Este documento é extenso demais para traduzir automaticamente. O texto original em espanhol é exibido abaixo.
DECRETO N° 1.383/2.014
Concordia, 31 de Octubre de 2.014
VISTO que el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS A. BENEDETTO, se ausentará de la ciudad por razones inherentes a sus funciones, a partir del día 31 de Octubre de 2014 y
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, mientras dure la ausencia de su titular, al Señor Sub-Secretario de Obras Públicas Ingeniero LUIS VICTOR COSTA, Documento Nacional de Identidad N° 12.126.623, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u) de la ley 10027 y su Modificatoria-ley Orgánica de los Municipios.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encárgase la atención de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Señor Sub-Secretario de Obras Públicas, Ingeniero LUIS VICTOR COSTA, Documento Nacional de Identidad N° 12.126.623, a partir del día 31/10/2014, y mientras dure la ausencia de su titular, sin perjuicio de sus funciones.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, cumplido, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.385/2.014
Concordia, 3 de Noviembre de 2.014
VISTO: la solicitud de licencia presentada por la Tesorera Municipal Cra. Susana Beatriz Masetto, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Tesorería Municipal se debe cubrir en forma transitoria la función de Tesorero Municipal.
Que la Ordenanza N° 33.369 prevé, como reemplazo natural para el Tesorero, la existencia de un cargo de Subtesorero, cargo que a la fecha no se encuentra cubierto.
Que en virtud de ello, ante la necesidad de cubrir el cargo en forma interina, se estima conveniente hacer recaer tal función en personal administrativo de planta permanente perteneciente a dicha área con capacidad y experiencia, posibilitando de esta forma el cumplimiento en tiempo y forma de los trámites inherentes a la misma.
Que la agente municipal Carmela Gómez, Documento Nacional de Identidad N° 20.702.149, Categoría 24° del Escalafón Municipal, Legajo N° 2180, reúne las condiciones para desempeñar dicha tarea y función.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° inciso u) de la Ley 10.027 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder licencia a la Tesorera Municipal, Cra. Susana Beatriz MASETTO, conforme a lo solicitado por trece (13) días a parir del día 5 de noviembre de 2014.
ARTICULO 2°.- Poner a cargo de la Tesorería Municipal en forma transitoria, mientras dure la licencia otorgada por el artículo anterior a la agente municipal Carmela GÓMEZ -D.N.I. N° 20.702.149, Categoría 24° del Escalafón Municipal, Legajo N° 2180, conforme los motivos invocados en los considerandos del presente Decreto.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese dese a la Secretaría de Economía y Hacienda y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.389/2.014
Concordia, 3 de Noviembre de 2.014
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N°72 Letra "B"/2014, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 el Agente Mensual ANGEL ALCIDES BRASSAT M.I. N° 10.072.236, Legajo 647, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de Noviembre de 2014, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra Resolución N° 2714 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos otorgando el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común al Agente ANGEL ALCIDES BRASSAT.
Que a fojas 3 la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente ANGEL ALCIDES BRASSAT M.I. N° 10.072.236, Legajo 647, presta servicios en este Municipio desde el 24 de Enero de 1972. Revista como personal mensual en la categoría 24° del Escalafón Municipal Dependiente de la Dirección de Mantenimiento de Calles sin Pavimentar y Riego de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Que a fajas 7 obra Dictamen N°2.227/14 de fecha 22/10/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 01 de Noviembre de 2014 la renuncia presentada por el Agente Mensual ANGEL ALCIDES BRASSAT M.I. N° 10.072.236, Legajo 647, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.391/2.014
Concordia, 3 de Noviembre de 2.014
VISTO el informe de la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de la liquidación de la bonificación de asistencia y puntualidad, como el presentismo correspondiente al mes de octubre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 24059, establece la bonificación por puntualidad y asistencia perfecta; teniendo derecho a la misma, aquellos agentes que acrediten asistencia perfecta durante el mes que se liquida y, que además no registren más de una llegada tarde en el mismo lapso.
Que a los efectos del cómputo, la Ordenanza antes mencionada establece en su artículo 5° “… que a la bonificación por asistencia y puntualidad se tomará el período que transcurre entre el día once (11) de cada mes y el diez (10) del mes siguiente”; el cual fue reglamentado por el Decreto Nº 29233/1997.
Que el Equipo de Control Horario perteneciente a la Dirección de Recursos Humanos, remitió conforme lo establece el Decreto Nº 1060/2013, mediante nota de estilo el informe correspondiente al presentismo de septiembre 2014; el cual consta de cinco anexos, elaborado en base a los informes remitidos por la Unidad de Control, Departamento de Higiene y Seguridad Laboral; y el del sistema de control horario.
Que se entiende por presentismo, no solo la liquidación de la bonificación de asistencia y puntualidad, sino también la cantidad de días que efectivamente se prestó servicios.
Que en el anexo I del presente, consta aquellos agentes que registran entrada y salida mediante el sistema de reloj facial o biométrico según el caso, detallándose quienes no tienen derecho a la bonificación de asistencia y puntualidad por tener más de una llegada tarde, falta de registración o licencia por enfermedad común. Como aquellos agentes que han estado ausentes, han fallecido o accedido al beneficio jubilatorio, procediéndose conforme lo establece el Escalafón de Obreros y Empleados Municipales, Ordenanza Nº 11275, a no liquidar el día no trabajado.
Se informa en el mencionado anexo, el listado de agentes que no perciben remuneraciones por estar adscriptos, y quienes no se liquidan por no haber prestado servicios en todo el periodo a liquidar, y no estar debidamente justificado.
Que en el supuesto de aquellos agentes que han excedido el plazo de licencia por enfermedad, como en el de los agentes privados de su libertad por orden judicial, no existiendo condena penal firme se procede conforme la Ordenanza Escalafón artículos 56° y 42° respectivamente, a liquidar medio sueldo o sin goce de haberes según el caso, que consta en el presente.
Que en el anexo 2, consta el detalle de agentes que registran su ingreso y salida mediante el sistema de firma de planillas, el cual es llevado a cabo por la Unidad de Control; procediéndose a no liquidar la bonificación de asistencia y puntualidad como los días, a los agentes que hayan firmado fuera del horario, o no firmado según el caso.
Que en el anexo 3 se detallan las constataciones realizadas por la Unidad de Control, en las diferentes dependencias municipales, las cuales tramitan por los respectivos expedientes administrativos.
Que en el anexo 4, se detallan aquellos agentes que se encuentran gozando de licencia por enfermedad prolongada, remitidos por el Departamento de Higiene y Seguridad Laboral, conforme a la normativa vigente Ordenanza Nº 21582, Nº 34161, y Decreto Nº 925/2010 y demás concordantes.
Que tomó intervención la Dirección de Recursos Humanos a los efectos de controlar lo remitido por el Equipo de Control Horario, en los respectivos anexos.
Que obra en la Dirección de Recursos Humanos los antecedentes de cada uno de los agentes, que justifican los descuentos a efectuar, como los certificados y actas de juntas médicas en el Departamento de Higiene de Seguridad Laboral.
Que tomó conocimiento la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos, los fines de coordinar y entrecruzar la información entre las diferentes áreas, como en control de legalidad del mismo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el artículo 107° incisos q) y u) de la ley 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese en todos sus términos el Presentismo correspondiente mes de octubre de 2014, de los agentes municipales detallados en los anexos1, 2, 3, 4, conforme los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése copia autenticada a la Dirección Recursos Humanos, Contaduría Municipal y a la Dirección de Liquidaciones oportunamente archívese.-
Cr. GUSTVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.392/2.014
Concordia, 3 de Noviembre de 2.014
VISTO la presentación efectuada por el Agente Municipal, Juan Alberto Cano, D.N.I. N° 10.198.223, obrante a fs. 1 del Expediente N° 459 Letra “C”/14, por la que eleva su renuncia a efectos de acogerse a la Jubilación Ordinaria Común otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y,
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente mensual Categoría 20°, JUAN ALBERTO CANO, Legajo N° 2127, presta servicios en la Municipalidad desde el 1° de Diciembre de 1994 dependiente de la Dirección de Seguridad de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Que por Resolución N° 2715 del 27 de Agosto de 2014 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos concedió el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común.
Que a fs. 6 obra dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos no teniendo objeción que formular para que se acepte la renuncia efectuada.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 107° inciso b) de la Ley N° 10027 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Acéptase a partir del 1° de Noviembre de 2014 la renuncia presentada por el agente mensual Categoría 20°, Juan Alberto CANO, Legajo N° 2127, DNI N° 10.198.223, con motivo de haberse acogido a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.408/2.014
Concordia, 6 Noviembre de 2.014
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, en el día de la fecha y en horas de la mañana y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Salud y Deportes, Dr. MARIO IMAZ.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLASecretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.409/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la firma CONKRET SA CUIT N° 33-71086714-9, representada por el Sr Reinaldo Walter Cravero, con domicilio en calle Santa María de Oro N° 229 de ésta Ciudad y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho contrato LA CONTRATISTA asume la obligación de la EJECUCION DE OBRAS ADICIONALES DE LA OBRA 68 VIVIENDAS MAS INFRAESTRUCTURA EN EL BARRIO EL SILENCIO, obra que se ejecuta en la ciudad de Concordia (ACU N° 185/2012), especificadas en el Anexo I del Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV) y La Municipalidad de Concordia - ACU N° 1304/2014, quedando el control de dicho contrato a cargo de la Dirección de Viviendas de la Municipalidad de Concordia, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ACU N° 1304/2014.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratifíquese en todos sus términos el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la firma CONKRET SA CUIT N° 33-71086714-9 y la Municipalidad de Concordia, el que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Contaduría Municipal tomen debida nota.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA OBRAS POR
AMPLIACION DE CONTRATO Bº EL SILENCIO
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Presidente Municipal Cdor. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Sr Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis A Benedetto, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la firma CONKRET SA CUIT N° 33-71086714-9 Adjudicataria de la Licitación Pública N° 54/2011, representada por el Sr Reinaldo Walter Cravero DNI N° 20.457.106, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRAS POR AMPLIACION DE CONTRATO ACU N° 1304/2014, convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la EJECUCION DE OBRAS ADICIONALES DE LA OBRA 68 VIVIENDAS MAS INFRAESTRUCTURA EN EL BARRIO EL SILENCIO que se ejecuta en la ciudad de Concordia (ACU N° 185/2012), especificadas en el Anexo I del Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV) y La Municipalidad de Concordia - ACU N° 1304/2014
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutara en un todo de acuerdo al Anexo I Plan de Trabajo y Anexo II Cronograma de Desembolsos, que forman parte integrante del presente Contrato, y en el marco de la ley provincial de Obra Pública N° 6351.
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”. Obra total consumado y completo por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, más las redeterminaciones de precios que reconozca la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del presente.
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS con CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 4.118.436,46), acorde detalle de Anexo N° II que en Un (01) folio se agrega.--
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CINCO (05) MESES a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días corridos de la ratificación del presente Contrato, plazo en el que LA CONTRATISTA se obliga a cumplir el Plan de Trabajos que se menciona en la Cláusula Segunda, sin interrupciones y hasta la entrega de la obra completamente terminada dentro del plazo previsto en la presente cláusula.
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento .mediante libro de Nota de Pedidos.
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.
SEXTA: MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS. SI LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del, Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SI LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido-en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.- La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos mensuales conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de la “CONTRATISTA”.
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas y de seguros.
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.
DECIMA PRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N° 1295/2002 de sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.
DECIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE PREVISIONALES, LABORALES y DE SEGUROS: LEYES IMPOSITIVAS, LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, previsionales, impositivas y de seguros. EI incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.
DECIMA TERCERA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.
DÉCIMA CUARTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses.
Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.
DECIMA QUINTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.
DECIMA SEXTA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.
DECIMA SEPTIMA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación:
1- Ley Provincial N° 6351 Obras Publicas.
DECIMA OCTAVA Con la firma del presente, LA CONTRATISTA constituye la Garantía de Cumplimiento de Contrato mediante Póliza de caución N° 97.297 emitida por el INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RIOS por un Monto de Pesos Doscientos Seis Mil ($ 206.000,00).
DOMICILIOS LEGALES A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle Santa María de Oro Nº 229 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los…….días del mes de……del año dos mil catorce.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.410/2.014.-
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO, el CONVENIO DE DESOCUPACIÓN DE PREDIO Y CESIÓN DE DERECHOS - celebrado entre el Señor CARLOS RUBÉN BERGUÑAN, en su carácter de ocupante en forma conjunta con su grupo familiar, y la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, y,
CONSIDERANDO:
Que el referido CONVENIO surge en razón de que “LA MUNICIPALIDAD” de Concordia se encuentra abocada a la efectivización de un plan de revitalización de los espacios situados bajo la cota de seguridad -escala de Puerto de Concordia-, y procura acordar con los propietarios, poseedores, tenedores de todo tipo, usuarios y/o habitantes por cualquier título que tuvieren, el traslado y desocupación de inmuebles ubicados en las condiciones referidas. A efectos de brindar una solución habitacional a las personas que fueren alcanzadas por el citado plan, LA MUNICIPALIDAD ha dispuesto se adopten medidas tendientes a obtener y otorgar alguna vivienda de interés social en un Barrio de Concordia, que tenga la posibilidad de su traslado, instalación e inserción y así satisfacer las necesidades inmediatas de los afectados, posibilitando que no se vean resentidas las anteriores condiciones de habitabilidad que poseían en la zona considerada inundable y comprendida en el plan de erradicación mencionado.
Que como consecuencia del relevamiento efectuado se ha podido determinar que el Señor CARLOS RUBÉN BERGUÑAN, D.N.I. N° 11.161.369, domicilio realmente en el Barrio Benito legerén, en calle Martín Canale y Ramón Trava de la ciudad de Concordia, vive acompañado de familiares; asimismo las demás consideraciones pactadas entre ambas partes, obran en consecutivas cláusulas, las que se describen en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, estima pertinente ratificar el CONVENIO DE DESOCUPACIÓN DE PREDIO Y CESIÓN DE DERECHOS, que forma parte integrante del presente Decreto como Anexo.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al
Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u) de la ley Nº) 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos el CONVENIO DE DESOCUPACIÓN DE PREDIO Y CESIÓN DE DERECHOS, celebrado, entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Presidente Municipal, Contador GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido en este acto por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero LUISA. BENEDETTO por una parte y por otra parte, el Señor CARLOS RUBÉN BERGUÑAN, D.N.I. N° 11,161.369; que forma parte integrante del presente Decreto como Anexo, conforme a lo expresado en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
CONVENIO DE DESOCUPACIÓN
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los 23 días del mes de octubre de 2014, entre la “MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA”, con domicilio legal en calle Mitre N° 76 de esta ciudad, representado en este acto por su Señor Presidente Municipal, Cr. Gustavo Eduardo BORDET, DNI 14.998.054, asistido por el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos el Ing. Luis Alberto BENEDETTO, D.N.I. N° 10.699.35, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD” por una parte, y por la otra parte el Sr. Carlos Rubén BERGUÑAN, DNI 11.161.369, cuyo domicilio sito en calle Martín Canale y Ramón Trava en el Barrio Benito Legerén, catastralmente con matrícula N° 126.818, Partida Provincial N° 137.076, Partida Municipal N° 51.867, de la ciudad de Concordia, en su carácter de ocupante en forma conjunta con su grupo familiar, integrado por sus dos nietos, menores de edad, que conviven con el mismo en el lugar y en adelante denominado “EL CEDENTE”; ambas en adelante y en conjunto denominadas “LAS PARTES”, deciden celebrar el presente convenio de desocupación del predio que ocupa y cesión de todos los derechos posesorios que el mismo o sus familiares pudieren tener sobre el mismo, todo de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones a saber: -------
PRELIMINAR: Las partes de conformidad expresan: ------
A) Que, LA MUNICIPALIDAD se encuentra avocada a la efectivizacion de un plan de revitalización de espacios situados bajo cota de seguridad -escala de Puerto de Concordia-, y procura acordar con los propietarios, poseedores, tenedores de todo tipo, usuarios y/o habitantes por cualquier título que tuvieren, el traslado y desocupación de inmuebles ubicados en las condiciones referidas. A efectos de brindar una solución habitacional a las personas que fueren alcanzadas por el citado plan, LA MUNICIPALIDAD ha dispuesto se adopten las medidas tendientes a lograr una respuesta, a través de su traslado y localización en zona apta en un barrio de Concordia, y así satisfacer las necesidades inmediatas de los afectados, posibilitando que no se vean resentidas las anteriores condiciones de habitabilidad que poseían en la zona considerada inundable y comprendida en el plan de erradicación mencionado. -B) Que, a efectos de determinar las viviendas situadas en las condiciones mencionadas, características de su construcción, hacer un relevamiento de actividades y servicios con que cuenta establecer el grupo familiar que habita las mismas, LA MUNICIPALIDAD ha realizado visitas periódicas a los lugares en cuestión, efectuando un relevamiento técnico y censo poblacional, lo que le ha permitido detectar y determinar las familias y construcciones comprendidas en el alcance del plan de revitalización de espacios.----------------------
C) Como consecuencia del relevamiento efectuado se ha podido determinar que en el domicilio parcelario mencionado sobre calle Martin Canale y Ramón Trava del barrio Benito Legerén de ciudad, vive EL CEDENTE, acompañado de sus dos nietos, menores de edad. Asimismo declara y se ha podido apreciar que en el lugar se lleva adelante la actividad de hornero para la fabricación de ladrillos, la que es desarrollada en forma personal por EL CEDENTE, constituyendo la misma, - según declara- la fuente principal de sus ingresos y mantenimiento del grupo familiar. ------------------
D) LAS PARTES declaran que quienes las representan en este acto, tienen la capacidad legal necesaria y las facultades suficientes para suscribir el mismo y que no hay impedimento legal o contractual alguno que les prohíba concluir este Convenio y asumir los derechos y obligaciones en él previstos, dejando expresamente establecido que al indicarse como EL CEDENTE, se abarca a la totalidad del grupo familiar que se ha precisado y que la indicación o mención del Sr. Carlos Rubén BERGUÑAN, debe entenderse abarcativa de todos los constatados y que las enunciaciones, derechos y obligaciones que pudieren plasmarse en el acuerdo, los obligan o autorizan en la misma forma que si se hubiese dispuesto en forma personal con cada uno de ellos, lo que reconocen y ratificaran firmando conjuntamente con este al pie del presente.-----------
PRIMERA: EL CEDENTE, cede y transfiere, a favor de LA MUNICIPALIDAD, todo derecho posesorio y/o que por cualquier titulo y/o derecho detente o considere que pudiere tener sobre el inmueble que ocupa en el lugar detallado precedentemente y ubicado físicamente sobre en calle Martin Canale y Ramón Trava, registrado dominialmente en el Registro de la Propiedad Inmueble local bajo el número de matrícula N° 126.818, para dar cumplimiento a los objetivos detallados en el PRELIMINAR inciso A) y la normativa vigente. Como contraprestación, LA MUNICIPALIDAD, procediendo de acuerdo a situaciones similares con respecto a otros vecinos que debieron desocupar los espacios en los que habitaban, comprendidos en el plan que se ha denunciado y se lleva adelante, otorgará una ayuda necesaria a EL CEDENTE, para lograr el traslado a un lugar apto para su ubicación y vivienda, instalación e inserción laboral en el oficio que se dedica. -------
SEGUNDA: Que, como consecuencia de la necesidad de entregar el predio y trasladarse EL CEDENTE se ve imposibilitado de continuar la actividad que le brindaba sustento económico y constituía el único ingreso por el oficio realizado, lo que es objeto de consideración por parte de LA MUNICIPALIDAD y en tal sentido se dispone que en merito a los antecedentes citados, sin que el hecho implique reconocimiento de derechos o hechos alguno, ni de prestaciones que pudiere haber efectuado o mejoras edilicias, ni relación de ningún tipo y menos de carácter laboral y/o de empleo público, solo al efecto de posibilitar su traslado en zona apta respecto del lugar en el que habitaba, su instalación y la continuidad de actividades similares a las desarrolladas anteriormente, que le permitan generación de ingresos y el sostenimiento personal y familiar de EL CEDENTE, no implicando tampoco pago de indemnización de ningún tipo, ni por ningún motivo y/o reconocimiento de su procedencia o de potencial derecho o hecho que así lo amerite, LA MUNICIPALIDAD entregará a EL CEDENTE quién actúa por sí, como conviviente en el predio ubicado en calle Martín Canale y Ramón Trava del barrio Benito Legerén de ciudad, la suma única y total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000), en carácter de subsidio no reintegrable y para que el beneficiario destine los mismos a la desocupación de todas sus pertenencias del lugar a desocupar, el traslado de las mismas a un lugar apto para su vivienda, la instalación y puesta en marcha de un local y/o comodidades que le permitan dar continuidad a las tareas de fabricación de ladrillos en horno, que desarrollaba en el sitio a desocupar. La suma será abonada en un solo pago, mediante entrega de cheque por ante la Tesorería Municipal, Una vez efectivizados los pagos y recepcionados los mismos por EL CEDENTE, no tendrá nada más que reclamar a LA MUNICIPALIDAD, en mérito a lo dispuesto en el presente convenio, ni por la entrega del predio referido, ni como compensación por la tarea que desarrollaba, ni por las consecuencias que pudieren derivarse del cese de la actividad, de su traslado o por cualquier otra consecuencia previsible o imprevisible que pudiere tener conexión o relación de cualquier tipo con la desocupación y/o el traslado consecuente. -------
TERCERA: EL CEDENTE declara que, percibidos tales importes, los mismos serán destinados para su posibilitar su traslado del lugar en el que habitaba, su instalación en zona apta y la continuidad de actividades similares a las desarrolladas anteriormente, que le permitan generación de ingresos y el sostenimiento personal. ----------
CUARTA: EL CEDENTE, por medio del presente convenio, autoriza a LA MUNICIPALIDAD, en caso de ser necesario, a ingresar en al predio que desocupa para realizar la toma de posesión del mismo y todo tipo de demolición, limpieza, desmalezamiento y/o retiro de todo objeto que allí se encuentre, y/o cuantas acciones o intervenciones resulten pertinentes a efectos de la consolidación del terreno, desocupación total del mismo y la puesta en condiciones para que cumpla con el destino y objetivos que LA MUNICIPALIDAD determine para el mismo a fin de cumplimentar la finalidad propuesta para el lugar.---------------------------------
QUINTA: Para todos los casos no previstos en este Convenio serán de aplicación las prescripciones de la legislación vigente, provincial y local que resulten de aplicación y las que en el futuro pudieren dictarse.-------------
SEXTA: EL CEDENTE, en su nombre y en representación de todos los constatados como convivientes en el domicilio antes citado de calle Martín Canale y Ramón Trava del barrio Benito Legerén de ciudad, más allá de las obligaciones asumidas por LA MUNICIPALIDAD, cuyo cumplimiento se difiere en el tiempo, queda en condiciones de no efectuar reclamo o acción alguna contra LA MUNICIPALIDAD, sus organismos o Entes, en relación a la ayuda otorgada, ni sobre potenciales perjuicios que le pudiera ocasionar la situación o desarraigo, de ningún orden, ni por suma, mayores costos, incrementos o perdida alguna de cualquier tipo, cesando de pleno derecho su posibilidad de intervención sobre el terreno o reclamos en relación al mismo, salvo los derivados del presente. ----------
SEPTIMA: LAS PARTES constituyen domicilio especial a todos los efectos del presente, en las direcciones que se consignan ut supra y donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y comunicaciones que allí se les dirijan. La modificación de tal domicilio especial deberá ser notificada a la otra parte de un modo fehaciente y producirá efectos a partir del quinto (5) día hábil de recibida tal comunicación. Para todos los efectos legales del presente contrato, LAS PARTES acuerdan poner fin a sus controversias agotando en primer término las negociaciones directas o en su caso, de no lograrse una solución con los medios propuestos, podrá acudir a la vía judicial, resultando competentes los Tribunales ordinarios de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción. -------
En prueba de conformidad alcanzada por LAS PARTES, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, dos (2) para LA MUNICIPALIDAD, y uno (1) para EL CEDENTE a los 23 días del mes de Octubre de 2014.--------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.411/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 1255 "S"/14 y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del presente Expediente, el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita se abone la SEGUNDA 2° Cuota, correspondiente a la adquisición de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., que se encuentran ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, los que cuentan con una superficie total de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS o sea (38 Has. 08 As. y 33 CS), autorizada mediante Ordenanza N° 35.290, promulgada en fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14.
Que la adquisición de los predios ascendió a la suma total de PESOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 20.945.925,00), cuyo monto se abonará en TREINTA Y SEIS (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, fijas, de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA UNO ($ 581.831,00), cada una; y en el presente año se pagarán tres (3) cuotas, de la mencionada compra, cuyo monto total a pagar será de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 1.745.493,00).
Que obra intervención de la Dirección de Presupueste' por lo que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01 de Gobierno $ 581.831,00.
Que obra intervención de la Contaduría Municipal.
Que en el Expediente N° 1135956, obran los informes técnicos referente al predio y las Factibilidades correspondientes.
Que en virtud de ello, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, aprobar y abonar la SEGUNDA 2° Cuota, referente a la presente adquisición.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos q), ñ) y u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el presente gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA UNO ($ 581.831,00), correspondiente al pago de la SEGUNDA 2° Cuota, referida a la adquisición de terrenos ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi Bolevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREITA Y TRES METROS CUADRADOS o sea (38 Has. 08 As. y 33 Cs); cuyo destino será cinco (5) Planes de Actuación Urbanística (PAU): Área Productiva, Villa Deportiva, Ciudad Universidad, los Arándanos (viviendas sociales) y Parque Jardín Botánico, conforme la autorización efectuada por la Ordenanza N° 35.290, promulgada en fecha 18/07/2014; y en consecuencia, declárese de legítimo abono dicha suma, a la FIRMA AGUAPATITO S.A.'; dado los informes precedentes.
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Tesorería Municipal proceda a librar el pago respectivo.
ARTICULO 3°.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo N° 12, Punto 11 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto aprobado en Artículo 1° del presente Decreto, a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01 de Gobierno $ 581.831,00.
ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría ya la Tesorería Municipal, a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, cumplido, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.413/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 1745 letra “D”/14, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del presente, la Dirección de Catastro, eleva Ficha para la Transferencia, correspondiente a Planos de Mensura N° 76067 y 76068, Matrícula N° 132095 año 2001, para que se efectúe la correspondiente inscripción de los inmuebles a favor del Municipio en el Registro de la Propiedad.
Que a fojas 7, 8 y 9, obra copia del Convenio, firmado entre la Municipalidad y el Señor JUAN CARLOS DI MEO, Documento Nacional de Identidad N° 4.841.866, propietario del inmueble en cuestión.
Que el espacio donado sito en Departamento Concordia, Municipio de Concordia Planta Urbana, Manzana (31 Norte - 2 Oeste) N° 918, con destino a uso público, constando con una superficie total de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON DIECISIETE DECIMETROS CUADRADOS (1.797,17 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Recta (1-2), al S 77° OO' E de 92,66 metros, lindando con calle Juan J. Valle.
ESTE: Recta (2-3), al S 13° OO' O de 19,35 metros, lindando con Municipalidad de Concordia (PI. 74.071).
SUR: Recta (3-16), al N 77° OO' O de 92,66 metros, lindando con Lotes B (calle E.Ríos a donar), N° 2 Y 1 de Juan Carlos Di Meo.
OESTE: Recta (16-1), al N 13° OO' E de 19,35 metros, lindando con calle Gobernador Cresto.
Que el espacio donado sito en Departamento Concordia, Municipio de Concordia Planta Urbana, Manzana (31 Norte - 2 Oeste) N° 918, con destino a calle pública, constando con una superficie total de SETECIENTOS DIECISIETE METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS (717,43 m2) cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Recta (18-3), al S 77° OO' E de 12,12 metros, lindando con Lote A (Parcela a Donar a la Municipalidad de Concordia).
ESTE: Recta (3-4), al S 13° OO' O de 59,00 metros, lindando con Municipalidad de Concordia (PI. 74.071) Y con La Concorde S.A. (PI. 74.072).
SUR: Recta (4-5), al N 77° OO' O de 12,12 metros, lindando con calle Yamandú Rodriguez.
OESTE: Recta (5-18), al N 13° OO' E de 59,00 metros, lindando con Lotes 7, 6, 5, 4, 3 y 2 de Juan Carlos Di Meo.
Que a fojas 12, obra informe del Departamento Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal, estima pertinente aceptar el inmueble donado con destino a calle pública.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Acéptase la donación efectuada por el Señor JUAN CARLOS DI MEO, Documento Nacional de Identidad N° 4.841.866, a la Municipalidad de Concordia, de los espacios que se detallan a continuación:
Inmueble I: sito en Departamento Concordia, Municipio de Concordia Planta Urbana, Manzana (31 Norte - 2 Oeste) N° 918, con destino a uso público, constando con una superficie total de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON DIECISIETE DECIMETROS CUADRADOS (1.797,17 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Recta (1-2), al S 77° OO' E de 92,66 metros, lindando con calle Juan J. Valle.
ESTE: Recta (2-3), al S 13° OO' O de 19,35 metros, lindando con Municipalidad de Concordia (PI. 74.071).
SUR: Recta (3-16), al N 77° 00' O de 92,66 metros, lindando con Lotes B (calle E. Ríos a donar), N° 2 y 1 de Juan Carlos Di Meo.
OESTE: Recta (16-1), al N 13° 00' E de 19,35 metros, lindando con calle Gobernador Cresto.
Inmueble II: sito en Departamento Concordia, Municipio de Concordia Planta Urbana, Manzana (31 Norte - 2 Oeste) N° 918, con destino a calle pública, constando con una superficie total de SETECIENTOS DIECISIETE METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS (717,43 m2) cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Recta (18-3), al S 77° OO' E de 12,12 metros, lindando con Lote A (Parcela a Donar a la Municipalidad de Concordia).
ESTE: Recta (3-4), al S 13° OO' O de 59,00 metros, lindando con Municipalidad de Concordia (PI. 74.071) y con La Concorde S.A. (PI. 74.072).
SUR: Recta (4-5), al N 77° OO' O de 12,12 metros, lindando con calle Yamandú Rodríguez.
OESTE: Recta (5-18), al N 13° 00' E de 59,00 metros, lindando con Lotes 7, 6, 5, 4, 3 y 2 de Juan Carlos Di Meo.
ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos resultantes de la presente tramitación sean a cargo de la Municipalidad de Concordia.
ARTICULO 3°.- Facúltase al Asesor legal y Técnico Dr. Diego Luis Labeque Drewanz, Matrícula N° 7697 Fº 209 TI, del Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a efectuar las gestiones administrativas y/o judiciales, tendientes a cumplimentar la inscripción de dominio del inmueble en cuestión.
ARTICULO 4°.- Gírese a conocimiento del Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, debiéndose dar intervención en su oportunidad a la Dirección de Catastro y al Departamento Tasa General Inmobiliaria y Otras dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.414/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N°462 letra "C"/2014, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 el Agente Mensual POLONIO BLAS CABRERA M.I. Nº N°8.422.792, Legajo 661, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de Noviembre de 2014, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra Resolución N° 2887 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común al Agente POLONIO BLAS CABRERA.
Que a fojas 3 la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente POLONIO BLAS CABRERA M.I. N° 8.422.792, legajo 661, presta servicios en este Municipio desde el 7 de Diciembre de 1972. Revista como personal mensual en la categoría 24° del Escalafón Municipal. -Dependiente de la –Unidad Operativa Terminal de la Subsecretaría de Higiene Urbana, Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Que a fojas 9 obra Dictamen N° 2.211/14 de fecha 23/10/2014 de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso, q) y u) de la ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 01 de Noviembre de 2014 la renuncia presentada por el Agente Mensual POLONIO BLAS CABRERA M.I. N° 8.422.792, Legajo 661, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.415/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 1807 letra “D”/14, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del presente, la Dirección de Catastro, eleva el Acta de Donación y Ficha para la Transferencia, correspondiente a Plano de Mensura N° 76101, Matrícula N° 140218 año 2013, para que se efectúe la correspondiente inscripción del inmueble a favor del Municipio en el Registro de la Propiedad.
Que de fojas 2, obra Acta de Donación, firmada por los Señores MORENO Luis Edgardo, Documento Nacional de Identidad N° 23.009.330, BARAVALLE Otto Sebastián, Documento Nacional de Identidad N° 34.646.553, GOMEZ María Florencia, Documento Nacional de Identidad N° 34.371.119, GOMEZ María Alejandra, Documento Nacional de Identidad N° 34.371.118, GOMEZ María Rosa, Documento, Nacional de Identidad N° 30.691.400, IGLESIAS Waldo Gabriel, Documento Nacional de Identidad N° 25.806.909, RIEDEL Alejandro Augusto, Documento Nacional de Identidad N° 32.513.908, RUIZ Roque Ramón, Documento Nacional de Identidad N° 20.098.343, CODURI Valeria Gabriela, Documento Nacional de Identidad N° 25.065.031, GOYCOCHEA Rosana Griselda, Documento Nacional de Identidad N° 24.696.906, MATTIASSI María Beatriz, Documento Nacional de Identidad N° 16.820.243, FAUST Jorge Emilio, Documento Nacional de Identidad N° 16.174.879, SZYLO Roberto Luis, Documento Nacional de Identidad N° 26.033.313, SEGOVIA Florencia Elisabet, Documento Nacional de Identidad N° 28.355.979, TAMAGNO Cristian Gastón, Documento Nacional de Identidad N° 24.054.398, MENENDEZ María Victoria, Documento Nacional de Identidad N° 27.643.031, ACOSTA Lucas Gabriel, Documento Nacional de Identidad N° 44.701.228, ACOSTA Jesús Nicolás, Documento Nacional de Identidad N° 43.482.760, GOYCOCHEA Alfredo Oscar, Documento Nacional de Identidad N° 17.966.115, Y MARTINEZ Alexandra Elisabet, Documento Nacional de Identidad N° 34.806.007, propietarios del inmueble en cuestión.
Que el espacio donado sito en Departamento Concordia, Municipio de Concordia, Ejido de Concordia, Zona de Quintas, quinta N° 51 (Parte), Manzana 47 Norte - 13 Oeste N° 186, con destino a calle pública, constando con una superficie total de UN MIL DOCE METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS (1.012,97 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Recta (1-2), al rumbo S 77° OO' E de 6,06 metros, lindando con calle Padres Capuchinos.
ESTE: Tres Rectas a saber (2-17), al rumbo S 13° OO' O de 80,54 metros, lindando con Lotes N° 1, N° 15, N° 14, N° 13 y N° 12 de Valeria Gabriela Coduri y Otros; (17-11) al rumbo S 77° OO' E de 80,54 metros lindando con Lotes N° 12, N° 11, N° 10, N° 9 y N° 8 de Valeria Gabriela Coduri y otros (11 12) al rumbo S 13° OO' O de 6,06 metros lindando con calle Mussetti.
OESTE: Recta (12-18) al rumbo N 77° 00'0 de 86,60 metros lindando con Gloria Rosa Erpen.
SUR: Recta (18-1), al rumbo N 13° OO' E de 86,60• metros, lindando con Juan Asselborn.
Que a fojas 13, obra informe del Departamento Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal, estima pertinente aceptar el inmueble donado con destino a calle pública.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Acéptase la donación efectuada por los Señores MORENO Luis Edgardo, Documento Nacional de Identidad N° 23.009.330, BARAVALLE Otto Sebastián, Documento Nacional de Identidad N° 34.646.553, GOMEZ María Florencia, Documento Nacional de Identidad N° 34.371.119, GOMEZ María Alejandra, Documento Nacional de Identidad Nº 34.371.118, GOMEZ María Rosa, Documento Nacional de Identidad Nº 30.691.400, IGLESIAS Waldo Gabriel, Documento Nacional de Identidad Nº 25.806.909, RIEDEL Alejandro Augusto, Documento Nacional de Identidad N° 32.513.908, RUIZ Roque Ramón, Documento Nacional de Identidad N° 20.098.343, CODURI Valeria Gabriela, Documento Nacional de Identidad N° 25.065.031, GOYCOCHEA Rosana Griselda, Documento Nacional de Identidad N° 24.696.906, MATTIASSI María Beatriz, Documento Nacional de Identidad N° 16.820.243, FAUST Jorge Emilio, Documento Nacional de Identidad N° 16.174.879, SZYLO Roberto Luis, Documento Nacional de Identidad Nº 26.033.313, SEGOVIA Florencia Elisabet, Documento Nacional de Identidad Nº 28.355.979, TAMAGNO Cristian Gastón, Documento Nacional de Identidad N° 24.054.398, MENENDEZ María Victoria, Documento Nacional de Identidad N° 27.643.031, ACOSTA Lucas Gabriel, Documento Nacional de Identidad N° 44.701.228, ACOSTA Jesús Nicolás, Documento Nacional de Identidad N° 43.482.760, GOYCOCHEA Alfredo Oscar, Documento Nacional de Identidad N° 17.966.115, y MARTINEZ Alexandra Elisabet, Documento Nacional de Identidad N° 34.806.007, a la Municipalidad de Concordia, del espacio sito en Departamento Concordia, Municipio de Concordia, Ejido de Concordia, Zona de Quintas, quinta N° 51 (Parte), Manzana 47 Norte - 13 Oeste Nº 186, con destino a calle pública, constando con una superficie total de UN MIL DOCE METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS (1.012,97 m2) cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Recta (1-2), al rumbo S 77° 00' Ede 6,06 metros, lindando con calle Padres Capuchinos.
ESTE: Tres Rectas a saber (2-17), al rumbo S 13° OO' O de 80,54 metros, lindando con Lotes N° 1, N° 15, N° 14, N° 13 y N° 12 de Valeria Gabriela Coduri y Otros; (17-11) al rumbo S 77° OO' E de 80,54 metros lindando con Lotes N° 12, N° 11, N° 10, N° 9 y N° 8 de Valeria Gabriela Coduri y otros (11 12) al rumbo S 13° OO' O de 6,06 metros lindando con calle Mussetti.
OESTE: Recta (12-18) al rumbo N 77° 00'0 de 86,6d metros lindando con Gloria Rosa Erpen.
SUR: Recta (18-1), al rumbo N 13° OO' E de 86,60 metros, lindando con Juan
Asselborn.
ARTICULO 2°.- Establécese que 105 gastos resultantes de la presente tramitación sean a cargo de la Municipalidad de Concordia.
ARTICULO 3°.- Facúltase al Asesor legal y Técnico Dr. Diego Luis Labeque Drewanz, Matrícula N° 7697 Fº 209 TI, del Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a efectuar las gestiones administrativas y/o judiciales, tendientes a cumplimentar la inscripción de dominio del inmueble en cuestión.
ARTICULO 4°.- Gírese a conocimiento del Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, debiéndose dar intervención en su oportunidad a la Dirección de Catastro y al Departamento Tasa General Inmobiliaria y Otras dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.416/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 1489 letra “D”/14, y;
CONSIDERANDO:
Que se ha incurrido en varios errores involuntarios de tipeo, en el Decreto Nº 1.213/2014 de fecha 01/10/2014.
Que por la razón antes mencionada correspondería anular el Decreto 1.213/2014, a los efectos de subsanar los errores y continuar con el curso administrativo correcto de las actuaciones obrantes en el presente Expediente,
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la ley Provincial N° 10,027/11- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el Decreto N° 1.213/2.014 de fecha 01/10/2.014, según lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.417/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO, el Expediente N° 25 “V”/2014, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del mismo, el Agente Mensual SATURNINO VELAZCO, Documento Nacional de Identidad N° 10.487.895, Legajo N° 1748, solicita se le conceda una categoría más, de acuerdo al beneficio previsto en el Artículo 1 ° de la Ordenanza 34.691.
Que a fojas 2 la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente VELAZCO, cuenta con 61 años de edad y 31 años de servicios y posee antecedentes disciplinarios en su legajo personal.
Que a fojas 4, mediante Dictamen N°1827/14 de fecha 4 de Septiembre de 2014 la Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina: “... Esta Dirección entiende que el Agente mencionado reúne los requisitos exigidos por la Ordenanza N° 34.691 para acceder a la asignación de categorías. No obstante, visto los antecedentes disciplinarios, se remiten las mismas para su valuación y posterior resolución debiendo dictarse el correspondiente acto administrativo"
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10.027 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese encuadrar dentro del beneficio establecido en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 34.691 al agente Mensual SATURNINO VELAZCO, Documento Nacional de Identidad N° 10.487.895, legajo N° 1748, en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Establecese que lo dispuesto en el Artículo 1° se dicta como excepción al artículo 5° de la Ordenanza N° 34.691.
ARTICULO 3°.-Notifíquese a través de la Dirección de Recursos Humanos, tome nota la Dirección de liquidaciones y oportunamente archívese su legajo personal.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.418/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO el Expediente Interno N° 39 letra “A”/2.014 y,
CONSIDERANDO:
Que el expediente mencionado en el Visto se relaciona con la solicitud del agente FRANCISCO ALARCON, legajo N° 1641, para que se le asigne una categoría mas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1 ° de la Ordenanza N° 34.691.
Que la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente Francisco Alarcón, Categoría 23° del Escalafón Municipal, cuenta con 59 años de edad y 32 años de servicios.
Que se encuentra vigente la ley Provincial N° 8732.
Que mediante Dictamen N° 1638/14, la Dirección de Asuntos Jurídicos informa que no tiene objeción legal que formular para que se otorgue el beneficio establecido en la Ordenanza N° 34.691.
Que por lo expuesto es decisión de este Departamento Ejecutivo disponer otorgar al agente Francisco Alarcón el beneficio previsto en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 34.691.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos u) de la ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese encuadrar dentro del beneficio establecido en el Articulo 1º de la Ordenanza N° 34.691 al agente municipal FRANCISCO ALARCÓN, legajo N° 1641, en virtud de lo expresado en los considerando del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Establecese que lo dispuesto en el Artículo 1° se dicta como excepción al Artículo 5° de la Ordenanza N° 34.691.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a través de la Dirección de Recursos Humanos, tome nota la Dirección de Liquidaciones y oportunamente archívese en el legajo personal del Agente Francisco Alarcón.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dra. MARIA BELEN ESTEVES
Secretaria de Medio Ambiente.
DECRETO Nº 1.419/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO el Expediente N° 1.145.567 y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el pago del alquiler del mes de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2014, de la propiedad ubicada en calle, LA PAZ N° 985.
Que la utilización del local es a los efectos de llevar a cabo actividades de diferentes Talleres Barriales.
Que para tal fin se suscribió Contrato de locación, entre la Señora JULIA CRISTINA MORALES, DNI N° 10.198.508, y la Municipalidad de Concordia, cuya copia obra en el presente, como así también Decreto N° 053/2014, 16/01/14, de Ratificación del mismo.
Que el servicio fue prestado de conformidad.
Que el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 ($4.400) - DESARROLLO SOCIAL.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda, autoriza el presente gasto.
Que si bien el Locador, emitió Recibo C N° 0001-00000038 y C N° 0001-00000039, los que obran en el presente expediente, éste no ha percibido el pago de los meses de alquiler que se tramitan.
Que el presente gasto se debe encuadrar en las previsiones establecidas en el Articulo 12° Inciso d 11) y el Articulo 113° de la Ordenanza 34.698/2011.
Que el importe del Alquiler es acorde a los precios de plaza, para casos de similar finalidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Disponese la continuidad del trámite administrativo del pago del mes de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2014, por alquiler del inmueble ubicado en calle la Paz N° 985, correspondiente al Contrato celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA y la Señora JULIA CRISTINA MORALES, DNI N° 10.198.508.
ARTICULO 2°.- Apruébese el presente gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($4.400), conforme a los Recibos C N° C N° 0001-00000038 y C N° 0001-00000039, Y declárese de legitimo abono dicho importe a la Señora JULIA CRISTINA MORALES, DNI N° 10.198.508.
ARTICULO 3°.- Encuádrese el presente en las previsiones establecidas en el Articulo 12° Inciso d 11) y el Articulo 113° de la Ordenanza 34.698/2011. Dejándose aclarado que si bien es un Recibo el Locador no ha percibido el pago de los meses de alquiler que se tramitan en este Expediente.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 ($ 4.400), DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 5°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.420/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.145.329 a nombre de BENITEZ, FEDERICO y,
CONSIDERANDO:
Que obra Factura “C” N° 0001-00000085, de fecha 25/09/2014, por un importe de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ($13.400), presentado por BENITEZ, FEDERICO TOMAS, correspondiente al servicio de baños químicos.
Que es importante aclarar que la misma surge como necesidad y urgencia a los efectos de proveer de baños con desagote, limpieza y papel higiénico, a los Centros de Evacuados, que albergaron a las familias inundadas por la creciente del Rio Uruguay.
Que a los efectos de hacer efectivo el pago, este Departamento Ejecutivo considera pertinente dar trámite al presente, habida cuenta que el servicio fue prestado de conformidad.
Que la Dirección de Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 Desarrollo Social ($13.400).
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 12°, Inc d) 2, y lo dispuesto en el Artículo 113°, de la Ordenanza N° 34.698/2011 y como excepción al Memorándum de fecha 11 de Junio de 2013.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso ñ, q y u, de la Ley 1 0.027 - Modificada por Ley N° 1 0.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese dar continuidad administrativa Factura “C” N° 0001-00000085, de fecha 25/09/2014, por un importe de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ($13.400), y declárese de legítimo abono dicho importe al Señor BENITEZ, FEDERICO TOMAS, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Reconócese el gasto y apruébese el pago del monto autorizado en Artículo 1º, debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Artículo 12°, Inc. d) 2, y lo dispuesto en el Artículo 113°, de la Ordenanza N° 34.698/2011 y como, excepción al Memorándum de fecha 11 de Junio de 2013.
ARTICULO 3°.- Impútese el gasto en la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 Desarrollo Social ($13.400).
ARTICULO 4°.- Procédase conforme al Artículo 115°, de la Ordenanza N° 34.698, dado que el proveedor mantiene deuda con este Municipio.
ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría Municipal y a la Tesorería Municipal.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO Nº 1.421/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO, la solicitud de contratación de la Señora CARDOZO, MARIANELA CECILIA, N° 27.617.842 y,
CONSIDERANDO:
Que la mencionada prestará servicios el Centro de Fortalecimiento Social, de la Dirección de Minoridad y Familia, de la Secretaria de Desarrollo Social.
Que el periodo de Contratación corresponde desde el 01/11/2014 al 31/12/2014, CON APORTES, y un honorario mensual de PESOS TRES MIL ($3.000), mensuales.
Que lo dispuesto es como caso de excepción a los Decretos N° 1.284/2010 y 444/2011.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso "u", de la Ley 1 0.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la Contratación de de la Señora CARDOZO, MARIANELA CECILIA, N° 27.617.842, quien prestará servicios el Centro de Fortalecimiento Social de la Dirección de Minoridad y Familia, de la Secretaria de Desarrollo Social.
ARTICULO 2°.- Establécese que el periodo de contratación es del 01/11/2014 al 31/12/2014, CON APORTES, y un honorario mensual de PESOS TRES MIL ($ 3.000). Por un total de 30 Hs, semanales. La presente disposición se efectúa como caso de excepción a los Decretos N° 1284/10 y 444/11.
ARTICULO 3°.- Remítase copia a la Dirección de Liquidaciones. Comuníquese, Publíquese y Archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.422/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO: la factura Tipo “B” N° 0001-00185329 de EL HERALDO S.R.L., con domicilio en calle Quintana 42 de esta ciudad, por un importe total de PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 ( $ 1.591,20), agregada a fojas 1 del Expediente N° 1145283, y
CONSIDERANDO:
Que dicha factura corresponde a la publicación de la Licitación Pública N° 61/14.
Que la Dirección de Compras y Suministros ha tomado intervención de su competencia y emitido el informe sobre las presentes actuaciones a fojas 4 indicando que corresponde encuadrar el trámite en los artículos 23 y 113° de la Ordenanza N° 34.698 y que las publicaciones fueron recibidas de conformidad.
Que la Dirección de Presupuesto efectúa la Imputación Preventiva en la partida de gastos vigente correspondiente.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento y autorizado la presente erogación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley N° 10027 - Régimen Municipal de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Reconocer y abonar el presente gasto a EL HERALDO S.R.L., con domicilio en calle Quintana 42 de esta ciudad por un importe total de PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 ($ 1.591,20), correspondiente a la Factura Tipo “B” N° 0001-00185329 agregada a fs. 1 del Expediente N° 1145283 y declarar de legitimo abono dicho importe.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto aprobado por el artículo anterior en la siguiente partida de gastos vigente:
0.1.20.01.01.02.21.06 - GESTIÓN PARTICIPATIVA - $ 1.591,20-
ARTICULO 3°.- Autorizar el procedimiento encuadrando el presente gasto en los artículos 23° y 113° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 4º.- Girar a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.423/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO: la factura Tipo “B” N° 0001-00185143 de EL HERALDO S.R.L., con domicilio en calle Quintana 42 de esta ciudad, por un importe total de PESOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SESIS CON 40/100 ($ 1.856,40), agregada a fojas 1 del Expediente N° 1145282, y
CONSIDERANDO:
Que dicha factura corresponde a la publicación de la Licitación Pública N° 60/14.
Que la Dirección de Compras y Suministros ha tomado intervención de su competencia y emitido el informe sobre las presentes actuaciones a fojas 4 indicando que corresponde encuadrar el trámite en los artículos 23 y 113° de la Ordenanza N° 34.698 y que las publicaciones fueron recibidas de conformidad.
Que la Dirección de Presupuesto efectúa la Imputación Preventiva en la partida de gastos vigente correspondiente.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento y autorizado la presente erogación.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley N° 10027 - Régimen Municipal de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Reconocer y abonar el presente gasto a EL HERALDO S.R.L., con domicilio en calle Quintana 42 de esta ciudad por un importe total de PESOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 ($ 1.856,40), correspondiente a la Factura Tipo “B” N° 0001-00185143 agregada a fs. 1 del Expediente N° 1145283 y declarar de legitimo abono dicho importe.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto aprobado por el artículo anterior en la siguiente partida de gastos vigente:
0.1.20.01.01.02.21.06 - GESTIÓN PARTICIPATIVA - $ 1.856,40-
ARTICULO 3°.- Autorizar el procedimiento encuadrando el presente gasto en los artículos 23° y 113° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 4º.- Girar a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.424/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO la Habilitación de Caja Menor o Fondo Fijo asignada a la Dirección de Especialidades Médicas dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes y.
CONSIDERANDO:
Que por ausencia del Dr. Joaquin O. LLane titular de dicha Dirección, el agente Emilio Arriando se encontraba transitoriamente autorizado para la realización de las actuaciones administrativas relativas a la Habilitación de Caja Menor o Fondo Fijo aludida en el VISTO de este Decreto, hasta tanto el titular de la citada Dirección se reintegrara a sus funciones y este Departamento Ejecutivo determinara sobre el particular.
Que habiéndose reintegrado a sus funciones el Director de Especialidades Médicas, Dr JOAQUIN O. LLANE, resulta pertinente asignar al mismo la responsabilidad de la administración del Fondo Fijo de Caja Menor asignado a la Dirección de Especialidades Médicas.
Que la Contaduría Municipal deberá realizar la correspondiente tramitación a efectos de hacer entrega de los fondos de la Habilitación de Caja Menor fijada para la Dirección de Especialidades Médicas, al titular de la misma, Dr. JOAQUIN OLIVERIO LLANE.
Que el dictado de la presente norma, se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso u) de la Ley 10.027 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Reintegrase al Director de Especialidades Médicas, Dr. JOAQUIN OLIVERIO LLANE, las funciones de administración de la Habilitación de Caja Menor o Fondo Fijo de la Dirección de Especialidades Médicas, creada mediante Decreto N° 212/2.012, que le corresponden como responsable de los mismos, a partir de 28/08/2014 fecha en la que fuera restituido a sus funciones de titular de la citada Dirección por Decreto N° 1.073/14, conforme lo expresado en el Considerando precedente.
ARTICULO 2º.- Dejar sin efecto el Artículo 2° del Decreto N° 922/14 del 05/08/2014.
ARTICULO 3º.- Establécese que la Contaduría Municipal realice el trámite pertinente para que se haga entrega al Dr. JOAQUIN OLlVERIO LLANE de los fondos de la Habilitación de Caja Menor de la Dirección de Especialidades Médicas.
ARTICULO 4º.- A los fines pertinentes remítase copia autenticada a la Contaduría Municipal para su toma de razón y efectos pertinentes, tome conocimiento la Dirección de Especialidades Médicas, Secretaría de Salud y Deportes, Tesorería y Secretaría de Economía y Hacienda.
ARTICULO 5.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.
DECRETO N° 1.425/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO la Licitación Pública N° 15/13 “Contratación de Servicios Funerarios para Ciudadanos de Escasos Recursos” y,
CONSIDERANDO:
Que como anexo I al presente Decreto obra desarrollo de la mencionada Licitación.
Que la Licitación Pública N° 15/13 comenzó a tener vigencia a partir de mayo 2013 estipulada por el termino de un (1) año quedando sin servicios mayores en marzo 2014 y servicios menores en junio 2014.
Que la Licitación Pública N° 14/14 por los mismos servicios comenzó a tener vigencia a partir de junio 2014, quedando pendiente un (1) servicio menor de la Licitación anteriormente mencionada del año 2013.
Que a los fines de proceder a cumplimentar la Licitación N° 15/13, corresponde dar de baja a un servicio menor de esa Licitación, teniendo en cuenta lo mencionado precedentemente y de originarse los trámites respectivos a la devolución de los depósitos de garantía de mantenimiento de contrato y de oferta.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ), q) Y u) de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, modificada por ley N° 10.082.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dése por concluida la Licitación Pública N° 15/13 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FUNERARIOS PARA CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS”, dispuesta por Decreto N° 331/13 de fecha 13/03/13, cuyos, antecedentes obran en el Expediente Interno N° 150 “S”/13, por los motivos expuestos en los Considerando precedentes.
ARTICULO 2°.- Gírese para conocimiento y demás efectos de la Dirección de Compras y Suministros, Contaduría Municipal, Dirección de Presupuesto y Tesorería Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Dirección Unidad Operativa Cementerio.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.426/2.014
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 470 “C”/14; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 del mismo, el Agente Mensual MARIO ANGEL ALBERTO CARLINI, Legajo N° 666, solicita se le conceda una categoría más de acuerdo al beneficio previsto en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 34.691/11, relativa a la asignación de categoría al personal municipal próximo a jubilarse.
Que a fs. 2 la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente mencionado, cuenta con 59 años de edad y 41 años de servicios.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen N° 2229/14, manifiesta lo siguiente: “... esta Dirección de Asunto Jurídicos no tiene objeción legal que formular, debiendo tenerse presente lo normado por Art. 5° de la Ordenanza N° 34691...”
Que la Ordenanza N° 34691/11 en su Artículo 1° expresa lo siguiente: “El personal que haya cumplido 25 años de servicios computables en el municipio y le reste cinco (5) años para acceder a la jubilación ordinaria común o especial, podrá por única vez solicitar al Departamento Ejecutivo la asignación de categorías conforme a la tabla anexa al presente”.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 107° incisos u) de la Ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese encuadrar dentro del beneficio establecido en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 34.691/11 a la agente mensual Mario Ángel Alberto CARLlNI, Legajo N° 666, y promover a la Categoría 24°, relativa a la asignación de categoría al personal municipal próximo a jubilarse, en virtud de lo expresado en el considerando precedente del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Notifíquese a través de la Dirección de Recursos Humanos al agente en cuestión respecto del Artículo 6° de la Ordenanza N° 34691/11 que establece “ARTICULO 6°.- El beneficio dispuesto en los artículos anteriores se perderá automáticamente si al reunir los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o especial no se promovieran los trámites dentro de los 60 días. ", tome nota la Dirección de Liquidaciones y oportunamente archívese en su legajo personal.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO Nº 1.427/2.014. -
Concordia, 6 de Noviembre de 2.014
VISTO, el Decreto Nº 1119/2014 de fecha 09/09/2014 en relación al Convenio entre la Municipalidad de Concordia y por la otra la Señora María del Carmen Echeverria DNI N° 12.426.866 y
CONSIDERANDO:
Que el mismo contemplaba la locación de un lote de 18 hectáreas, en el inmueble denominado “Establecimiento Santa Ines” ubicado en Ruta 4, a 4.000 metros de Ruta 14, Departamento Concordia- Distrito Suburbios- Matricula N° 551- Catastro N° 13.730- Secc. lote A- Conce. Rural, por el término de treinta y seis (36) meses, para el desarrollo de actividades productivas en frutihorticultura y animales de granja.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, estima conveniente y dado que algunos de los productores afincados en el lugar aun no se han retirado aunque se han cumplido con los objetivos pactados proceder a rectificar la fecha de la Rescisión contractual de conformidad con ambas partes y modificar el Articulo 2 ° del Decreto N° 1119/2014.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al
Departamento Ejecutivo por el Art. 107°, incisos ñ) y u) de la ley Provincial N° 10.027 - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Rectificar la fecha de rescisión en el Artículo 1 del Decreto N° 1119/2014 que quedara redactado De la siguiente manera:
ARTICULO 1º Rescindir a partir del 1° de Noviembre de 2014, el Convenio entre la Municipalidad de Concordia y por la otra la Señora María del Carmen Echeverria DNI N° 12.426.866 aprobado mediante Decreto N° 1513/12, conforme a lo expresado en el considerando del presente.
ARTÍCULO 2º.- Amplíese el texto del Artículo 2 del Decreto N° 1119/2014 que quedara redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 2°.- Notifíquese por los canales administrativos correspondientes a la Señora María del Carmen Echeverria DNI N° 12.426.866 domiciliada en calle Pellegrini N° 1178, del dictado de la presente.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo.
DECRETO N° 1.428/2.014
Concordia, 7 de Noviembre de 2.014
VISTO que el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS A. BENEDETTO, se ausentará de la ciudad por razones inherentes a sus funciones, a partir del día 07 de Noviembre de 2014 y;
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, mientras dure la ausencia de su titular, al Señor Sub-Secretario de Obras Públicas Ingeniero LUIS VICTOR COSTA, Documento I Nacional de Identidad N° 12.126.623, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u) de la ley 10027 y su Modificatoria-ley Orgánica de los Municipios.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encárgase la atención de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Señor Sub-Secretario de Obras Públicas. Ingeniero LUIS VICTOR COSTA, Documento Nacional de Identidad N° 12.126.623, a partir del día 07/11/2014, y mientras dure la ausencia de su titular, sin perjuicio de sus funciones.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publlquese, regístrese dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, cumplido, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.429/2.014
Concordia, 7 de Noviembre de 2.014
VISTO que se encuentra a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. GUSTAVO ANTONIO LABRIOLA y,
CONSIDERANDO:
Que atento al cronograma de actividades oficiales que debe desempeñar dicho funcionario en el día de la fecha, encomendados por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, se estima pertinente, encomendar la atención del despacho de la Secretaria de Economía y Hacienda, al Señor Secretario de Salud y Deportes, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encomendar la atención del despacho de la Secretaria de Economía y Hacienda, al Señor Secretario de Salud y Deportes, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.430/2.014
Concordia, 7 de Noviembre de 2.014
VISTO que se encargó la atención del despacho de la Secretaria de Economía y Hacienda, al Señor Secretario de Salud y Deportes, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana y,
CONSIDERANDO:
Que el Señor Secretario de Economía y Hacienda se encuentra a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, habiendo cumplido las actividades oficiales previstas en el cronograma asignado oportunamente a dicho funcionario en el día de la fecha, encomendados por el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET.-
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Reintegrar para la atención del despacho de la Secretaria de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.-
ARTICULO 2°.- Refrendará el presente Decreto, Señor Secretario de Salud y Deportes, Dr. MARIO HORACIO IMAZ.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes
a/c Secretaría de Economía y Hacienda.
DECRETO Nº 1.434/2.014.-
Concordia, 7 de Noviembre de 2.014
VISTO, La ley Nacional N° 25.916 y la provincial N° 10.311, de prepuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos sólidos, y las ordenanzas locales en materia de residuos, con el fin último de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población; y
CONSIDERANDO:
Que en su artículo 3 la mencionada ley 10.311 establece como objetivo prioritario la erradicación definitiva de los basurales y microbasurales a cielo abierto.
Que en ese sentido, viene trabajando el Municipio de la Ciudad de Concordia, a través de diversas normativas y programas.
En esta inteligencia, se toma necesario implementar una norma que organice el volcado de los residuos, a fin de disponerlos exclusivamente en el Campo del Abasto, sitio que será destinado para la disposición final de los mismos y donde se prevé realizar un relleno sanitario.
Que, el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra facultado para emitir el presente acto.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- El único lugar de descarga autorizado de residuos sólidos, es el Campo del Abasto, sitio donde se realizará la disposición final de los mismos.
ARTICULO 2º.- Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas con multas que se fijarán entre 10 y 1000 juristas del Juzgado de Faltas de Concordia.
ARTICULO 3°.- Derógase el Decreto N° 19461/1977 y toda otra disposición que se oponga al presente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dra. MARIA BELEN ESTEVES
Secretaria de Medio Ambiente.
Concordia, 24 de Octubre de 2014
Nº 7.569
VISTO:
La nota presentada por la Fundación CONASED; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a las propuestas presentadas por las instituciones que integran la comisión para la distinción “HOMBRES Y MUJERES CONCORDIENSES DEL SIGLO XX y XXI” destinada a galardonar la labor social, cultural, política, humanitaria, técnico y/o científica llevada a cabo por personas, instituciones que con su actuación hayan tenido una significativa contribución de la identidad de la ciudad de concordia.
Que, esta distinción se encuadra en el Art. 4° de la Ordenanza Municipal N° 31485/99.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
ARTÍCULO 1°.- Reconocer por medio de la presente al Sr. Dolores Timoteo Castañeda, a propuesta de ARID (Asociación de Rehabilitación Integral del Discapacitado Mental), un hombre que ha hecho de su quehacer diario el motivo de su larga vida, dirigiendo durante más de 40 años la Banda infantil Municipal de Concordia, dando contención y enseñanza musical a decenas de niños y adolescentes concordienses, brindándole los conocimientos para una posterior salida laboral.
ARTÍCULO 2º.- Cumplir de acuerdo con lo establecido en el ART. 4° de la Ordenanza N° 31485/99 “Emplazamiento en avenida San Lorenzo y 25 de Mayo del monumento en Homenaje a los Hombres y Mujeres que hicieron Concordia en el Siglo XX”.
ARTÍCULO 3°.- Disponer la colocación de una placa recordatoria en el monumento a que hace mención el artículo anterior.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 23 de Octubre de 2014
Dr. RAFAEL MARIANO GIAMPAOLO
Vece-Pdte 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 27 de Octubre de 2.014
RESOLUCIÓN N° 35.377
Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.