de Locación, entre la Señora GABRIELA LUCRECIA BARLA DNI N° 23.932.871y la Municipalidad de Concordia, cuya copia obra en el presente, como así también Decreto N° 256/14 de Ratificación del mismo.
Que obra poder especial a favor de JORGE ALEJANDRO BARLA DNI N° 20.457.052, para que en su nombre entre otras atribuciones pueda cobrar los alquileres del inmueble en cuestión.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad del trámite administrativo del pago aprobado mediante Decreto N° 536/2014, de fecha 15/05/2014, obrante en el Expediente N° 367 letra S/14, y teniendo en cuenta el poder especial otorgado al Señor JORGE ALEJANDRO BARLA DNI N° 20.457.052, declárese de legitimo abono el importe de PESOS VEINTIDÓS MIL ($22.000), por el alquiler del inmueble de calle Chabrillon N° 36, por los meses de Enero y Febrero, extendiéndose cheque a favor de JORGE ALEJANDRO BARLA DNI N° 20.457.052, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Gírese a la Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 834/2.014
Concordia, 21 de Julio de 2.014
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones específicas. –
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones específicas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 835/2.014
Concordia, 21 de Julio de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.146.813 a nombre de GUAGLLANONE, MAURO y,
CONSIDERANDO:
Que obra Recibo “C” N° 0001-00000083, de fecha 01/07/2014, por un importe de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA ($1.970), presentado por el Psicólogo GUAGLIANONE, MAURO, por Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de JUNIO de 2014.
Que dicho profesional prestó servicios, en el Centro de Fortalecimiento Social, “Programa de Prevención de las Adicciones”.
Que a los efectos de hacer efectivo el pago, este Departamento Ejecutivo considera pertinente dar trámite al recibo Presentado, habida cuenta que el servicio fue prestado de conformidad.
Que la Dirección de Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.05 Desarrollo Social ($1.970).
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 12°, Inc. d) 1, y lo dispuesto en el Artículo 113°, de la Ordenanza N° 34.698/2011.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso ñ, q y u, de la Ley 1 0.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese dar continuidad administrativa al Recibo “C” N° 0001- 00000083, de fecha 01/07/2014, por un importe de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA ($1.970), presentado por el Psicólogo GUAGLlANONE, MAURO, por Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de JUNIO de 2014.
ARTICULO 2°.- Apruébese el gasto de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA ($1.970), y declárese de legítimo abono el mismo al Sr. GUAGLIANONE, MAURO, conforme al recibo presentado, que aún no ha sido percibido por el profesional.
ARTICULO 3°.- Encuádrese el presente gasto en lo dispuesto en el Artículo 12°, Inc. d) 1, y lo dispuesto en el Artículo 113°, de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto en la Partida Presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 Desarrollo Social ($1.970).
ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría Municipal y a la Tesorería Municipal
ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 836/2.014
Concordia, 21 de Julio de 2.014
VISTO la factura B N° 0009-00001943, presentada por la firma DRI PRESTACIONES S.R.L., con domicilio en calle San Luis N° 890 de esta ciudad, obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.135.886, por la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800,00) y,
CONSIDERANDO:
Que dicha factura se refiere al servicio de sepelio realizado al extinto Conrrado, Rodrigo E., DNI N° 36.695.499, fallecido el día 07 de enero de 2014 conforme lo informado por la firma de referencia.)
Que la Secretaria de Desarrollo Social solicitó a través de nota obrante a fojas 3 que preste el servicio de referencia a la firma DRI Prestaciones para el extinto Conrrado, con cargo a esa Secretaría, atento a que no se contaba con tiempo suficiente para iniciar los trámites respectivos, conforme la legislación vigente.
Que a fojas 4 se adjunta copia autenticada del Acta N° 29, de fecha 09 de enero de 2014 del Registro del Estado Civil y Capacidades de las Personas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a fojas 6 y 6 vuelta obra Decreto N° 270/2014 donde dispone la continuidad de la factura B N° 0009-00001943 de fecha 19 de febrero de 2014, correspondiente al Servicio de sepelio del extinto Rodrigo E. Conrrado.
Que a fojas 7 obra Nota de la Secretaria de Desarrollo Social mediante la cual indica los motivos de la contratación en forma Directa del servicio mencionado.
Que a fojas 8 se adjunta Acta de Recepción debidamente cumplimentada por la Secretaria de Desarrollo Social.
Que a fojas 10 obra informe de la Dirección de Rentas, Tasa Comercial, en la cual comunica que la firma Dri Prestaciones SRL se encuentra inscripto en la Tasa de Inspección de Higiene. Por otra parte informa que tanto a la fecha de la emisión de la factura no registraba deuda alguna y a la fecha del presente informe mantiene una deuda correspondiente al/los periodos 2/2014 de Tasa Comercial.
Que conforme lo previsto a fojas 12/13 por la Dirección de Presupuesto, corresponde imputar el presente gasto a. la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL, del Presupuesto de Gastos Vigente.
Que a fojas 14 la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento autorizando la presente erogación.
Que la Contaduría Municipal a fojas 15 y 16 toma intervención e informa sobre las presentes actuaciones.
Que a fojas 17 obra copia de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Constancia de Inscripción, Proveedor Dri Prestaciones SRL, CUIT: 30-68876247-9.
Que a fojas 18 obra Compromiso N° 2153 año 2014.
Que a fojas 19 la Dirección de Compras y Suministros toma conocimiento de lo dispuesto en el Decreto N° 270/2014.
Que a fojas 20 obra Acta de Recepción conformada por la Secretaria de Desarrollo Social.
Que respecto a las observaciones emitidas por la Dirección de Contaduría, a fojas 22 obra Nota de Secretaría de Desarrollo Social.
Que a fojas 21 vuelta la Dirección de Inspección General comunica que se notifico a la Señora Stella Maris Zapata, DNI N° 22.389.332, madre del extinto, dejando constancia que el servicio se prestó de conformidad.
Que si al momento de hacer efectivo el abono de la presente facturación la firma Dri Prestaciones SRL posee deuda ante esta Comuna, deberá procederse de acuerdo a lo estipulado en el 115° de la Ordenanza N° 34.698/2011.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, modificado por Ley N° 10.082.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Rectifíquese el Visto del Decreto N° 270/2014 indicando como correcto Factura B N° 0009-0001943.
ARTICULO 2°.- Apruébase el presente gasto, por la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS ($7.800,00) y declárese de legítimo el abono de dicho importe a la firma DRI PRESTACIONES SRL., con domicilio en San Luis N° 890 de esta ciudad, de conformidad con lo descrito en los considerandos del presente Decreto, debiéndose encuadrar el presente gasto en lo dispuesto en el Art. 12°, Inc. d)1 y lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto aprobado en el ARTICULO 2° a la Partida 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 4°.- Si al momento de hacer efectivo el abono de la presente facturación la firma Dri Prestaciones SRL poseyera deuda ante esta Comuna, deberá procederse de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 115° de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 5°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 837/2.014
Concordia, 21 de Julio de 2.014
VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 71 Letra “M”/2014 y,
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado Expediente la Psicóloga MARIA PAULA MURILLO, Mat. 1151, presenta su renuncia como Psicóloga del Programa Adicciones, Línea 132, del Centro de Fortalecimiento Social, dependiente de la Dirección de Minoridad y Familia de la Secretaria de Desarrollo Social.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso "u" de la Ley N° 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Téngase por aceptada la renuncia y rescindido el Contrato Sin Aportes efectuado por la Agente Contratada Sin Aportes, Psicóloga MARIA PAULA MURILLO, Mat. 1151, a partir del 1 de Junio de 2014, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos, y al Departamento Liquidaciones.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 839/2.014
Concordia, 21 de Julio de 2.014
VISTO el contenido del decreto N°397/14 de fecha 09/04/2014 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 ° del citado Decreto establece las funciones de la División Residencia Estudiantil.
Que el Articulo 2° designa al agente municipal Julio cesar Ríos Legajo N° 1159 Jefe de División Residencia Estudiantil dependiente de la Secretaria de Gestión Participativa Para el Desarrollo Local.
Que por ser Contratado sin Aportes dicho agente no puede percibir el cargo por el cual fue designado, por tal motivo este Departamento Ejecutivo considera justo retribuir monetariamente a dicho agente en función de las tareas que desempeña como responsable de la división mencionada en la Ciudad de Paraná.
Que por lo expuesto, esta Gestión de Gobierno considera pertinente otorgar al agente en cuestión un adicional código 175 “Retribución especial” de Pesos Dos Mil ($2.000) a partir de los haberes del mes de junio del corriente año.
Que por ello corresponde dictar el acto administrativo correspondiente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo
Municipal por el Articulo 107º Incisos q) y u) de la ley 10.027 - Régimen Municipal;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Otórguese al adicional código 175 “Retribución Especial” de Pesos Dos Mil ($ 2.000), al agente Contratado Julio Cesar Ríos legajo N° 1159, en función de lo expresado en el considerado precedente, mientras desempeñe las funciones de Jefe de División Residencia Estudiantil de Concordia en la ciudad de Paraná.
ARTICULO 2°.- Establece que el adicional otorgado en el Artículo 1 ° del presente Decreto tendrá vigencia a partir del 1°de Junio del año en curso.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
EDGARDO DARIO KUEIDER
Secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local.
DECRETO N° 840/2.014
Concordia, 21 de Julio de 2.014
VISTO el Contrato de Ejecución suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr lucio Eduardo Vallejos DNI N° 16.794.276 CUIT N° 20-16794276- 9, con domicilio en calle Feliciano y las Heras N° 1073, de ésta Ciudad y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho contrato LA CONTRATISTA provee la mano de obra para la construcción de plateas e instalación sanitarias para sesenta (60) casillas de madera, en lotes asignados por la Dirección Municipal de Viviendas, según Anexo I del citado contrato, y la Municipalidad de Concordia, proveyendo el material necesario a tal efecto.-
Que el monto total de la obra encomendada asciendo a la suma de Pesos Noventa Mil ($90.000.-), quedando el control de dicho contrato a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas de la Municipalidad de Concordia.-
Que la presente contratación se efectúa en el marco de las previsiones del Decreto N° 751/2014 y la Ordenanza N° 35097.
Que el citado Decreto declara la Estado de Emergencia en todo el ámbito del Municipio de Concordia, fundado en el fenómeno hídrico producido por la crecida del Río Uruguay facultando al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la adquisición de los bienes y servicios que fueren menester a los fines de atender en forma urgente la emergencia declarada en la presente norma.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 - y sus Modificatorias - Régimen de las Municipalidades es de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratifíquese en todos sus términos el Contrato de Ejecución de Obra suscripto el día 07 de Julio del año 2014 entre el Sr lucio Eduardo Vallejos DNI N° 16.794.276 y la Municipalidad de Concordia, el que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Contaduría Municipal tomen debida nota.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
En la ciudad de CONCORDIA, Provincia de ENTRE RIOS, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Presidente Municipal Contador Gustavo E Bordet, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y el Sr Lucio Eduardo Vallejos DNI Nº 16.794.276, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Decreto N° 751/2014 y la previsión de la Ordenanza N° 35.097, ambas LA MUNICIPALIDAD Y LA CONTRATISTA, en adelante LAS PARTES, convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISION DE MANO DE OBRA para la construcción de plateas, instalación sanitaria y vereda para SESENTA (60) casillas, en lotes asignados por la Dirección Municipal de Viviendas según loteo de SIPAM - Anexo I - que se acompaña y es parte integrante del presente contrato.---------------
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del contrato asciende a la suma de Pesos Noventa Mil ($ 90.000).-----
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La obra encomendada, se efectúa por un monto único establecido en la Cláusula Segunda hasta el completamiento de la encomienda.------------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA.---------
QUINTA: PLAZO DE CONSERVACIÓN: Se establece un plazo de conservación de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA TOTAL, período en el cual “La Contratista” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como “defectos de ejecución” y sean expresamente indicados por la DIRECCIÓN DE OBRA Y la INSPECCION TECNICA de la misma.-----------
SEXTA: DEMORA EN LA EJECUCION DE LA OBRA: Cuando “La Contratista” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de obra, deberá expresarlo por escrito a “LA MUNICIPALIDAD” dentro de un plazo de 4 (cuatro) días corridos producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o fuerza mayor, actos del poder público, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-----
SEPTIMA: DESIGNACION “LA CONTRATISTA”, deberá contratar un profesional o técnico matriculado (Arquitecto o Ingeniero o Maestro Mayor de obra) para la tarea de “Director de Obra” o “Asesoramiento Técnico Interno” quien actuara como responsable técnico además de dirigirla, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan al ejercicio profesional.-------------
OCTAVA: MEDICION: LA MUNICIPALIDAD certificará los trabajos en períodos quincenales (15 días) conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, elaborada y firmada en forma conjunta por los Responsables Técnicos de “la Contratista” y “la Municipalidad” que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, y que establecerá el avance físico. El certificado será emitido dentro de los dos (2) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.-------
NOVENA: FORMA DE PAGO: El monto total del presente contrato establecido en la Cláusula Segunda, será liquidado por “LA MUNICIPALIDAD”", conforme a la certificación, quincenal, que establecerá el avance físico y financiero de la obra encomendada.- “la Contratista” presentara a “la Municipalidad” factura conforme legislación vigente al momento de su emisión, para dar cumplimiento al régimen administrativo contable de éste.----------
El pago por parte de la Municipalidad se efectuara dentro de los treinta (30) días de entregada la factura antes referida.-------
DECIMA: SEGUROS: “la Contratista” contratara y pagara a una compañía de seguros, por accidentes de trabajo de su personal debiendo acreditar al momento de iniciar la obra (firma del Acta de Inicio de Obra), como plazo máximo, la documentación pertinente (nomina de personal, póliza y constancia de pago mensual de la correspondiente prima). Dicho seguro deberá ser tomado por el tiempo total del presente contrato.----------
DÉCIMOPRIMERA.REPRESENTACION LEGAL: “la Contratista”, en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurro de la obra, será representada por el Sr lucio Eduardo Vallejos.---
DECIMOSEGUNDA: RESCISION DEL CONTRATO: Cualquiera, de LAS PARTES podrá rescindir el presente Contrato, en los términos establecidos en la ley civil, previa notificación fehaciente a la contraparte. Más allá de las, causales previstas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Contratista”, las deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la falta de pago del seguro por accidentes de trabajo, y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Asimismo “La Contratista” podrá solicitar la rescisión del contrato cuando invoque causas de fuerza mayor y/o factores climáticos, que no le permitan continuar con todos o parte de los trabajos contratados, para lo cual deberá comunicar fehacientemente a LA MUNICIPALIDAD
Se considera incumplimiento por parte de LA MUNICIPALIDAD, la demora injustificada en efectuar los pagos.----------------
DECIMATERCERA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, “LA MUNICIPALIDAD” constituye domicilio en la calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “La Contratista” en calle Feliciano y Las Heras N° 1073 de la ciudad de Concordia, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.—
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los 07 días del mes de Julio del año dos mil catorce.--------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 841/2.014
Concordia, 21 de Julio de 2.014
VISTO, los Contratos de Ejecución de Obra, suscriptos entre la Municipalidad de Concordia y las Cooperativas de Trabajo Limitada “AL SUR DE EX AEROCLUB”, “ELOIN”, “CORNER”, “EL NUEVO CAMINO”, “EX AEROCLUB”, “ISHTILART SUR”, “LOS CEIBOS”, “UNION y FRATERNIDAD” en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” y,
CONSIDERANDO:
Que dichos contratos tienen por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal.
Que los mencionados contratos, se firman en la localidad de Concordia, los cuales se ejecutaran de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo Limitada “AL SUR DE EX AEROCLUB” representada por su Presidente Señor SUAREZ NESTOR JOSE, DNI N° 29.766.070 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 35640 - MANZANA N° 3094/11 - PARTIDA PROVI NCIAL N° 144050, consistente en la ejecución de un prototipo MV4 (Baño- Lavadero-Dormitorio). El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 46.687,55) que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.
Cooperativa de Trabajo Limitada “ELOIN” representada por su Presidente MIGUEL FERNANDEZ DNI N° 11.161.896, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL 62813 - MANZANA N° 1766/01 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153718 consistente en la ejecución de un prototipo MV8 y MV6 (Mejoras y/o Refacciones Varias). El monto total del presente Contrato asciende la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 44.386,43) que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.
Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER” representada por su Presidente GONZALEZ CHIRIRAN JACQUELINE DNI N° 38.545.324, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 62565 - MANZANA N° 7590/018 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153262. Consistente en la ejecución de un prototipo MV8 (Un Dormitorio). El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIESISIETE CENTAVOS ($ 34.552,17) que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.
Cooperativa de Trabajo Limitada “CORNER” representada por su Presidente GONZALEZ CHIRIRAN JACQUELINE DNI N° 38.545.324, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 35362 - MANZANA N° 1525/16 - PARTIDA PROVINCIAL N° 147158. Consistente en la ejecucl6n de un prototipo MV4 (Baño- Lavadero-Dormitorio). El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CIN O ENTAVOS ($ 46.687,55) que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.
Cooperativa de Trabajo Limitada “EL NUEVO CAMINO” representada por su Presidente KARINA VIVIANA ECHEVERRIA, DNI N° 28.377.382 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 49369 - MANZANA N° 7590/23 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153255. Consistente en la ejecución de un prototipo MV4 (Baño- Lavadero-Dormitorio). El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 46.687,55) que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA
Cooperativa de Trabajo Limitada “LOS CEIBOS” representada por su Presidente LOPEZ ALEJANDRO SEBASTIAN, DNI N° 34.042.661 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 62559 MANZANA N° 1590/34 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153269, consistente en la ejecución de un prototipo MV4 (Baño- Lavadero-Dormitorio). El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 46.687,55) que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.
Cooperativa de Trabajo Limitada “LOS CEIBOS” representada por su Presidente LOPEZ ALEJANDRO SEBASTIAN, DNI N° 34.042.661 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 8597 MANZANA N° 1885/07 - PARTIDA PROVINCIAL N° 135.286, consistente en la ejecución de un prototipo MV6 (Mejoras y/o Refacciones Varias). El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.885,65) que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.
Cooperativa de Trabajo Limitada “ISHTILART SUR” representada por su Presidente TRINIDAD JUAN EMANUEL DNI N° 32.410.575, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 6612 MANZANA N° 1709/13 - PARTIDA PROVI NCIAL N° 141551 consistente en la ejecución de un prototipo MV6 (Mejoras y/o refacciones varias). El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS TREINTA MIL CINCUENTA Y SIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 30.057,27), que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.
Cooperativa de Trabajo Limitada “EX AEROCLUB” por su Presidente FRANCO RONALDO RAMON, DNI N° 32.291.381 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 6619 MANZANA N° 1709/20 - PARTIDA PROVINCIAL N° 132867 consistente en la ejecución de un prototipo MV6 y MV8 (Mejoras y/o Refacciones Varias). El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 45.146,97) que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.
Cooperativa de Trabajo Limitada “UNION y FRATERNIDAD” por su Presidente KRENZ, MABEL, DNI N° 12.457.295 en el in mueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 46874 MANZANA N° 7590/19 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153246 consistente en la ejecución de un prototipo MV7 (Dos Dormitorios). El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 49.612,85) que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.
Cooperativa de Trabajo Limitada “UNION y FRATERNIDAD” por su Presidente KRENZ, MABEL, DNI N° 12.457.295 en el in mueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 38.718 MANZANA N° 1464/08 - PARTIDA PROVINCIAL N° 1399449 consistente en la ejecución de un prototipo MV6 (Mejoras y/o Refacciones Varias). El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE CON DIESINUEVE CENTAVOS ($ 33.079,19) que será liquidado según certificaciones de avance de obra en un plazo de ejecución de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.
Que se adjuntan dichos Contratos como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido de los Contratos respectivos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido de los Contratos de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y las Cooperativas de Trabajo Limitada “AL SUR DE EX AEROCLUB” “ELOIN” , “CORNER”, “EL NUEVO CAMINO”, “EX AEROCLUB”, “ISHTILART SUR”, “LOS CEIBOS”, “UNION” y “FRATERNIDAD" en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
-------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “AL SUR DE EX AEROCLUB” representada por su Presidente SUAREZ NESTOR JOSE, DNI Nº 29.766.070, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 35.640 MANZANA N° 3094/11- PARTIDA PROVINCIAL N° 144050.
Esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV4 (Baño-Lavadero-Dormitorio).-------
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “ El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 30-----------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTAY SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 46.687,55.-), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo.”LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.------------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.----------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Primera del presente Contrato.-----------------------
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad ”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática.------------
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “La Municipalidad”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad” o “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.---------------------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a SUAREZ NESTOR JOSE, DNI Nº 29.766.070 quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.------
DECIMO TERCERA: RESCISION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.---------------------
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.-----------------------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, Y “La Cooperativa” en la calle Pueyrredón 487, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
-------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “El Municipio” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “ELOIN” representada por su Presidente MIGUEL FERNANDEZ DNI Nº 11.161.896, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.----------------
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL:62813 MANZANA N° 1766/01- PARTIDA PROVINCIAL N° 153718.
Esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV8+MV6 (Mejoras y/o Refacciones Varias).-------------------------------
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “ El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 28-----------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 44.386,43), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo.” LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.---------------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.----------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Primera del presente contrato.---------------------------
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática--------------------
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “La Municipalidad”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.----------------------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a MIGUEL FERNANDEZ DNI Nº 11.161.896, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.------
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.---------------------
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.--------------------------------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, Y “La Cooperativa” en la calle Dr. Alda Norte Nº 1448 Bº Pancho Ramírez, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.----
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
--------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “CORNER” representada por su Presidente GONZALEZ CHIRIRAN, JACQUELINE Nº 38.545.324, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL:35362 MANZANA N° 1525/16 - PARTIDA PROVINCIAL N° 147158.
Esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV4 (Baño-Lavadero-Dormitorio).-------
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “ El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 33-----------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 46.687,55), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo.” LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.---------------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.-------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Primera del presente contrato.----------------------------
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática------------------
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “La Municipalidad”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.-------------------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a GONZALEZ CHIRIRAN, JACQUELINE Nº 38.545.324, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.---------------------------
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.---------------------
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.---------------------------------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, y “La Cooperativa” en la calle Dr. Florenza Nº1664 Bº San Miguel 2º, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.----
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
--------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “CORNER” representada por su Presidente GONZALEZ CHIRIRAN, JACQUELINE Nº 38.545.324, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL:62565 MANZANA N° 7590/18 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153262.
Esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV8 (Un Dormitorio).----------------------
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “ El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 20-----------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIESISIETE CENTOS ($ 34.552,17), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo.” LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.--------------------------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.--------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Primera del presente contrato.---------------------------
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática-----------------
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “La Municipalidad”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.--------------------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a GONZALEZ CHIRIRAN, JACQUELINE Nº 38.545.324, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.-------------------------
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.-------------------
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.-------------------------------------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, y “La Cooperativa” en la calle Dr. Florenza Nº1664 Bº San Miguel 2º, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
--------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “El Municipio” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “EL NUEVO CAMINO” representada por su Presidente KARINA VIVIANA ECHEVERRIA, DNI Nº 28.377.382, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 49369 - MANZANA N° 7590/23 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153255.
Esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV4 (Baño-Lavadero-Dormitorio).-------
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 24.---------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 46.687,55), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo.” LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.----------------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de ( 60 ) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.------------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Primera del presente contrato.---------------
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática.------------------
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “La Municipalidad”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.--------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a KARINA VIVIANA ECHEVERRIA, DNI N° 28.377.382, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.--------------------------
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.---------------------
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.---------------------------------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, Y “La Cooperativa” en la calle Santos Vega Nº 1280, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.----------------
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “El Municipio” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “EX AEROCLUB” representada por su Presidente RONALDO RAMON FRANCO DNI Nº 32.291.381, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, NOMENCLATURA CATASTRAL 6619: MANZANA N° 1709/20- PARTIDA PROVINCIAL N° 132867, esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV8 y MV6 (Mejoras y/o refacciones varias).----------------------------
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “ El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 8.-----------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 45.146.97), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo.” EL MUNICIPIO” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.------------------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.---------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera..-------
SEXTA: “EL MUNICIPIO” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Segunda.---------------------------------------
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “El Municipio”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática---
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “EL Municipio”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “El Municipio”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.------------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.---------------------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a ROTELA ORLANDO DNI Nº 13.940.490, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.------
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “El Municipio” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Se considera falta grave por parte de “El Municipio” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.-----------------
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.--------------------------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, Y “La Cooperativa” en la calle Pueyrredón Nº 438, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
--------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “ISHTILART SUR” representada por su Presidente TRINIDAD JUAN EMANUEL DNI Nº 32.410.575, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL 6612 : MANZANA N° 1709/13 - PARTIDA PROVINCIAL N° 141551.
Esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV6 (Mejoras y/o refacciones varias).-
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “ El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 7------------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS TREINTA MIL CINCUENTA Y SIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 30.057,27), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo.” LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.-----------------------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Segunda.---
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática----------------
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “La Municipalidad”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.---------------------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a TRINIDAD JUAN CARLOS DNI Nº 16.866.658, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.------
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.---------------------
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.--------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, Y “La Cooperativa” en la calle Odiard Nº 1127, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.---
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos Mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
--------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “LOS CEIBOS” representada por su Presidente LOPEZ ALEJANDRO SEBASTIAN, DNI Nº 34.042.661, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.--------
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL 8597: MANZANA N° 1885/07 - PARTIDA PROVINCIAL N° 135.286.-----------------------------
Esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV6 (Mejoras y/o Refacciones Varias).-------
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “ El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 5.---------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS QUNCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.885,65), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo.” LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.---------------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de (60 ) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.------------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Primera del presente Contrato.-------------------------
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “LA MUNICIPALIDAD”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática----------------
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “LA MUNICIPALIDAD”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.---------------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a LOPEZ ALCIDEZ ROBERTO DNI N° 32.072.755, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.---------------------------------
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas. Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.---------------------
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.------------------------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, Y “La Cooperativa” en la calle Moulins y la Pampa, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.-------------------
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
-------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “LOS CEIBOS” representada por su Presidente LOPEZ ALEJANDRO SEBASTIAN, DNI Nº 34.042.661, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.--------
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL 62.559: MANZANA N° 1590/34 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153269.--------------
Esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV4 (Baño-Lavadero-Dormitorio).-------
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “ El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 32.---------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 46.687,55), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo.” LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.-----------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.------------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Primera del presente Contrato.--------------------------
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “LA MUNICIPALIDAD”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática---------------
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “LA MUNICIPALIDAD”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.---------------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a LOPEZ ALCIDEZ ROBERTO DNI N° 32.072.755, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.---------------
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas. Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.--------------------
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.----------------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, Y “La Cooperativa” en la calle Moulins y la Pampa, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.-----------------
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
--------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “UNION Y FRATERNIDAD” representada por su Presidente KRENZ, MABEL DNI Nº 12.457.295, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 46874 MANZANA N° 7590/19 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153246.
Esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV7 (Dos dormitorios).-----------
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “ El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 21.---------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 49.612,85 ), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo ” LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.-----------------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.-------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Primera del presente Contrato.---------------------------
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática----------------
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “EL Municipio”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.-------------------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a KRENZ, MABEL DNI Nº 12.457.295, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.------
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.---------------
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.-----------------------------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, y “La Cooperativa” en la calle Belgrano Nº 1348, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.--------------------------
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
---------------------
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI Nº 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “UNION Y FRATERNIDAD” representada por su Presidente KRENZ, MABEL DNI Nº 12.457.295, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de mejoramientos por Administración Municipal, en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 38718 MANZANA N° 1464/08 - PARTIDA PROVINCIAL N° 1399449.
Esta obra esta comprendida en el Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre , entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal Nº 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013 y por Resolución del Directorio Provincial Nº 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV6 (Mejoras y/o Refacciones Varias).-------
SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “ El Programa” , lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 47-----------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE CON DIESINUEVE CENTAVOS ($ 33.079.19 ), los cuales se destinaran al pago exclusivo de la mano de obra para la realización de la Mejora prevista según plano adjunto como Anexo I y hasta su finalización incluye, los honorarios profesionales del director de Obra y del Contador, seguro, aportes y monotributo ” LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.--------
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de (60) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.---------------------
QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------
SEXTA: “LA MUNICIPALIDAD” realizara los pagos a “La Cooperativa” una vez recibido el desembolso por parte de “El Instituto”, según la metodología de la Cláusula Décima Primera del presente Contrato.--------------------------
SÉPTIMA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.------
OCTAVA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática------------------
NOVENA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “EL Municipio”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder publico, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------
DECIMA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificaciones de avance de obra.--------------------------
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a KRENZ, MABEL DNI Nº 12.457.295, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.------
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Mas allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.----
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.---------------------
DECIMO QUINTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, y “La Cooperativa” en la calle Belgrano Nº 1348, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.------------------------
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un días del mes Julio del año dos mil Catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
Concordia, 14 de Julio de 2.014
Nº 7.504
VISTO:
Lo informado por Estudiantes ECU a Fs. 1; y,
CONSIDERANDO:
Lo normado por la Ordenanza 35122, que establece la eximición del pago de la Tasa por Espectáculos Públicos a los eventos que organice y lleve adelante ECU como
parte de los festejos del Día del Estudiante a tres espectáculos por año calendario.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°.- Aplíquese la eximición impositiva establecida en la Ordenanza 35122 a los espectáculos de los días 5 de julio, 15 de agosto y 21 de septiembre de 2014 que lleve adelante Estudiantes Concordiense Unidos.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 10 de Julio de 2014
Sra. SANABRIA CLAUDIA MARIA
Vice-Presidente 2°
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
RESOLUCIÓN N° 35.288
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 16 de Julio de 2.014.
Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Concordia 10 de Julio de 2.014
Nº 7.500
VISTO:
El Decreto 703/2014 de fecha 17 de Junio de 2014; y,
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad necesita contar con un procedimiento ágil que permita cumplimentar las exigencias del Código de Procedimiento Laboral de la Provincia de Entre Ríos, que en su artículo 125 inciso a) dispone como requisito para apelar la sentencia de primera instancia al empleador el depósito del importe condenado con más de un treinta por ciento, requisito que se suple con la contratación de un seguro de caución, todo en un plazo exiguo como lo manifiesta el Departamento Ejecutivo.
Que se observa que el mencionado Decreto menciona al funcionario actualmente titular de la Secretaría facultada a contratar, advirtiendo que ante su reemplazo debería dictarse un nuevo acto administrativo, lo que causará un dispendio funcionan innecesario, por lo que se propone la supresión del nombre y el reemplazo por el titular de la Secretaría u organismo que lo reemplace en el futuro.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°.- Ratificar el Decreto N° 703/2014 de fecha 17 de Junio de 2014, con la modificación del Artículo 1° el que quedará redactado de la siguiente forma:
• “ARTÍCULO 1°.- Facultase al titular de la Secretaría de Economía y Hacienda u organismo que lo reemplace a contratar un seguro de caución para atender los requerimientos establecidos por el artículo 125 inciso a) del Código Procesal Laboral de Entre ríos, en todos los procesos laborales en los que la Municipalidad de Concordia fuese demandada y resultare condenada en Primera Instancia”.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 10 de Julio de 2014
Sra. SANABRIA CLAUDIA MARIA
Vice-Presidente 2°
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
RESOLUCIÓN N° 35.289
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 18 de Julio de 2.014
Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
Concordia, 10 de Julio de 2.014
Nº 7.502
VISTO:
La Resolución 50/2014 remitida a este Cuerpo por el HCD de la Ciudad de Colon, a referencia del proyecto “Pueblos por Malvinas” llevado a cabo por la Fundación Argentina ASE (Austral, Suramericana y Emergente) para la Educación y la Promoción de los Asuntos Estratégicos y del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), que tienen por objetivo promover acciones tendientes a acompañar la histórica política exterior Argentina en todo lo relativo a la reafirmación de la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur; y,
CONSIDERANDO:
Que de dicho proyecto ha surgido la Iniciativa “Ponele la Firma”, que busca reunir un millón de firmas a escala global con el fin de elevarlas a la Secretaría General de Naciones Unidas expresando el apoyo social a la apertura de negociaciones bilaterales entre Argentina y Reino Unido en los términos de la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Que, mediante ésta iniciativa, la organización persigue tres objetivos:
1) Darle profundidad social de alcance continental y masivo a la causa Malvinas, poniendo a los pueblos como garantes del dialogo y la paz.
2) Edificar cimientos sociales perdurables que arraiguen profundamente a Malvinas en la memoria Colectiva de los Sudamericanos como una causa asociada a nuestra prosperidad colectiva y nuestra economía real futura.
3) Hacer una demostración social de fortaleza y unidad social.
Que todos los Estados de América del Sur y muchos países hermanos a lo largo y ancho del mundo ya han brindado su apoyo a nuestra causa diplomática dando cuenta del sólido entramado inter-gubernamental, que nutre la legitimidad del reclamo de nuestro país. De igual manera se han expresado una multiplicidad de partidos políticos y movimientos sociales, dando cuenta de ello los recientes hechos políticos acontecidos en la Cumbre de la CELAC, en Chile, y los encuentros generados por los Grupos de Amistad Parlamentaria en Londres. En este sentido, el proyecto “Pueblos por Malvinas” promueve llevar por delante, como sociedad civil organizada, liderar el surgimiento de un sólido entramado conformado por la gente de nuestros pueblos de América del Sur que le otorgue a la causa Malvinas sustentabilidad diplomática a largo plazo.
La recolección de firmas no busca generar efectos jurídicos de ninguna naturaleza, por el contrario busca generar precedentes de respaldo social a las gestiones diplomáticas de nuestro país, en el contexto de la realización del “referéndum isleño”, a fin de contraponer la legitimidad de los Pueblos, los verdaderos pueblos, a la realización de un acto que goza de nulidad absoluta e insaneable promovido por una porción de vida social inglesa trasplantado en nuestros territorios insulares.
Malvinas es una causa de los pueblos y una causa del futuro, justamente porque allí convergen los dos escenarios estratégicos más importantes del siglo XXI: la Antártida y los fondos marinos, dos espacios, con capacidad de cambiar nuestra geografía social y nuestra performance energético- productiva a escala regional en las próximas décadas.
Por eso, Malvinas está más allá de todas las disputas, porque tiene que ver con nuestro patrimonio, con aquellas riquezas las que podremos forjar un nuevo rol en la división internacional del trabajo y una base material de prosperidad que nos facilite el diseño de una “justicia social sustentable”, es decir, una de movilidad social mejor y posible para las próximas generaciones. Porque cuando hablamos de MALVINAS, no nos referimos a un mero “archipiélago”, referimos a un “Sistema “de recursos que puede desplazar nuestras Fronteras de Posibilidades de la Producción e impactar decisivamente sobre nuestra estructura productiva y toda Sudamérica.
Por estas razones de índole estratégica y social vemos la necesidad de impulsar esta iniciativa “Ponele la firma”, con un profundo compromiso por quienes con heroísmo y profunda vocación patriótica, han dejado y dejan para las generaciones futuras, un legado y una epopeya de incalculables dimensiones materiales y simbólicas.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°.- Declárese de Interés Municipal la iniciativa “PONELE LA FIRMA”, que busca reunir un millón de firmas a escala global con el objetivo de elevarlas a la Secretaría General de Naciones Unidas a los fines de expresar el apoyo social a la apertura de las negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido en los términos de la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, impulsada por la Fundación Argentina ASE (Austral, Suramericana y Emergente) para la Educación y la Promoción de los Asuntos Estratégicos y del Centro Argentino de Estudios Internacional (CAEI).
ARTÍCULO 2º.- Acompañar las acciones tendientes a difundir y apoyar la histórica política exterior argentina, en todo lo relativo a la reafirmación de la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 10 de Julio de 2014
Sra. SANABRIA CLAUDIA MARIA
Vice-Presidente 2°
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
RESOLUCIÓN N° 35.292
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 18 de Julio de 2.014.
Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Concordia, 10 de Julio de 2.014
Nº 7.505
VISTO:
La nota presentada por la joven concordiense Federica Irigaray, respecto al proyecto de Ley Nacional de la Danza que fuera presentado en el Congreso de la Nación; y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Nacional, en el inciso 19° del Artículo 75, expresa que “Corresponde al Congreso… Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.
Que el proyecto de Ley Nacional de la Danza apunta a la creación de un organismo que nuclee a todos los actores que forman parte de la danza como expresión artística, el cual se denominaría Instituto Nacional de la Danza.
Que el mencionado Instituto Nacional de la Danza tendría la misión de fomentar, promocionar, estimular, apoyar y preservar la actividad de la danza en general.
Que dentro de la orgánica de Instituto Nacional de la Danza propuesta, se destaca la conformación de regiones culturales, y la designación de sedes provinciales; las cuales tendrían un área de producción, un área sociocultural, un área de subsidios y créditos, un área de formación integral para la danza y un área de asesoría legal.
Que grandes figuras de la danza como Julio Bocca, Ricky Pashkus, Lino Patalano, Mauricio Wainrot, Walter Cammertoni, Cristina Gómez Comini, Sergio Yanelli , Gustavo Bertuol, Pablo Acosta, Sergio Pérez, Yamil Annum, Nohemí Cohelo, Rodolfo Olguín, Norma Binaghi, Laura Fidalgo, Maximiliano Guerra, Patricia Baca Urquiza, Julio Chávez, Ricardo Darín, Norman Brisky, Griselda Siciliani y Peter Lanzani, entre muchos otros, pronunciaron su total apoyo al proyecto de ley Nacional de la Danza.
Que, como bien detalla la joven artista Federica Irigaray, en nuestra ciudad son más de 3.000 personas, entre niños, adolescentes y adultos, quienes practican de manera frecuente la danza como actividad laboral, recreativa y/o como formación artística.
Que en numerosas ocasiones, según manifestaba la señorita Irigaray en su nota, se encuentran con dificultades presupuestarias para poder continuar con la formación y para realizar viajes por presentaciones, además de no contar con un sistema de becas que estimule la actividad de los artistas, resumiendo que el progreso artístico se apoya mayormente en esfuerzos individuales o familiares.
Que Concordia, debido a su significativa cantidad de practicantes de la danza, está en una situación propicia para gestionar ser sede provincial del Instituto Nacional de la Danza, en el caso de su creación.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°.- Expresar nuestro apoyo por la sanción y promulgación del Proyecto de Ley Nación al de Danza, esperando por su pronta resolución.
ARTÍCULO 2º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área correspondiente, analice la conveniencia de gestionar ante los canales nacionales indicados el hecho de que, en el caso de sancionarse la Ley Nacional de Danza, Concordia sea declarada Sede Provincial de Entre Ríos en el Instituto Nacional de la Danza.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 10 de Julio de 2014
Sra. SANABRIA CLAUDIA MARIA
Vice-Presidente 2°
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
RESOLUCIÓN N° 35.294
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 18 de Julio de 2.014
Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.