La siguiente Ordenanza y Decretos conforman el presente Boletín Oficial Municipal:
Ordenanza: 35.698.- Decretos: 500/2.016, 501/2.016, 502/2.016, 503/2.016, 504/2.016, 505/2.16, 506/2.016/, 507/2.016, 508/2.016, 509/2.016, 510/2.016, 511/2.016, 512/2.016, 513/2.016, 514/2.016, 515/2.016, 516/2.016 y 517/2.016.-
Concordia, 5 de mayo de 2.016
Expte. N° 21.972-DE
ORDENANZA SOBRE PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEREDAS.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°.- Implementar un “Programa de regularización de veredas”.
ARTICULO 2°.- Objetivos:
1) Generales: Dotar a la traza urbana de la ciudad de una infraestructura adecuada para el tránsito peatonal:
2) Específicos:
a. Facilitar la circulación, accesibilidad y tránsito peatonal.
b. Disminuir riesgos de accidentes, brindando mayor seguridad a los peatones.
c. Dotar a la ciudad de una mejor imagen, propiciando el embellecimiento urbano y sus condiciones estéticas.
d. Contribuir a la reactivación del sector de la construcción.
ARTÍCULO 3°.- Fijar un plazo de 120 días a partir de su promulgación, dentro del cual los frentistas deberán reparar y/o construir y/o reconstruir la, vereda de conformidad a lo que establece el Art. 151 ° de la Ordenanza 17.303.
ARTICULO 4°.- Regularización por iniciativa del frentista. Durante el plazo estipulado para regularizar su situación, el frentista podrá contar con las siguientes opciones:
a) Construir y/o reparación por su propia cuenta.
b) Solicitud al Municipio para que tome a su cargo la realización del trabajo.
b.1) De la modalidad. En estos casos el frentista podrá optar por las siguientes opciones:
b.1.1.) Solicitar la mano de obra proveyendo los materiales.
b.1.2 Solicitar la provisión de mano de obra y materiales.
b.2) Del Pago. A los efectos del pago de los servicios prestados por el Municipio, el frentista podrá optar por:
b.2.1.) Abonar el costo del trabajo en efectivo, en cuyo caso el Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer la realización de descuentos.
b.2.2.) Solicitar que el costo sea incluido en la Boleta de Tasa General Inmobiliaria en la próxima liquidación a la finalización de la obra, ya sea en forma total o mediante la alternativa del Plan de Pago de conformidad al artículo siguiente.
ARTICULO 5°.- Para los casos en que el Municipio, dentro de las medidas de sus posibilidades se haga cargo de los trabajos con la provisión de mano de obra y/o materiales, el frentista podrá acogerse a un plan de pago de hasta un máximo de 24 cuotas, con una tasa de interés determinada por el Departamento Ejecutivo Municipal que no podrá ser superior al que percibe la Caja Mixta Municipal SEM.
ARTICULO 6°.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar el costo por metro cuadrado de mano de obra y materiales para ser aplicado cuando el frentista solicite su provisión, el que será actualizado mensualmente y publicado en la página Web de la Municipalidad para conocimiento del contribuyente.
ARTICULO 7°.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal la contratación de Cooperativas de trabajo, empresas unipersonales u otro tipo de entes, para la realización de las tareas de reparación y/o construcción y/o reconstrucción de veredas, cuando la provisión de la mano de obras haya sido solicitada por el frentista.
ARTICULO 8°.- En caso de que el frentista sea jubilado y/o pensionado del sistema provisional nacional y/o provincial, o beneficiario de un programa social, o persona desempleada, debidamente acreditado, y la propiedad afectada sea su único inmueble y de su grupo familiar, el costo de mano de obra y materiales será absorbido en un 30% por el estado municipal y sin costo de financiación para el pago en cuotas.
ARTICULO 9°.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal al recupero del valor por provisión de mano de obra y/o materiales incluyendo su costo, en la Tasa General Inmobiliaria.
ARTICULO 10°.- Los frentistas que realicen las obras de las veredas por su propia cuenta, obtendrán una deducción del 10% de la Tasa General Inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año próximo en que se realice la obra, luego de la certificación y evaluación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que deberá constatar que la misma fue realizada durante el período 120 días de implementación del programa. En su caso el Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer la extensión del citado plazo, hasta un máximo de 60 días.
ARTIOCULO 11°.- La presente Ordenanza no será de aplicación para el caso de obra nueva.
ARTICULO 12°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar una campaña de difusión en medios locales del programa implementado por la presente Ordenanza y su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 13º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
SALA DE SESIONES “EVA PERON” 5 de mayo de 2016
ARMANDO LUIS GAY
Vice-presidente Municipal
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 10 de Mayo de 2016
ORDENANZA Nº 35.698
Téngase por Ordenanza Municipal, Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 500/2.016
Concordia, 09 de mayo de 2.016
VISTO que mediante el Decreto N° 1.379/2015 se procedió a la designación en el cargo de Director de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia, al Señor, Ing. JUAN JOSE GARCIA y,
CONSIDERANDO:
Que el Ing. JUAN JOSE GARCIA, ha cumplido con responsabilidad y dedicación las tareas que le fueran asignadas a través del Artículo 45° de la Ordenanza Nº 35.597/15.
Que los objetivos fijados oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal para la citada área, se han cumplido.
Que en consecuencia, corresponde atinado proceder a aceptar la renuncia al cargo presentada, agradeciendo por los servicios prestados en beneficio de la Comunidad de Concordia.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos b), h) II) y u), de la Ley N° 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase la renuncia al cargo, presentada por el Director de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia, al. Señor, Ing. JUAN JOSE GARCIA, para el cual fuera designado mediante el Decreto N° 1.379/2016.-
ARTICULO 2°.- Agradecer al Señor al Señor, Ing. JUAN JOSE GARCIA, por los servicios prestados en el desempeño de su función, al servicio de la Comunidad y en el acompañamiento de esta Gestión de Gobierno Municipal.-
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 501/2.016
Concordia, 12 de mayo de 2.016
VISTO que se ha promulgado la Ordenanza N° 35.597 que establece la estructura orgánica y funcional de la Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que el Capítulo IV, Artículo 45° de la Ordenanza Nº 35.597/15, establece la creación, las funciones y competencias de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia.
Que por tal motivo debe procederse a la cobertura del cargo de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas.
Que a tal efecto, al Agente M.M.O Héctor Alberto Raffo, reúne las condiciones de probidad, honestidad, responsabilidad y dedicación, para desempeñar dicho cargo y función.
Que en consecuencia se hace necesario dictar el presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107 Incisos b), h) y u) de la Ley 10.027 y su modificatoria Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Designase Director de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia, al Señor, al Agente M.M.O Héctor Alberto Raffo, D.N.I. N° 14.021.386. Legajo 1349 quien tendrá las tareas y funciones establecidas en el Artículo 45° de la Ordenanza N° 35.597/15, a partir del día de la fecha.-
ARTICULO 2º.- Refrendara el presente Decreto, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 502/2.016
Concordia, 09 de mayo de 2.016
VISTO que se ha promulgado la Ordenanza N° 35.597 que establece la estructura orgánica y funcional de la Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que el Capítulo IV, Articulo 43°, establece la creación, las funciones y competencias de la Subsecretaría de Obras Públicas.
Que por tal motivo debe procederse a la cobertura del cargo de Subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia.
Que a tal efecto, el Señor Jorge Antonio Mendieta, reúne las condiciones de probidad, honestidad, responsabilidad y dedicación, para desempeñar dicho cargo y función.
Que en consecuencia se hace necesario dictar el presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos b), h) y u) de la Ley 10.027 y su modificatoria Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Designase Titular de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia, al Señor, Jorge Antonio Mendieta, Documento Nacional de Identidad N° 21.775.305, quien tendrá a su cargo las tareas y funciones establecidas en el Capítulo IV, Articulo 43°, de la Ordenanza N° 35.597, a partir del día de la fecha.-
ARTICULO 2°.- Refrendara el presente Decreto, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 503/2.016
Concordia, 09 de mayo de 2.016
VISTO el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2.016, presentado por la Caja Municipal de Préstamos -Sociedad de Economía Mixta-, ante la Municipalidad de Concordia y,
CONSIDERANDO:
Que el mismo ha sido de conformidad a lo previsto en el Artículo 13° inciso a) de los Estatutos de la citada entidad.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a la aprobación del mismo.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase el Presupuesto de Gastos de la Caja Municipal de Préstamos -Sociedad de Economía Mixta- para el Ejercicio 2.016, por el importe de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL ($ 5.513.000.-).-
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 504/2.016
Concordia, 09 de mayo de 2.016
VISTO el informe técnico presentado por la Dirección de Obra de la Obra “Construcción 56 Viviendas e Infraestructura Bº 8 de Diciembre” ACU N° 597, y;
CONSIDERANDO:
Que si bien la obra referenciada a la fecha presenta un avance acorde al flujo de desembolsos destinados a la obra, no obstante ello razones de variadas índole como las importantes precipitaciones caídas en la ciudad en el último periodo, retraso en el pago de los porcentuales correspondiente a Nación, hacen que la misma presente un retraso de ejecución respecto al programa de obra.
Que ha tomado intervención la Dirección Municipal de la Vivienda en carácter de Dirección de Obra elaborando informe técnico pertinente, en el cual se aconseja ampliar los plazos de obra de las distintas firmas contratistas, en doscientos veinte (220) días corridos.
Que dicho plazo comenzaría a correr desde el 25 de enero de 2016.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Ampliase en DOSCIENTOS VEINTE (220) días corridos, los plazos de obra de los Contratos suscriptos entre la Municipalidad de Concordia y las firmas:
Cardozo Juan Cruz CUIT N° 20-41629461-6-
Palopolo Héctor Daniel CUIT N° 20-31655070-4
Paredes Eduardo Federico CUIT N° 20-33317269-1
Paredes Eduardo; Miguel 20-04709858-1
Vallejos Lucio Eduardo CUlT N° 20-16794276-9
A.B. CONSTRUCCIONES de Maricel Alejandra Bazzi CUIT N° 23-37908998-4
G.L.2 CONSTRUCCIONES S.A. CUIT N° 30-71152206-5,
ARTICULO 2°.- El plazo previsto en el Artículo 1° comenzara a correr desde el día 25 de Enero de 2016.
ARTICULO 3°.- Notifíquese por Dirección Municipal de la Vivienda a las firmas contratistas
ARTICULO 4°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 505/2.016
Concordia, 10 de mayo de 2.016
VISTO la necesidad de contar con personal idóneo y probo para desempeñar funciones y tareas en la Municipalidad de la ciudad de Concordia y,
CONSIDERANDO:
Que a los fines del cumplimiento de las tareas y funciones que le son propias en el Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a lo previsto en la Ordenanzas N° 35.596/15 y 35.597/15, es necesario contar con los servicios de personal idóneo y con responsabilidad en distintas tareas y funciones que son específicas e inherentes en áreas críticas de atención de la Administración Pública Municipal.
Que se solicitó la adscripción de la Agente SILVIA VIVIANA RUIZ DIAZ, DNI N° 18.340.802, dependiente de la Administración Pública Provincial, con prestación de servicios en el Ministerio de Salud, de conformidad al marco normativo vigente y aplicable en la materia, para desempeñar funciones administrativas en la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Participación Social, dado que reúne las condiciones de idoneidad y probidad para desempeñar tareas en el ámbito de la Administración Pública Municipal.
Que habiendo tomado conocimiento e intervención el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos ha prestado la conformidad pertinente.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a los requerimientos y lineamientos establecidos por esta gestión de Gobierno Municipal, proceder a dictar la presente disposición.
Que el presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desígnase para desempeñar funciones en el ámbito de la Municipalidad de Concordia, Subsecretaría de Desarrollo Humano y Participación Social, a la Agente de la Administración Pública Provincial, con prestación de servicios en el Ministerio de Salud, Señora SILVIA VIVIANA RUIZ DIAZ, DNI N° 18.340.802, con antelación y a partir del 10/12/2015, de acuerdo con lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Asígnase una retribución especial a la agente adscripta en la Municipalidad de Concordia mediante el Artículo 1°, por la suma total de PESOS TRES MIL ($3.000) en compensación por las tareas y funciones asignadas dentro de la Administración Pública Municipal.
ARTICULO 3°.- Facúltase a la Dirección de Liquidaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda a arbitrar las medidas administrativas y funcionales para cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° del presente Decreto.
ARTICULO 4°.- Remítase nota de estilo, adjuntando copia del presente Decreto, al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Ministerio de Salud, solicitando se arbitren las medidas pertinentes para adscribir a la Municipalidad de Concordia, de conformidad al marco normativo vigente y aplicable en la materia, para desempeñar funciones en el Departamento Ejecutivo Municipal a la Agente de la Administración Pública Provincial, con prestación de servicios en el Ministerio de Salud, Señora SILVIA VIVIANA RUIZ DIAZ, DNI N° 18.340.802.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
DECRETO N° 506/2.016
Concordia, 10 de mayo de 2016
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 66 Letra “F”/15, iniciadas por la Agente mensual MARIA CECILIA FLORES, Legajo N° 1877, y,
CONSIDERANDO:
Que en el referido expediente obra solicitud presentada por la nombrada agente, por la que interesa acogerse al beneficio previsto en la Ordenanza N° 34.691/11, relativa a la asignación de categoría al personal municipal próximo a jubilarse.
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que la agente MARIA CECILIA FLORES, Legajo N° 1877, de 59 años de edad, presta servicios en este Municipio: desde el 01/06/1990 hasta el 01/06/2003 fecha en que fue incorporada como jornalizada, Decreto N° 329/03 contratada con aporte; mediante Decreto N° 012/04 se derogó el Decreto N° 329/03 -por Decreto N° 048/04- continúa como contratada hasta el 01/12/2006 fecha en la que fue incorporada a planta permanente por Decreto N° 1404/2006; revista en Categoría 19° del Escalafón Municipal dependiente de la Dirección de Especialidades Médicas de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente y no registra antecedentes disciplinarios en su foja de servicios.
Que, además informa la Dirección de Recursos Humanos, a la agente MARIA CECILIA FLORES tiene aportes en este Municipio desde el 01/06/1990, a la fecha, 26 años 10 meses.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos toma intervención de su competencia, indicando que ante lo solicitado, corresponde encuadrar la solicitud de referencia en la Ordenanza N° 34.691.
Que el Artículo 1º de la Ordenanza N° 34.691 establece: “ARTICULO 1°.- El personal que haya cumplido 25 años de servicios computables en el municipio y le reste cinto (5) años para acceder a la jubilación ordinaria común o especial podrá por única vez solicitar al Departamento Ejecutivo la asignación de categoría conforme a la tabla anexa al presente.” y el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 34.691 establece: Se podrá acoger al beneficio otorgado por el artículo 1º del presente, el personal que le reste cinco (5) años para acceder a la jubilación ordinaria y tenga una antigüedad computable en el municipio de hasta 15 años, al que se le otorgará una categoría por sobre la que reviste al momento de solicitar el beneficio.
Que por consiguiente este Departamento Ejecutivo entiende corresponde hacer lugar a la petición efectuada y consecuentemente asignar a la agente MARIA CECILIA FLORES, la Categoría 20° del Escalafón Municipal, en los términos y condiciones de la normativa precitada.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso b) y u) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Asígnase la Categoría 20° del Escalafón Municipal, a la agente mensual MARIA CECILIA FLORES, Legajo N° 1877, DNI N° 12.426.730, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza N° 34.691/11 relativa a la asignación de categoría al personal municipal próximo a jubilarse, en virtud de lo señalado en los Considerandos que integran y forman parte del presente y las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 66 Letra “F”/15.
ARTICULO 2°.- Notifíquese por la Dirección de Recursos Humanos a la Agente Municipal MARIA CECILIA FLORES, que la Ordenanza N° 34.691 establece: “…ARTICULO 6°.- El beneficio dispuesto en los artículos anteriores se perderá automáticamente si al reunir los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o especial no se promovieran los trámites dentro de los 60 días...”.
ARTICULO 3°.- Remítase copia a la Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente y oportunamente archivar en el legajo personal del agente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHANAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
DECRETO N° 507/2.016.
Concordia, 11 de mayo de 2.016
Visto el expediente N° 28 “B”/2016 iniciado por el Agente Andrés Sebastián Bordagaray y,
CONSIDERANDO:
Que el agente Andrés Sebastián Bordagaray solicito licencia sin goce de haberes a partir del 4 de Enero de 2016 para ocupar un cargo en la Secretaria de Comunicación de la Provincia de Entre Ríos.
Que mediante Decreto N° 342 del 29 de Marzo de 2016 se designo al agente Andrés Sebastián Bordagaray para cumplir funciones de programador en la oficina de prensa de la ciudad de concordia.
Que la Dirección de Recursos Humanos informo que el agente Andrés Sebastián Bordagaray Documento Nacional de Identidad Numero 25.597.801 presta servicio en este Municipio desde el 1° de Marzo de 2014 revista como Personal de Planta Permanente categoría 9º del escalafón Municipal.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, inciso u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Regimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder al Agente Planta Permanente Andrés Sebastián Bordagaray, Documento Nacional de Identidad, N° 25.597.801 legajo, 5641 quien desempeña tareas en la Secretaria de Comunicación y Desarrollo Cultural la licencia sin goce de haberes a partir del 2 de Mayo de 2016 de acuerdo a los establecido en el Articulo N° 25 del Régimen de licencias en virtud de la asignación efectuada en la Secretaria de Comunicación de la Provincia mediante Decreto Nº 342/2016.
ARTICULO 2°.- Notificar a través de la Dirección de Recursos Humanos una vez cumplimentado comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 508/2.016
Concordia, 11 de mayo de 2.016
VISTO, la liquidación efectuada mediante Planilla Complementaria Nº 16/03/2016 correspondiente al agente MUSER HUGO, Leg N° 4868, según Resolución Nº 2703/16 de fecha 13/04/2016 de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo - Proyecto “Auxiliar de Museo de Artes Visuales”, Programa Jóvenes con “Más y Mejor Trabajo” obrante en Expediente Nº 119 "D" /2016 y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 24 y 25, obra preventiva del Departamento Presupuesto con la imputación correspondiente a la Partida Extra-Presupuestaria N° 9777.
Que a fojas 26, la Secretaría de Economía y Hacienda autoriza dicha Preventiva.
Que a fojas 27 y 42, la Contaduría Municipal ha tornado la intervención de su competencia.
Que a fojas 43, obra informe del departamento de Control de Gestión Financiera y Económica.
Que es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por el Art. 107°, incisos ñ) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar y proceder al abono de la liquidación efectuada mediante Planilla Complementaria N° 16/03/2016 correspondiente MUSER HUGO, Leg Nº 4868, según Resolución Nº 2703/16 de fecha 13/04/2016 de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo - Proyecto “Auxiliar de Museo de Artes Visuales”, Programa Jóvenes con “Más y Mejor Trabajo” obrante en Expediente Nº 119 “D” /2016 y cuyo monto asciende a la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 3.840.-).
ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el Artículo 1º de esta Resolución, a la Partida Presupuestaria Nº Extra-Presupuestaria Nº 9777.
ARTICULO 3º.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 509/2.016
Concordia, 11 de mayo de 2.016
VISTO, el acta de apertura de Licitación Pública N° 52/06 “CONCESIÓN DE PANTEONES EN EL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL” obrante en el presente Expediente Interno N° 2117 Letra “D”/15, y;
CONSIDERANDO:
Que obra Acta de Apertura a fojas 2.
Que obra nota de ELSA BEATRIZ FERNÁNDEZ Y ISIDORO RAFAEL TOLEDO ofreciendo pagar PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE ($ 11.419.-), pagaderos en DIEZ (10) cuotas según lo dispuesto en el Art. 14° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que obran comprobantes de pago de Diversos Impuestos y Depósitos de Garantía.
Que obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 06 de Noviembre de 2015 en la que se informa que la oferente cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el Artículo 9° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y aconseja adjudicar a:
• ELSA BEATRIZ FERNÁNDEZ Y ISIDORO RAFAEL TOLEDO, la concesión del Panteón N° 192 - SECTOR B - LOTE 345 por un importe total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE ($11.419.-)
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la ley Provincial N° 10.027/11- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dejase sin efecto el Decreto N° 1170/2015 del 15/11/2015.
ARTICULO 2°.- Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública N° 52/06 “Concesión de Panteones, sepulturas y bóvedas en el Cementerio Nuevo”, cuyos antecedentes obran en el expediente N° 541 “C”/05.
ARTICULO 3º.- Adjudicar a ELSA BEATRIZ FERNÁNDEZ y ISIDORO RAFAEL TOLEDO con domicilio en Urquiza N ° 112 - Dpto. 58 - 2° piso, la concesión del Panteón N° 345 - Sector B - Lote 167, por la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE ($ 11.419.-).
ARTICULO 4°.- Dispóngase que el pago del mismo se realice en las instalaciones del Cementerio Nuevo Municipal.
ARTICULO 5°.- Disponer que a través de la Contaduría Municipal se proceda a la devolución del depósitos de garantía respectivo, conforme lo dispuesto en los Pliegos de la Licitación en cuestión.
ARTICULO 6°.- Notifíquese a ELSA BEATRIZ FERNÁNDEZ Y ISIDORO RAFAEL TOLEDO con domicilio en Urquiza N° 112 - Dpto. 58 - 2° piso, a través de la Dirección de Compras y Suministros de lo dispuesto en el presente Decreto.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese dese a la Secretaria de Gobierno y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 510/2.016.
Concordia, 11 de mayo de 2.016
Visto los Convenios suscriptos entre la Municipalidad de Concordia e instituciones deportivas, culturales y sociales de la ciudad y,
CONSIDERANDO:
Que a través del precitado Convenio las citadas instituciones debían llevar a cabo distintas acciones tendientes a posibilitar el cumplimiento de sus objetivos y de los propuestos por la Municipalidad de Concordia, para cada institución en particular y como premisa fundamental llevar a cabo políticas deportivas, sociales, culturales que beneficien a todos los concordienses.-
Que la Municipalidad de Concordia, procedía a otorgar un aporte mensual para el cumplimiento de lo dispuesto en los Convenios de referencia.
Que cada uno de los actos suscriptos, tiene fechas distintas de vencimiento y se enmarcaban en los programas deportivos y políticas sociales y culturales previstas, que es necesario redefinirlas en virtud del nuevo diseño institucional de esta gestión de Gobierno Municipal-
Que a tales efectos se hace necesario, dejar sin efecto los referidos Convenios, a fin de ordenar y establecer un nuevo acuerdo de colaboración y reciprocidad entre las distintas instituciones y la Municipalidad de Concordia y que el mismo se enmarque dentro de las propuestas de Gobierno para la ciudad, para el período institucional 2015-2019.-
Que en consecuencia corresponde dictar el presente acto administrativo.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107º, Incisos n), q) y u) de la ley N° 10.027, modificado por la ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Rescindir los Convenios suscriptos entre la Municipalidad de Concordia y las instituciones deportivas, culturales y sociales de la ciudad, conforme a la nómina y detalle obrante en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, en virtud de lo expresado y señalado en el considerando precedente-
ARTICULO 2º.- Notificar a cada una de las instituciones comprendidas en el Artículo 1°.-
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTÍN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 511/2.016.
Concordia, 11 de mayo de 2.016
Visto el expediente N° 22 “L”/2016 iniciado por el Agente Cesar Andrés Larroza y,
CONSIDERANDO:
Que el agente Cesar Andrés Larroza solicito licencia sin goce de haberes a partir del 2 de Mayo de 2016 para ocupar un cargo en la Secretaria de Comunicación de la Provincia de Entre Ríos.
Que mediante Decreto N° 341 del 29 de Marzo de 2016 se designo al agente Cesar Andrés Larroza para cumplir funciones de programador en la oficina de prensa de la ciudad de concordia.
Que la Dirección de Recursos Humanos informo que el agente Cesar Andrés Larroza Documento Nacional de Identidad Numero 24.942.354 presta servicio en este Municipio desde el 1 ° de Junio de 2003 revista como Personal de Planta Permanente categoría 17º del escalafón Municipal.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, inciso u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Regimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder al Agente Planta Permanente, Cesar Andrés Larroza, Documento Nacional de Identidad, N° 24.942.354 legajo, 3412 quien desempeña tareas en la Secretaria de Comunicación y Desarrollo Cultural la licencia sin goce de haberes a partir del 2 de Mayo de 2016 de acuerdo a los establecido en el Articulo N° 25 del Régimen de licencias en virtud de la asignación en efectuada en la Secretaria de Comunicación de la Provincia mediante Decreto N° 341/2016.
ARTICULO 2°.- Notificar a través de la Dirección de Recursos cumplimentado comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 512 /2016
Concordia, 12 mayo de 2016.
VISTO que visitará nuestra ciudad, el Señor Embajador de la República de Polonia en nuestro País, Don Marek Pernal, en próximos días y,
CONSIDERANDO:
Que el Señor Embajador de la República de Polonia, Don Marek Pernal arribará a nuestra ciudad para participar de los actos en conmemoración del Día de la Constitución de Polonia, organizados por Asociación Polska Concordia, que tendrán lugar el día 15 de Mayo de 2016 en nuestra Ciudad.
Que dentro de las actividades previstas se destaca la Bendición para el inicio de las actividades, en la Parroquia Nuestra Madre de la Merced, donde se encuentra la primer imagen pública de San Juan Pablo II en nuestra ciudad.
Que estas actividades que lleva adelante la Embajada de Polonia en Argentina tiene como objetivo recordar el Día de la Constitución del 3 de Mayo de 1791.
Que además, se prevé la visita a la muestra “Mayo mes de Polonia en Concordia”, expuesta en el Museo y Centro Cultural Salto Grande.
Que es intención de este Departamento Ejecutivo Municipal apoyar y fomentar esta iniciativa que contribuirá sin dudas a afianzar y estrechar los vínculos inalterables entre los pueblos argentino y polaco.
Que atento a su investidura y dado el beneplácito y las expectativas que produce su presencia en la ciudad de Concordia, este Departamento Ejecutivo Municipal, considera menester tributarle los honores correspondientes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, inciso u) de la ley 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Declárase Huésped de Honor de la ciudad de Concordia y mientras dure su presencia en ella, al Señor Embajador de la República de Polonia en la República Argentina Don Marek Pernal y su ilustre comitiva, quienes participarán de los actos organizados por Asociación Polska Concordia, que tendrán lugar el día 15 de Mayo de 2016 nuestra Ciudad, en conmemoración al Día de la Constitución del 3 de Mayo de 1791.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTÍN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 513/2.016
Concordia, 12 de mayo de 2016
VISTO el traslado solicitado por el Agente Mensual SERGIO ANDRES ALBORNOZ, Legajo N° 4863, D.N.I. N° 31.260.210, en expediente interno N° 133 “A”/2016, y;
CONSIDERANDO:
Que el Agente Mensual SERGIO ANDRES ALBORNOZ, Legajo N° 4863, D.N.I. N° 31.260.210, dependiente de la Dirección de Higiene Urbana, solicita su traslado a la Unidad Operativa Terminal de Ómnibus ambas oficinas dependientes de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Obras y Servicios Públicos.
Que la Dirección de Higiene Urbana y la Unidad Operativa Terminal de Ómnibus, han expresado que no existen objeciones al traslado del interesado.
Que a fojas 3, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente SERGIO ANDRES ALBORNOZ, Legajo N° 4863, D.N.I. N° 31.260.210, presta servicios en este Municipio desde el 01 de junio de 2007. Revista como personal mensual, categoría 11°. Depende de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Dirección de Higiene Urbana.
Que a partir de la vigencia del presente Decreto, se deberá incluir al Agente SERGIO ANDRES ALBORNOZ, Legajo N° 4863, en el Convenio vigente de la Unidad Operativa- Terminal, que se liquida bajo el Código 358 -TERMINAL.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, de la Ley N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectase al Agente Mensual SERGIO ANDRES ALBORNOZ, Legajo N° 4863, D.N.I. N° 31.260.210, dependiente Dirección de Higiene Urbana, Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, por los motivos invocados en los considerandos del presente.
ARTICULO 2°.- Afectase al Agente Mensual indicado en el Artículo 1° de el presente Decreto, a la Unidad Operativa Terminal de Ómnibus dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaria de Obras y Servicios Públicos.
ARTICULO 3°.- Incorpórese, a partir de la vigencia del presente Decreto, al Agente SERGIO ANDRES ALBORNOZ en el anexo del Convenio que percibe el personal de la Unidad Operativa Terminal de Ómnibus, que se liquida bajo el Código 358 - TERMINAL.
ARTICULO 4°.- Impútese lo aprobado en el Artículo 2° en la partida presupuestaria: 0.1.90.01.01.01/ Servicios Públicos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 514/2.016
Concordia, 12 de mayo de 2.016
VISTO que se han promulgado la Ordenanza N° 35.597/2.015, que establece la nueva estructura orgánica y funcional de las Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 1.415/2.015, se estableció la creación de los cargos correspondientes a la Secretaría de Gobierno, con sus misiones y funciones y niveles.
Que mediante Decreto N° 1.416/2.015, se procedió a la designación de los funcionarios que desempeñaran las tareas y funciones previstas para cada cargo.
Que el Artículo 33° del precitado Decreto, crea el Área Educación Vial de la Coordinación de Tránsito y Transporte que: “…Tendrá a su cargo la realización de los cursos de conductores, exámenes teóricos de los mismos, como asimismo la organización de cursos de capacitación y formación en materia de educación vial, en establecimientos educacionales, instituciones públicas y privadas de la comunidad de Concordia y en colaboración con otros municipios que así lo soliciten. Organizará operativos de educación vial en la vía pública en coordinación con el Departamento Tránsito. Se relacionará con el Coordinador Vocero de la Dirección de Tránsito y Transporte. Tendrá nivel 1, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 5° del Decreto N° 593/05…”.-
Que corresponde señalar que se ha procedido a tener en cuenta para la designación de funcionarios para cubrir dicho cargo, su desempeño en el área, idoneidad para el cargo, responsabilidad, foja de servicios y condiciones personales y antecedentes, capacitación técnica y humana para desempeñarse dentro del área.
Que corresponde de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 17º y 18° de la Ordenanza N° 35.596 y Artículo 64° de la Ordenanza N° 35.597, proceder a dictar la presente disposición de acuerdo al marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos b), d), h), I) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Designase Jefe del Área Educación Vial de la Coordinación de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la ciudad de Concordia, al Agente Municipal, Inspector, Eduardo F. Mayer, Documento Nacional de Identidad N° 18.535.461, legajo N° 2.535, quien desempeñará las funciones y tareas establecidas en el Artículo 33° del Decreto N° 1.415/2.015, a partir del día de la fecha -
ARTICULO 2°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento a la Dirección de liquidaciones y a la Coordinación de Tránsito y Transporte y a la Secretaria de Gobierno y oportunamente reservar como antecedente en el legajo personal del citado agente.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTIN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 515/2.016.
Concordia, 13 de mayo de 2.016
VISTO las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 250 Letra “S”/2016 y,
CONSIDERANDO:
Que en el presente expediente, obra Acta de Recepción Definitiva, correspondiente a la Licitación Pública N° 45/15, para la “PROLONGACIÓN O. RENOVACIÓN DE RED COLECTORA CLOACAL, DISTRIBUIDORA DE AGUA Y EJECUCIÓN DE CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA DE RENOVACIÓN DE LAS MISMAS”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 640 “S”/2015”.
Que a fs. 2, obra ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRA, de fecha 11 de Abril de 2016, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Subsecretario de Obras Públicas Ing. LUIS V. COSTA, de la Municipalidad de Concordia y por la otra, la firma GRINAC MOVIMIENTO DE SUELOS S.R.L., cuyo representante técnico es el Ing. GUSTAVO A. YEME, que resultara adjudicataria de la obra.
Que los trabajos licitados se llevaron a cabo por la firma respectiva, de conformidad.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente aprobar el Acta respectiva, conforme al antecedente obrante en el mencionado expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase el ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA, de fecha 11 de Abril de 2016, efectuada por la Inspección de Obra a cargo del Subsecretario de Obras Públicas Ing. LUIS V. COSTA, de la Municipalidad de Concordia, correspondiente a la Licitación Pública N° 45/15, para la “PROLONGACIÓN O RENOVACIÓN DE RED C.OLECTORA CLOACAL, DISTRIBUIDORA DE AGUA Y EJECUCIÓN DE CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA O RENOVACIÓN DE LAS MISMAS”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 640 “S”/2015, correspondiente conforme al Considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Gírase a conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Compras y Suministros.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 516/2.016
Concordia, 13 de mayo de 2.016
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 6 Letra “L”/2016, y;
CONSIDERANDO:
Que a foja s 1 el Agente Mensual MANUEL HORACIO LARREA M.I N° 5.403.674, Legajo 5548, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de abril de 2016, en virtud de que estaba percibiendo beneficio previsional de Anses.
Que a fojas 3, la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente MANUEL HORACIO LARREA M.I N° 5.403.674, Legajo 5548, presta servicios en este Municipio desde el 1° de marzo de 2012. Revista como personal mensual en la categoría 8º del Escalafón Municipal. Dependiente de la Unidad Operativa Terminal - Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Que a fojas 16 obra Dictamen N° 650/16 de fecha 02/05/2016 de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 01 de abril de 2016 la renuncia presentada por el Agente Mensual MANUEL HORACIO LARREA M.I N° 5.403.674, Legajo 5548, en virtud de que estaba percibiendo beneficio previsional de Anses.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 517/2.016.
Concordia, 16 de mayo de 2.016.
VISTO, la Factura Tipo “B” N° 0001-00002253, del Señor CENTURIÓN DIEGO, por un importe de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($82.459.00), obrante en el presente Expediente N ° 8.006.929 y,
CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde a Concurso de Precios con Autorización N ° 009/16.
Que obra imputación Preventiva, del Departamento Presupuesto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda, autoriza el presente gasto.
Que obra acta de recepción de mercaderías y/o servicios, debidamente conformada.
Que la Dirección de Compras y Suministros ha tomado la intervención de su competencia.
Que obra intervención de la Contaduría Municipal.
Que es decisión de esté Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo. Municipal por el Articulo 107º, Inciso ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Dejase sin efecto al Decreto N° 450/16 de fecha 25/04/2016.
ARTICULO 2°.- Apruébese el gasto indicado a favor del Señor CENTURIÓN DIEGO y declarar de legítimo abono el importe de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($82.459.00), correspondiente a Factura “B” N° 0001-00002253 la misma.
ARTICULO 3°.- Impútese el gasto aprobado, en la partida:
0.2.90.01.01.02.20.08 S.P. $ 4.346
0.2.90.01.01.02.20.03 S.P. $ 5.364
0.2.70.01.01.02.20.08 S.P. $ 5.760
0.2.70.0.1.01.02.20.03 S.P. $ 4.932
0.2.40.01.01.02.20.11 S.P. $ 16.785
0.2.40.01.01.02.20.03 S.P. $ 1.044
0.2.30.01.01.02.20.03 S.P. $ 6.336
0.2.30.01.01.02.20.08 S.P. $ 37.892
ARTICULO 4°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.