Este documento é extenso demais para traduzir automaticamente. O texto original em espanhol é exibido abaixo.
DECRETO N° 730/2.015
Concordia, 22 de Julio de 2.015
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2,015, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.
Que la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la Ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos,
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.015 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTÍCULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.015 en el importe detallado en el Anexo II, que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1º.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al
Honorable Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese,-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
EDGARDO DARIO KUEIDER
Secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local
ANEXO I DECRETO Nº 730/2.015
0.4.30.01.01.02.20.01 DES.SOCIAL 600,000
0.5.90.01.01.02.20.03 GOBIERNO 190,000
0.5.90.01.01.02.20.05 GOBIERNO 20,000
0.1.20.01.01.02.21.06 GEST.PART. 300,000
0.1.90.01.01.02.21.05 MEDIOAMB. 300,000
0.2.30.01.01.02.21.05 SERV.PCOS. 400,000
0.1.90.01.01.02.20.10 GOBIERNO 10,000
0.1.90.01.01.02.21.11 GOBIERNO 50,000
0.2.90.01.01.02.20.06 SERV.PCOS. 50,000
0.2.90.01.01.02.21.05 SERV.PCOS. 200,000
TOTAL 2.120,000
ANEXO II DECRETO Nº 730/2.015
0.2.1.01.01.02.21.01 Serv.Pcos 2.120.000
TOTAL 2.120.000
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
EDGARDO DARIO KUEIDER
Secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local.
DECRETO N° 731/2.015
Concordia, 22 de Julio de 2.015
VISTO el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Caja Municipal de préstamos Sociedad de Economía Mixta, el día 22 de Julio de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que a través de citado convenio la Municipalidad de Concordia, se compromete a entregar en depósito a la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta-, la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) para implementar una línea de préstamos personales, conforme a las cláusulas iniciadas en el precitado Convenio.
Que el presente Convenio consta de nueve (9) cláusulas.
Que, en consecuencia, se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio del día 22 de Julio de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto, por el Señor Vice-Presidente Municipal a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr., ALEJANDRO CASAÑAS, asistido por los Señores Secretarios de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra parte, la Caja Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta, con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente, el Cr. RUBEN DARIO BRAU, conforme, que consta de nueve (9), Cláusulas, cuyo Anexo forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.
ARTICULO 2°.- Facúltase al Secretario de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio ratificado a través del Artículo 1º del presente Decreto.-
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2015.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBEN DARIO BRAU
Presidente CMP
ANEXO I DECRETO Nº 731/2.015
CONVENIO
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil quince, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Vice-Presidente Municipal a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. ALEJANDRO CASAÑAS, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra parte, la Caja Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta , con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente, el Cr. RUBEN DARIO BRAU, conforme a la designación formulada oportunamente, en adelante llamado “LA CAJA”, todos con domicilio legal en la ciudad de Concordia, convienen en celebrar el presente Convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar en depósito a LA CAJA la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), que serán abonados en UNA (1) cuota, destinados al otorgamiento de un préstamo a las Cooperativas; en las condiciones que se establecen en las cláusulas subsiguientes.--------SEGUNDA: LA CAJA se compromete destinar la suma objeto del presente, a otorgar un préstamo a las Cooperativas que a tal efecto indique la Municipalidad de Concordia a través de la Secretaria de Economía y Hacienda, cuidando de verificar que el plazo de cancelación del crédito no exceda la duración del presente mandato constitucional.--------
TERCERA: En el presente caso, tomándose en consideración el monto de lo percibido y la capacidad de endeudamiento de la solicitante del préstamo, se establece un plazo de devolución como máximo de 5 cuotas las que no podrán exceder del plazo de finalización del presente mandato constitucional.----------
CUARTA. La Municipalidad establece que el destino de los fondos objeto del presente convenio, será el otorgamiento de un préstamo a las Cooperativas que a tal efecto indique la Municipalidad de Concordia a través de la Secretaria de Economía y Hacienda, quien se obligará a destinar los mismos al cumplimiento del contrato suscripto por las Cooperativas, a cuyo efecto las Cooperativas firmarán un compromiso de afectación de la suma entregada a la concreción de las obras indicadas por la Municipalidad de Concordia,
QUINTA: El préstamo se destinará y se canalizarán conforme a la normativa y requisitos que LA CAJA actualmente exige para la operatoria normal y habitual de la misma, debiendo constituir las Cooperativas fianza o caución suficiente, y contar con la autorización pertinente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. ------------------
SEXTA: En el momento de hacer efectiva la liquidación del préstamo LA CAJA procederá a descontar del mismo el valor de los sellados 1 % (uno por ciento) del monto del crédito, y los gastos administrativos 2% (dos por ciento) del monto del crédito. ------------
SEPTIMA: El préstamo que LA CAJA efectúe dentro de la operatoria fijada por este Convenio será abonado por las Cooperativas, mediante descuentos en el pago de los certificados de obra que deba abonar este Municipio, debiendo LA CAJA informar con antelación suficiente el valor de cada cuota.
Se requerirá al momento del otorgamiento la conformidad de las Cooperativas, para proceder al descuento de los importes correspondientes a las cuotas.--------------
OCTAVA: Las partes podrán disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del presente Convenio, lo que deberá ser comunicado con una antelación no menor a treinta (30) días corridos.--------------
NOVENA: En el caso de rescisión del presente LA CAJA deberá reintegro inmediato de los, fondos que resulte depositaria en el marco de este Convenio.----------------
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBEN DARIO BRAU
Presidente CMP.
DECRETO N° 733/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO el Convenio Marco suscripto el día 22 de Julio de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Alejandro Jorge Casañas, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. Juan Domingo Orabona y la Fundación U.M.M.E.P “Un Mundo Mejor es Posible”, representada en este acto por la Tesorera de dicha entidad, Licenciada, Ana María Álvarez, de acuerdo al Poder General otorgado por dicha entidad y suscripto por el Escribano, Rodolfo Gesino por ante el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires y; .
CONSIDERANDO:
Que a través del Citado Convenio, se establece realizar un trabajo conjunto entre la Fundación y la Municipalidad de Concordia, para la implementación del Método de Alfabetización “Yo, Sí Puedo”, con el fin de eliminar el analfabetismo en la ciudad.
Que la Cláusula Segunda establece que ambas partes se establecen a elaborar un cronograma conjunto de trabajo, crear una comisión integrada por especialistas de ambas partes, los que coordinarán la ejecución, el cronograma de trabajo acordado y la evaluación de los resultados.
Que la Fundación U.M.M.E.P. “Un Mundo Mejor es Posible”, con Personería Jurídica según Resolución N° 233 del 13 de Marzo de 2006, es una entidad reconocida en nuestro país que propicia el proceso de enseñanza aprendizaje de aquellas personas que no han podido acceder a la educación.
Que a los efectos del cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Cláusula Cuarta, inciso 8°, del precitado Convenio, LA MUNICIPALIDAD, procederá a garantizar mensualmente a la Fundación U.M.M.E.P. “Un Mundo Mejor es Posible”, la suma de Pesos OCHO MIL SETECIENTOS ($ 8.700.-), los que se utilizarán para recuperar los gastos que la misma erogue producto de la implementación del programa en la localidad, tales como las visitas mensuales que la dirección hará a la región, los materiales que utilizarán tanto para los alfabetizados como los facilitadores, y otros gastos del asesor.
Que el presente Convenio consta de siete (7) cláusulas, estimando atinado y pertinente, este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a su ratificación.
Que en consecuencia, atento a la importancia del precitado Convenio para la Comunidad de Concordia y fundamentalmente para instrumentar un programa de alfabetización que posibilite el acceso a la educación de aquellos sectores postergados de nuestra ciudad, se estima necesario dictar la presente disposición, de conformidad a lo establecido en el marco normativo vigente.
Que él dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10082 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Téngase presente en todos sus términos, el Convenio Marco suscripto el día 22 de Julio de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Alejandro Jorge Casañas, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación, Cr. Juan Domingo Orabona y la Fundación U.M.ME.P. “Un Mundo Mejor es Posible”, representada por la Tesorera de dicha entidad, Licenciada Ana María Álvarez, de acuerdo al Poder General otorgado por dicha entidad y suscripto por el Escribano, Rodolfo Gesino por ante el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, que consta de siete (7) cláusulas y cuya copia forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I-
ARTICULO 2°.- Establécese que el gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio, será imputado en la partida correspondiente al Presupuesto de Gastos para la Administración Municipal para el Ejercicio Económico vigente.
ARTICULO 3°.- Disponer reconocer y abonar el mes de julio del 2015, y los pagos que se devenguen hasta cumplimentar el período de 12 meses a la Fundación UMMEP “Un Mundo Mejor Es Posible”, por la suma de Pesos Ocho Mil Setecientos ($8.700.-), en cumplimiento del Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la citada fundación, sin cargo de rendición de gastos, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula cuarta, punto siete, autorizándose a la Tesorería Municipal, a proceder al depósito bancario en la cuenta corriente N° 277121 del Banco CREDICOOP, CBU (Clave Bancaria Uniforme) N° 1910002555000202771214, Filial Nuñez, situada en Avenida Cabildo N° 2945 de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires.
ARTICULO 4°.- Remitir nota de estilo, adjuntando copia del presente Decreto, a la Fundación UMMEP “Un Mundo Es Posible”, representada por la Tesorera de dicha entidad, licenciada Claudia Patricia Camba, para su conocimiento, toma de razón y demás efectos.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
CONVENIO MARCO
ENTRE LA FUNDACIÓN U.M M.E.P. “UN MUNDO MEJOR ES PPSIBLE” y LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE ALFABETIZACION “YO, SI PUEDO”.
Entre la Municipalidad de Concordia representada por el Presidente del Honorable
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS D.N.I. 14.998.714, con domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 por una parte y por la otra la Fundación U.M.M.E.P. “Un Mundo Mejor Es Posible”, representada en este acto por su Tesorera Lic. ANA MARIA ÁLVAREZ D.N.I. 6.699.211, con Personería Jurídica - Resolución N° 233 del 13 de marzo de 2006 y con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calle Campes Salles N° 1874, convienen en celebrar el siguiente Convenio Marco.
PRIMERO: Será objetivo específico del presente Convenio, realizar un trabajo conjunto entre la Fundación y el Gobierno Municipal, para la implementación del Método de Alfabetización “Yo, Sí Puedo”, con el fin de contribuir a la erradicación del analfabetismo en la región.
SEGUNDO: Ambas partes se comprometen a:
1-Elaborar un cronograma conjunto de trabajo.
2-Crear una Comisión integrada por especialistas de ambas partes, los que coordinarán la ejecución, el cronograma de trabajo acordado y la evaluación de los resultados.
TERCERO: La Fundación se compromete a:
1-La capacitación permanente.
2-Ubicar el o los Asesores que sean necesarios según acuerden ambas partes.
3-Coordinar con los Asesores la capacitación de las personas que participen en la aplicación del método de alfabetización “Yo, Sí Puedo” y el asesoramiento para la planificación, organización, control y evaluación del trabajo.
Asimismo, asegurar la provisión de los materiales didácticos necesarios: VHS y lo DVD, cartillas y manuales del facilitador para atender la totalidad de la población meta planteada.
CUARTO: Él Gobierno Municipal se compromete a:
1- Ofrecer la información y datos estadísticos necesarios para una correcta aplicación del Método “Yo, Sí Puedo”.
2- Garantizar el personal necesario para la aplicación del Programa; se conformará un grupo de trabajo dirigido por un Coordinador General e integrado por otros funcionarios para atender la logística, las estadísticas y lo metodológico.
3- Garantizar la cantidad de facilitadores necesaria para cada etapa, quienes propician el proceso de aprendizaje, constituyen el vínculo fundamental entre la tele clase y el alfabetizando y garantizan la atención diferenciada a los participantes.
4- Garantizar el relevamiento en el territorio donde se ejecutará el Programa.
5- Asegurar la logística requerida para el trabajo del Grupo Coordinador: local para realizar el trabajo, medios de comunicación, materiales de oficina y transporte para asesorar y controlar el funcionamiento de los puntos de alfabetización y demás actividades emergentes del trabajo planteado.
6- Garantizar a través del relevamiento y otras vías los materiales necesarios para los participantes y centros de alfabetización que se conformen: televisores, video caseteras, o DVD, pizarrón, tizas, borrador, lápices, cuadernos y gomas•
7- Garantizar mensualmente a la Fundación, la suma de $ 8.700- (PESOS OCHO MIL SETECIENTOS) los que se utilizarán para recuperar los gastos que la misma erogue producto de la implementación del Programa en la Municipalidad, tales como las visitas del asesor, la dirección del programa, materiales, capacitaciones, comunicación, etc. Del asesor que atenderá el Municipio.
8- Garantizar al asesor durante las visitas al municipio, la transportación interna, que será necesaria para la visita a los centros de alfabetización.
QUINTO: El presente Convenio tendrá una duración de 12 (doce) meses a partir del 1° de julio de 2015 y podrá ser rescindido total o parcialmente, sin expresión de causa, con una anticipación de sesenta días (60), comprometiéndose cada parte, a informar inmediatamente a la otra acerca de cualquier acontecimiento que modifique sustancialmente los presupuestos fácticos del presente.
SEXTO: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, las partes constituyen los siguientes domicilios: LA FUNDACIÓN Un Mundo mejor Es Posible (UMMEP), en calle Campos Salles 1874, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Gobierno Municipal de Concordia en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos.
En dichos domicilios se tendrán por válidas todas las notificaciones, diligencias y procedimientos judiciales y extra judiciales que fuera necesario realizar.
SÉPTIMO: En el caso de producirse controversias en relación con la interpretación y/o ejecución del presente, las partes acuerdan someterse a la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del lugar en que se suscribe este acuerdo.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en ---------------a los días----------- del mes --------------- de del año 2015.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 734/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO, el Expediente Interno N° 1222 “D”/15, correspondiente al reintegro de gastos del Coordinador del Programa “Yo si Puedo” Profesor, Dn. Paulo Tisocco y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones obran los comprobantes de los gastos efectuados por el citado agente.
Que el Departamento Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento y la intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal ha realizado el informe respecto a los presentes gastos.
Que a fs. 11, se agrega nota aclaratoria del Coordinador.
Que en consecuencia corresponde proceder aprobar la presente rendición de gastos, adecuándolo a la normativa vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°), incisos ñ), q) y u) de la ley 10027, modificada a través de la ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Aprobar el reintegro de gastos realizados por el Profesor, Dn, Paulo Tisocco, D.N.I. N° 23.493.544, la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.295,00-), correspondiente al hospedaje, del Asesor Pedagógico del Programa de Alfabetización “Yo, si Puedo” cuyos comprobantes obran en las presentes actuaciones, como excepción al Artículo 8° del Decreto N° 29.708 y encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso “D 1” de la Ordenanza 34.698, debiendo reintegrarse dicho importe al mencionado Agente.
ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el ARTICULO 1° en la siguiente Partida 0.1.90.01.01.0221.11 Gobierno $ 1.295.00.-
ARTICULO 3º.- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de su conocimiento, toma de razón, imputación y abono.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 735/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO, el Expediente Interno N° 1221 “D”"/15, correspondiente al reintegro de gastos del Coordinador del Programa “Yo si Puedo” Profesor, Dn. Paulo Tisocco y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones obran los comprobantes de los gastos efectuados por el citado agente.
Que el Departamento Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento y la intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal ha realizado el informe respecto a los presentes gastos.
Que en consecuencia corresponde proceder aprobar la presente rendición de gastos, adecuándolo a la normativa vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°), incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Aprobar el reintegro de gastos realizados por el Profesor, Dn. Paulo Tisocco, D.N.I. N° 23.493.544, la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.665,00.-), correspondiente al hospedaje, del Asesor Pedagógico del Programa de Alfabetización “Yo, si Puedo” cuyos comprobantes obran en las presentes actuaciones, como excepción al Artículo 8° del Decreto N° 29.708 y encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso “D 1” de la Ordenanza 34.698, debiendo reintegrarse dicho importe al mencionado Agente.
ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el ARTICULO 1° en la siguiente Partida: 0.1.90.01.0102.21.11 Gobierno $ 1 ,665.00.-
ARTICULO 3º-. Remitir a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de su conocimiento, toma de razón, imputación y abono.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 736/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO, la necesidad de efectuar un incremento en el mes de Junio de 2015, a los Profesionales Contratados Sin Aportes de la Secretaria de Desarrollo Social y,
CONSIDERANDO:
Que este incremento, responde a un reajuste dados los aumentos efectuados a los empleados municipales en el transcurso de año, y dadas las funciones específicas que se encuentran desempeñando estos profesionales, en los diferentes Programas que se desarrollan en el Centro de Fortalecimiento Social.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, estima pertinente efectuar el pago de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($858), a cada uno de los siguientes agentes: BELLI, AGOSTINA; GORSKY, VALENTINA; LARROCCA, PABLO; KOLLN, ADRIAN; COTT, WALTER; LORENZO, MARIA; BRODSKY, SONIA; DIAZ VELEZ, ANA
GUICHÓN ALVEZ, ANA y ROSALES, JUAN.
Que evaluadas las condiciones antes referenciadas, corresponde dar curso favorable a las presentes tramitaciones. –
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso “u”, de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Efectuar el pago de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($858), a cada uno de los siguientes agentes:
PROFESIONALES JUNIO
Belli, Agostina $858
Gorsky Valentina $858
Larrocca, Pablo $858
Kolln Adrian Eugenio $858
Cott Walter Humberto $858
Lorenzo María $858
Brodsky, Sonia $858
Diaz Velez, Ana $858
Guichón Alvez, Ana $858
Rosales, Juan $858
y en consecuencia corresponde abonar el importe detallado en el mismo, como así también de las retenciones pertinentes, a los Agentes mencionados, conforme a lo expresado en el considerandos precedente. El que se deberá cargar en el Código Nº 375 y/o 102, según corresponda.
ARTICULO 2º.- Imputar el gasto iniciado en el Artículo 1º de la presente a la partida Presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 ($ 8.580,00) Desarrollo Social.
ARTICULO 3º.- Girar a la Dirección de Presupuesto, y a la Dirección de Liquidaciones.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 737/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 199 Letra “S” del año 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 3656/15, de fecha 8 de Mayo de 2015, obrante a fs. 35 y 36, se dispone el 2° llamado a Licitación Privada N° 23/15, “ADQUISICION DE 200 CONTENEDORES PARA RESIDUOS”.
Que desde fojas 44 a 53, constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas el presente llamado a licitación.
Que a fojas 296, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora, de fecha 25 de Junio de 2915, donde la Dirección de Compras y Suministros informa que en el acto de apertura se presentaron cuatro ofertas correspondientes a:
• GRUPO TIGRE S.A., cotizando la totalidad de lo solicitado, a un importe total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 939.800,00).
• SIPEA AMERICANA S.R.L., cotizando la totalidad de lo solicitado, a un importe total de PESOS UN MILLON DIEZ MIL ($ 1.010.000,00)
• HIGIENURB S.R.L., cotizando la totalidad de lo solicitado, a un importe total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 948.640,00).
• OSCAR SCORZA EQUIPOS y SERVICIOS S.R.L., cotizando la totalidad de lo solicitado, a un importe total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000,00).
Que analizado el aspecto formal, la Comisión verifica que las ofertas cumplen con la totalidad de la documentación solicitada en el Art. 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que analizado el aspecto económico, la Comisión verifica que:
• GRUPO TIGRE S.A., la totalidad de lo solicitado resulta ser un 27,71 % inferior a la Imputación Preventiva.
• SIPEA AMERICANA S.R.L., la totalidad de lo solicitado resulta ser un 22,31 % inferior a la Imputación Preventiva.
• HIGIENURB S.R.L., la totalidad de lo solicitado resulta ser un 27,03 % inferior a la Imputación Preventiva.
• OSCAR SCORZA EQUIPOS y SERVICIOS S.R.L., la totalidad de lo solicitado se ajusta a la Imputación Preventiva.
Que por lo expuesto, y teniendo en cuenta la nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a fs. 294, la Comisión aconseja adjudicar a la firma GRUPO TIGRE S.A., por un importe total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 939.800,00).
Que la Dirección Presupuesto ha tomado intervención efectuando la imputación preventiva correspondiente.
Que por lo expuesto precedentemente es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar lo Licitado a la firma GRUPO TIGRE S.A., de acuerdo al Anexo al adjunto al presen.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en el Expediente Interno N° 199 Letra “S” del año 2015, correspondiente al 2° Llamado a Licitación Privada N° 23/15, “ADQUISICION DE 200 CONTENEDORES PARA RESIDUOS”, dispuesto mediante Resolución N° 3656/15, de fecha 8 de Mayo de 2015.
ARTICULO 2°.- Adjudícase la totalidad de lo licitado a la firma GRUPO TIGRE S.A., por un importe total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 939.800,00), conforme a lo descripto en el Anexo I adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTÍCULO 3°.- Impútese la presente erogación a la Partida Presupuestaria:
N° 0.2.90.02.05.07.57 S. P $ 939.800,00.
ARTICULO 4°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, de la Ordenanza NO. 34.698/11.
ARTICULO 5°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma que resultó adjudicataria y a las firmas que no resultaron adjudicatarias del contenido del presente Decreto y procedan a iniciar los trámites de devolución de los Depósitos de Garantía que correspondieren.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 738/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en el Honorable Concejo Deliberante y,
CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario desafectar de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho, al Agente Municipal, Leandro Nahuel Hernán Zorrilla, Documento Nacional de Identidad N° 33.510.456, legajo N° 6.147 y afectarlo al Honorable Concejo Deliberante, Bloque Frente para la Victoria, Oficina de la Concejal Graciela M. Zalasar, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.-
Que la Dirección de Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.-
Que el Honorable Concejo Deliberante y la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, han prestado la conformidad para el traslado interesado.
Que la Dirección de Recursos Humanos procedió a informar sobre la situación de revista del citado agente.
Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en el Honorable Concejo Deliberante, Bloque Frente para la Victoria, se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectar de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho, al Agente Municipal, Leandro Nahuel Hernán Zorrilla, Documento Nacional de Identidad N° 33.510.456, legajo N° 6147, a partir del día de la fecha.-
ARTICULO 2°.- Afectar al Agente Municipal, indicado en el Artículo 1° del presente Decreto, al Honorable Concejo Deliberante, Bloque Frente para la Victoria, Oficina la Concejal Graciela M. Zalasar, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.-
ARTICULO 3°.- Establecer que los gastos de transferencia del citado agente se imputarán en la partida 0.1.90.01.01.01 Honorable Concejo Deliberante.-
ARTICULO 4°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento al Honorable Concejo Deliberante y a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho, Departamento Mayordomía y oportunamente reservar como antecedente en el legajo personal del citado agente.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 739/2.015
Concordia, 24 de Julio de 2.015
VISTO, el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Señor Pablo Sebastián Ibarra, el día 10 de Mayo de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que el mismo se contrata para el asesoramiento y seguimiento de los trabajos de la ejecución del Componente Urbano contemplado en el Proyecto Ejecutivo Integral de la Obra que se ejecuta en la ciudad de Concordia, en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios - PROMEBA III.
Que el presente Convenio consta de ocho (8) cláusulas.
Que en consecuencia, se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la ley Nº 10.027 Artículo 107 inciso n) Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio suscripto el día 10 de Mayo de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, y asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. LUIS BENEDETTO, y el Señor PABLO SEBASTIAN IBARRA, que consta de ocho (8) Cláusulas y que como Anexo I integra el presente Decreto I.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA
En la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los Diez (10) días del mes de Mayo de Dos Mil Quince, entre el Cr. Gustavo Eduardo BORDET, constituyendo domicilio en Calle B. Mitre Nº 76, de esta ciudad, en su carácter de Presidente Municipalidad de la Ciudad de Concordia, por una parte, en adelante denominado: “EL LOCATARIO”; y, por la otra parte, el Señor Pablo Sebastián IBARRA, DNI Nº 32.830.767, domiciliado en Calle La Rioja Nº 645, de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, en adelante “EL LOCADOR” convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Obra, el que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: EL LOCATARIO contrata a EL LOCADOR para la ejecución de los trabajos tareas de asesoramiento y seguimiento para la ejecución del Componente Urbano contemplado en el Proyecto Ejecutivo Integral de la obra que se ejecuta en la Ciudad de Concordia, en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios PROMEBA III. EL LOCADOR dependerá en forma directa de la UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL (UEP), en donde llevará a cabo sus actividades laborales a los fines del cumplimiento del presente Contrato, siguiendo instrucciones del Coordinador del PROMEBA - UEP -
SEGUNDA: El plazo de ejecución de los trabajos es de SIETE (07) meses, contados a partir del 1º de Mayo de 2015, venciendo el día 30 de Noviembre de 2015.-
TERCERA: TREINTA (30) días corridos antes del vencimiento del plazo establecido en la cláusula precedente, EL LOCADOR podrá solicitar, fundadamente y por única vez, una prórroga del mismo por hasta un nuevo período de siete (07) meses. La prórroga deberá ser autorizada por EL LOCATARIO dentro de los TREINTA (30) días corridos de solicitada, transcurridos los cuales la misma se considerara automáticamente concedida.
CUARTA: EL LOCADOR percibirá en concepto de honorarios por la obra encomendada la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 47.950,00-), la que se abonara de la siguiente manera: siete (07) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 ($6850,00), debiendo EL LOCADOR emitir las facturas pertinentes, de conformidad con las normas tributarias vigentes.-
QUINTA: A la finalización de la vigencia del presente convenio, EL LOCADOR deberá presentar ante el PROMEBA de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) un informe de los trabajos ejecutados, conclusiones y sugerencias.
SEXTA: EL LOCADOR se compromete a ejecutar los trabajos encomendados conforme las reglas del buen arte y la técnica propia de la disciplina, a respetar las normas de ética profesional y a no divulgar el contenido de los informes y conclusiones a los que arribe.-
SEPTIMA: Los derechos de propiedad, de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho Intelectual de cualquier naturaleza sobre el contenido de los informes, trabajos, estudios u obra producida como consecuencia de este contrato, pertenecerán exclusivamente al Programa de Mejoramiento de Barrios de la Unidad Ejecutora Provincial.
OCTAVA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los denunciados precedentemente, en los que serán válidas las notificaciones de cualquier naturaleza entre partes.
Er prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO 740/2.015
Concordia, 24 de Julio de 2.015
VISTO, el acta de apertura de Licitación Pública N° 52/06 “CONCESION DE PANTEONES EN EL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL” obrante en el presente Expediente Interno N° 1290 Letra “D”/15, y;
CONSIDERANDO:
Que obra Acta de Apertura a fojas 2.
Que obra nota de: RAMONA TERESA EGUI, ofreciendo pagar PESOS CUATRO MIL NOVENTA y DOS ($4.092.00), pagaderos en 10 cuotas según lo dispuesto en el Art.14° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que obran comprobantes de pago de Diversos Impuestos y Depósitos de Garantía
Que obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 03 de julio del 2015 en la que se informa que el oferente cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el Artículo 9º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y aconseja adjudicar a:
RAMÓNA TERESA EGUI, la concesión de la Tumba N° 320 - Sector A - Lote 108, por un importe de PESOS CUATRO MIL NOVENTA Y DOS ($4.092.00).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10027/11- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 152/06 “Concesión de Panteones, sepulturas y bóvedas en el Cementerio Nuevo”, cuyos antecedentes obran en el expediente N° 1290 Letra “D”/15.
ARTICULO 2°.- Adjudicar a la señora RAMONA TERESA EGUI, la concesión del Tumba N° 320 - Sector A - Lote 108, por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVENTA Y DOS ($4.092.00).
ARTICULO 3°.- Dispóngase que el pago del mismo se realice en las instalaciones del Cementerio Nuevo Municipal.
ARTICULO 4°.- Disponer que a través de la Contaduría Municipal se proceda a la devolución del depósitos de garantía respectivo, conforme lo dispuesto en los Pliegos de la Licitación en cuestión.
ARTICULO 5°.- Notifíquese a RAMONA TERESA EGUI, a través de la Dirección de Compras y Suministros de lo dispuesto en el presente Decreto.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 741/2.015
Concordia, 27 de Julio de 2.015
VISTO el contenido del Decreto N° 580/2015 de fecha 12/06/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal y la Dirección de Asuntos Jurídicos y el informe de la Secretaría de Obras Públicas se encuadra la presente contratación en el Articulo 12 Inc. d) 14 de la Ordenanza N° 34.698 y en el Art. 12 Inc. d) 2 de la Ordenanza N° 34.698 la parte correspondiente a los fondos municipales y que es necesario hacerlo efectivo para concretar con la obra, dada la importancia de la misma para la comunidad.
Que la Solicitud de Cotización en curso no generará derechos adquiridos a los presentantes hasta que no se acrediten en cuentas municipales los fondos provenientes del Programa de Financiamiento, lo cual será notificado fehacientemente.
Que a fojas 1 obra Factura B N° 0002-00000030 correspondiente al Anticipo Financiero de la Solicitud de Cotización N° 02/15 “PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SEDRONAR-CEPLA CONCORDIA” de la firma INCAR SA, por un importe total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 2.409.237,00).
Que obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que obra imputación de la Partida Extra Presupuestaria: N° 9915 $ 2.409.237,00
Que obra autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo, aprobar el gasto y disponer el pago al proveedor atento a lo facturado de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encuádrese el Procedimiento de Solicitud de Cotización N° 02/15 en el Articulo 12 Inc d) 14 de la Ordenanza N° 34.698 y en el Articulo 12 Inc. d) 2 la Ordenanza N° 34.698 la parte correspondiente a los fondos municipales y que es necesario hacerla efectivo para concretar con la obra, dada la importancia de la misma para la comunidad.-
ARTICULO 2º.- Dispónese que la Solicitud de Cotización en curso no generará derechos adquiridos a los presentantes hasta que no se acrediten en cuentas municipales los fondos provenientes del Programa de Financiamiento, lo cual será notificado fehacientemente.
ARTICULO 3°.- Impútese los fondos provenientes de Nación a la Cuenta Extrapresupuestaria N° 9915 a medida que se vayan acreditando los mismos y la Parte Municipal en las Partidas presupuestarias que correspondan.
ARTICULO 4°.- Apruébese el Anticipo Financiero y dispónese el pago a favor de la firma INCAR SA, con domicilio en calle Gdor. Cresto N° 1758 de esta ciudad, por un importe total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 2.409.237,00), correspondiente a la Factura “B” N° 0002-00000030.
ARTICULO 5°.- lmpútese el presente gasto en la Partida Extrapresupuestaria N° 9915 $ 2.409.237,00.-
ARTICULO 6°.- Rectifíquese el contenido del Decreto N° 580/2015 de fecha 12/06/2015 y manténgase firme el contenido restante del Decreto N° 580/2015 de fecha 12/06/2015. ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 742/2.015
Concordia, 27 de Julio de 2.015
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 198 Letra “S” del año 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 5188/15, obrante a fs. 45 y 46, de fecha 18 de Junio de 2015, se dispone el 2° llamado a Licitación Pública N° 36/15, para la “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERARIO DE LA SO Y SP”, destinada a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.
Que desde fojas 47 a 52, constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas al presente llamado a licitación.
Que a fojas 93, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 7 de Julio de 2015, informando que en Acta de Apertura, se presentaron dos ofertas correspondientes a:
NORBERTO GERMAN FLORES: cotizando parcialmente lo cotizado - no cotiza ítems 5 a 9 inclusive a un importe total de PESOS SETECIENTOS UN MIL CUÁTROCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 701.460,00).
DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: cotizando la totalidad de lo solicitado a un importe total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA CON 60/100 ($665.190,60). Presenta alternativas:
ítem 3 a un precio unitario de: $ 211,40.
ítem 4 a un precio unitario de: $ 219,70.
Que la Comisión Evaluadora informa que analizando el aspecto formal, se verifica que ambas ofertas cumplen con toda la documentación solicitada en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que analizado el aspecto económico la Comisión verifica que: NORBERTO GERMAN FLORES: lo cotizado resulta ser un 12,18 % inferior a la imputación preventiva. DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: lo cotizado resulta ser: Oferta un 31,05 inferior a la imputación preventiva. Alternativa un 27,65 inferior a la imputación preventiva. Teniendo en cuenta la nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios Público, que se adjunta a fs. 90, y las muestras presentadas, la Comisión aconseja adjudicar de la siguiente manera:
NORBERTO GERMAN FLORES: ítems 1 y 2 por un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 195.636,00), de acuerdo al siguiente detalle:
NORBERTO GERMAN FLORES
Ítems 1.- Camisas de Grafa, 100% algodón, (Tipo Ombú O Pampero) color Naranja con cinta reflectiva en la espalda y serigrafía primera calidad LOGO bordado (sector bolsillo superior izquierdo) Marca OMBU. (Cantidad 357 P. Unitario $ 270,00 – Precio Total
$ 96.390,00).
Ítems 2.- Pantalón de Grafa, 100% algodón, (Tipo Ombú O Pampero) color Naranja con cinta refiectiva y serigrafía primera calidad LOGO sector bolsillo derecho posterior - Marca OMBU. (Cantidad 357 P. Unitario $ 278,00 – P. Total
$ 99.246,00 - (TOTAL $ 195.636,00)
DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: ítems 3 y 4 (alternativas), 6, 7 y 8: por importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIETOS OCHENTA y DOS CON 60/100 ($ 523.682,60), de acuerdo al siguiente detalle:
Ítems 3.- Camisas de Grafa, 100% algodón, (Tipo Ombú O Pampero) color Beige con serigrafía primera calidad LOGO bordado (sector bolsillo superior izquierdo) – Marca OMBU. Cantidad (1056 P. Unitario $ 211,40 P. Total $ 223.238,40
Ítems 4.- Pantalón de Grafa, 100% algodón, (Tipo Ombú O Pampero) color Beige con serigrafia primera calidad LOGO bordado (sector bolsillo derecho posterior) – Marca OMBU. Cantidad 1056 – P. Unitario $ 219,70 P Total $ 232.003,20.
Ítems 6.- Camisa de vestir masculina color Blanca - Marca FULLBACK Cantidad 85 P. Unitario $ 241,00 P. Total $ 20.485,00
Ítems 7.- Sweter de vestir masculino, color gris - Marca SWTERS LB Cantidad 47 P. Unitario $ 496,00 P. Total $ 23.312,00
Ítems 8.- Pantalón Tipo Jeans masculino, Marca FUBALO Cantidad 101 P. Unitario $ 244,00 P. Total $ 24.644,00
TOTAL $ 523.682,60
Se adjudica por un total de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 ($719.318,60), resultando ser un 25,44 % inferior a la imputación preventiva, además por los motivos expuestos y por la nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios públicos que se adjunta a fs. 90, se declara la inadmisibilidad de lo cotizado ítems 5 y 9.
Que por lo expuesto es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar a la firma NORBERTO GERMAN FLORES los ítems 1, 2, y adjudicar a la firma DOMINGO SALVADOR BIANCHINI Ítems 3 y 4 (alternativas), 6, 7 y 8, atento a lo expuesto precedentemente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en el Expediente N° 198 Letra “S” del año 2015, correspondiente al 2° Llamado a Licitación Pública Nº 36/15, “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERARIO DE LA SO y SP”, dispuesto mediante Resolución N° 5188/15, obrante a fs. 45 y 46, de fecha 18 de Junio de 2015.
ARTICULO 2°.- Adjudíquese a la firma NORBERTO GERMAN FLORES., los ítems 1, 2, por un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 195.636,00), conforme a lo descripto en el Anexo I adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Adjudíquese a la firma DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: Ítems 3 y 4 (alternativas), 6, 7 y 8: por importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 ($ 523.682,60), conforme a lo descripto en el Anexo II adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 4°.- Impútese la presente erogación por un importe total de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 ($ 719.318,60), a las siguientes Partidas Presupuestarias:
N° 0.1.90.01.01.02.20.03 O.P. $ 218.289,00
N° 0.4.20.01.01.02.20.11 O.P. $ 9.484,20
N° 0.1.90.01.01.02.20.03 S.P. $ 111.048,60
N° 0:2.30.01.01.02.20.03 S.P. $ 232.198,40
N° 0.2.40.01.01.02.20.03 S.P. $ 23.279,40
N° 0.2.70.01.01.02:20.03 S.P. $ 61.216,20
N° 0.2.90.01.01.02.20.03 S.P. $ 63.802,80
TOTAL $ 719.318,60
ARTICULO 5°.- Dispóngase que a través de la Dirección de Compras y Suministros se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 6°.- Declárese desestimado los ítems 5 y 9 de la Solicitud de Licitación N° 36/15, y procédase a la Contratación Directa de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12° Inciso d) 3 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 7°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a las firmas que resultaron adjudicadas como a la que no resultaron adjudicatarias del contenido del presente Decreto y proceda a iniciar los trámites de devolución de los Depósitos de Garantía que correspondieren .
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 743/2.015
Concordia, 28 de Julio de 2.015
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 830 “S”/15 y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del presente Expediente, el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita se abone la DÉCIMA 10° Cuota, correspondiente a la adquisición de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., que se encuentran ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, los que cuentan con una superficie total de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS o sea (38 Has. 08 As. y 33 Cs), autorizada mediante Ordenanza N° 35.290, promulgada en fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14.
Que la adquisición de los predios ascendió a la suma total de PESOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($20.945.925,00), cuyo monto se abonará en TREINTA Y SEIS (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, fijas, de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA UNO ($ 581.831,00), cada una, y en el presente año se pagarán doce (12) cuotas, de la mencionada compra, cuyo monto total a pagar será de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 6.981.972,00).
Que obra intervención de la Dirección de Presupuesto por lo que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01 de Gobierno $581.831,00.
Que obra intervención de la Contaduría Municipal.
Que en el Expediente N° 1135956, obran los informes técnicos referente al predio y las Factibilidades correspondientes.
Que en virtud de ello, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, aprobar y abonar la DÉCIMA 10° Cuota, referente a la presente adquisición.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, Incisos q), ñ) y u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA UNO ($ 581.831,00), correspondiente al pago de la DECIMA 10º Cuota, referida a la adquisición de dos fracciones de terrenos ubicados, a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS o sea (38 Has. 08 As. y 33 Cs); cuyo destino será cinco (5) Planes de Actuación Urbanística (PAU): Área Productiva, Villa Deportiva, Ciudad Universidad, los Arándanos (viviendas sociales) y Parque Jardín Botánico, conforme la autorización efectuada por la Ordenanza N° 35.290, promulgada en fecha 18/07/2014; y en consecuencia, declárese de legítimo abono dicha suma, a la FIRMA AGUAPATITO S.A., dado los informes precedentes.
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Tesorería Municipal proceda a librar el pago respectivo.
ARTICULO 3°.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo N° 12, Punto 11 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1° del presente Decreto, a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01. de Gobierno $ 581.831,00.
ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería Municipal, a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, cumplido, archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.]
DECRETO N° 744/2.015
Concordia, 28 de Julio de 2.015
VISTO el Convenio suscripto el día 27 de Julio de 2015 entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS, asistido por los Señores Secretarios de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Contador JUAN DOMINGO ORABONA y de Salud, Dr. MARIO HORAGIO IMAZ, y el Club Unión, Bº Villa Jardín, representado por el Señor Presidente, Dn. López Héctor Osvaldo asistido por el Secretario de dicha institución deportiva, Dn. Norberto P. López y,
CONSIDERADO:
Que a través del citado Convenio, la institución deportiva, se compromete a atender los gastos de las actividades, proyectos y materiales deportivos, recursos humanos y mantener en óptimas condiciones los lugares naturales para el desarrollo de las actividades programadas por el Club.
Que la Cláusula Primera establece que la Municipalidad de Concordia realizará -un aporte mensual de Pesos Tres Mil Seiscientos ($3.600.-) por el término de Un (1) año, contados a partir del día 1° de Mayo de 2015, por el cumplimiento efectivo del citado Convenio.
Que el presente Convenio consta de Siete (7) cláusulas, estimando atinado y pertinente, este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a su ratificación.
Que a efectos de agilizar el trámite de pago, se considera pertinente autorizar los pagos mensuales a condición de que el Club Unión del Bº Villa Jardín, cumpla con las obligaciones derivadas del convenio a partir del mes de Mayo de 2015.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente, el Convenio de Cooperación suscripto el día 27 de Julio de 2.015, entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. ALEJANDRO JORGE CASANAS, asistido por los Señores Secretarios de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Contador, Juan Domingo Orabona y de Salud y Deportes, Dr. Mario Horacio Imaz y el Club Unión del Bº Villa Jardín representada por el Señor Presidente, Dn. López Héctor Osvaldo, asistido por el Señor Secretario de dicha identidad deportiva, Dn., Norberto P. López, que consta de cuatro (4) cláusulas y cuyo texto forma parte integrante del presente Decreto como anexo I.
ARTICULO 2°.- Disponer reconocer y abonar el mes de Mayo/15 y los pagos que se devenguen hasta cumplimentar el período de 12 meses al Club Unión del B° Villa Jardín, la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3.600.-), con cargo de oportuna rendición de gastos, en virtud del cumplimiento del Convenio de Cooperación ratificado el día 27 de Julio de 2015 entre la Municipalidad de Concordia y la citada entidad deportiva, debiendo la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, iniciar el trámite administrativo de pago mensual a condición que la institución de cumplimiento al convenio y al presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio, en la partida: 0.4.90.01.03.04.34.02 Gobierno
ARTICULO 4°.- Remitir nota de estilo, adjuntando copia del presente Decreto, al Señor, Dn. López Héctor Osvaldo Presidente del Club Unión del Bº Villa Jardín, para su conocimiento, toma de razón y demás efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
CONVENIO DE COOPERACIÓN
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los veintisiete días del mes de Julio del año Dos Mil Quince, entre la Municipalidad de Concordia representada en este acto por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS, asistido por los Señores Secretarios de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Contador JUAN DOMINGO ORABONA y de Salud, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, con domicilio legal en calle Bartolomé Mitre N° 76 de esta ciudad, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra el Club Unión, representada por el Señor Presidente, Dn. López, Héctor Osvaldo, Documento Nacional de Identidad N° 22.930.778, asistido por el Señor Secretario de dicha entidad deportiva, Dn., Norberto P. López, Documento Nacional de Identidad N° 20.765.422, debidamente habilitado para el presente acto, con domicilio en calle La Pampa y J. J. Solá de la ciudad de Concordia, Personería Jurídica N° 304 aprobada mediante Resolución de fecha 18/11/1.935 según certificación N° 196196/14 expedida por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas del Gobierno de Entre Ríos, por una parte, y en adelante denominada “EL CLUB”, convienen en celebrar el presente Convenio sujeto a las cláusulas y condiciones que seguidamente se establecen.-
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD realizará un aporte mensual de Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3.600.-) por el término de UNO (1) año, contados a partir del día 1° de Mayo de 2.015, por el cumplimiento de lo previsto en la Cláusula Tercera del presente Convenio.---------------
SEGUNDA: La institución se encuentra trabajando en actividades y proyectos deportivos, tendientes a la contención social y al mejoramiento de la calidad de vida de una gran población infantil con alto índice de vulnerabilidad hacia las drogas, deserción escolar, violencia intrafamiliar y delincuencia, utilizando las herramientas y los recursos disponibles en cada una de las partes firmantes de este acuerdo------------------
TERCERA: El Club destinará los aportes que reciba de la Municipalidad de Concordia a solventar los gastos que demande en materiales deportivos, recursos humanos, la conservación en condiciones óptimas de las instalaciones construidas ó a construirse, canchas de fútbol y los lugares naturales para el desarrollo de las actividades deportivas y al acompañamiento y difusión que al efecto realice LA MUNICIPALIDAD, dentro del cronograma deportivo anual.----------------------
CUARTA: El presente Convenio tiene vigencia por el término de UNO (1) año, contados a partir del día 1° de Mayo de 2015, salvo expresa disposición debidamente fundada mediante la cual se justifique y establezca la posibilidad de continuar la misma, en cuyo caso deberá procederse a la instrumentación correspondiente del acto administrativo estableciendo la comunidad.---------------
QUINTA: El importe acordado en la Cláusula Primera tendrá como destino y finalidad atender los gastos emergentes del presente Convenio, aplicándose lo previsto en el marco normativo vigente dentro de la Administración Pública Municipal.-------------
SEXTA: Para cualquier controversia emergente del presente Convenio, solucionaran las mismas entre las partes en forma amigable y en caso de imposibilidad se considerará competente a los tribunales de Concordia, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio a todos los efectos legales, administrativos y operativos en los enunciados ut-supra.----------
En prueba de conformidad se firman Tres (3) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto, recibiendo en este acto cada parte el suyo--------
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 745/2.2015
Concordia, 28 de Julio de 2.015
VISTO la solicitud de licencia formulada por el Agente Municipal, Señor, Dn. Fabián Zabala, legajo N° 1.598, Sub- Jefe del Departamento Mayordomía, Turno Tarde dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y,
CONSIDERANDO:
Que atento a los motivos invocados por el citado funcionario, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a poner a cargo del Departamento Mayordomía, mientras dure la ausencia de su titular, al Agente Municipal, Señor, Darío Lastiri, legajo N° 3.132.-
Que en virtud de expresado precedentemente, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° inciso u) de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Conceder licencia al Agente Municipal, Señor, Dn. Fabián Zabala, legajo N° 1.598, Sub- Jefe del Departamento Mayordomía, Turno Tarde, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, a partir del día 29 de Julio de 2.015.-
ARTICULO 2º.- Poner a cargo a cargo del Departamento Mayordomía Turno Tarde, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, mientras dure la ausencia de su titular, al Agente Municipal, Señor, Darío Lastiri, legajo N° 3.132, a partir del día 29 de Julio de 2015, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 3°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar intervención y conocimiento al Departamento Mayordomía, Contaduría y Tesorería y oportunamente archivar como antecedente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 746/2.015
Concordia, 28 de Julio de 2.015
VISTO el Decreto N° 185/2015 y la nota de Pedido N° 5 de fecha 01/06/2015 obrante a fs 5 del Libro de Nota de Pedidos correspondiente a la obra 9 Mejoramientos que se realizan en el barrio Nebel Norte, Licitación Pública N° 01/2013 Expte. N° 2442 Letra D/2012, ACU 1450/2013 adjudicada a Sandra Catalina Flores, y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto citado autoriza la ampliación del plazo de obra referida en 120 días.
Que dicho plazo comenzó a partir del día 18 de enero de 2015, vencido el día 18 de mayo de 2015.
Que por las referidas Notas de Pedido, la firma adjudicataria solicita ampliación de plazo de obra por días de lluvias, días improductivos luego de las lluvias, días feriados. Acompaña informe de INTA CONCORDIA Sección Agrometeorología justificando los días de lluvias.-
Que lo peticionado en dicha nota se encuentra previsto en la Cláusula Sexta del Contrato de Ejecución de Obra suscripto con la firma adjudicataria, la cual dice: “Sexta PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de quince (7) meses corridos a partir de la fecha en que se suscriba el “ACTA DE INICIO DE OBRA”-----“Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita la CONTRATISTA, para compensar los días por las lluvias o secuelas de lluvias.-
Que la Dirección Municipal de Viviendas en carácter de Director de obra, informa “…esta Dirección considera pertinente y beneficioso para el Municipio y para las familias destinatarias de las viviendas, dar continuidad al contrato de obra con la firma Sandra Catalina Flores, por lo que aconseja se conceda 105 (ciento cinco) días de ampliación del plazo de obra al Convenio de Obra ACU 1450/2013, con fecha 21 de Agosto de 2013 y Contrato de Ejecución, de fecha 11 de septiembre de 2013, plazo que comenzaría a correr a partir del día 19 de Mayo de 2015, atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el presente convenio…”
Que la obra que está siendo ejecutada por la empresa SANDRA CATALINA FLORES, es de buena calidad constructiva y ha respondido a los requerimientos de relevamientos técnicos y sociales realizados por personal técnico afectado a ésta Dirección, y que de éstos imparten las instrucciones técnicas y administrativas de Obra, demostrando la voluntad de cumplir con el convenio antes citado, teniendo en cuenta factores sociales.-
Que con dicha ampliación se hace necesaria la reprogramación de la obra, rectificando el avance de lo ejecutado con los certificados de medición.-
Que se adjunta Cronograma de Ampliación y Reprogramación del Plazo de Obra respaldando el mencionado Decreto.-
Que los 9 mejoramientos tienen como objetivo central, mejorar el hábitat de las familias destinatarias de dichas mejoras y que presentan un alto grado de vulnerabilidad social, por lo que esta Dirección entiende que es de suma importancia terminar las obras acorde a las obras acorde a la Obra Contratada.
Que corresponde, que toda esta documentación sea incorporada al Expediente N° 2442 Letra D/2012.-
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ampliar y reprogramar el plazo de Ejecución de la obra aquí interesada a ciento cinco (105) días corridos, el cual deberá contarse a partir del 19 de Mayo de 2015 inclusive.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ampliase el plazo de Ejecución de Obra a CIENTO CINCO (105) días corridos de la Obra 9 Mejoramientos, del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios B° Nebel Norte, por las razones invocadas en los Considerandos precedentes; y reprográmese dicha obra.-
ARTICULO 2°.- La presente ampliación de plazo de obra comienza a regir a partir del día 19 de MAYO de 2015 inclusive.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 747/2.015
Concordia, 28 de Julio de 2.015
VISTO la liquidación de haberes del personal municipal, correspondiente al Mes de JULIO de 2015, realizada por la Dirección Liquidaciones, cuyas actuaciones obran en Expediente Interno N° 1338 D/15/y,
CONSIDERANDO:
Que la citada liquidación asciende a PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NUEVE CON 14/100 ($36.800.009,14).
Que la Dirección de Presupuesto ha indicado las partidas presupuestarias a las que corresponde imputar el presente gasto.
Que no obstante las observaciones formuladas por la Contaduría y atento a que se cuenta con los recursos necesarios, es decisión del Departamento Ejecutivo dar trámite a las presentes actuaciones.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación, autorizando el total del gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por ley N° 10.027- Régimen Municipal de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación y el abono de los haberes del personal municipal correspondiente al mes de JULIO de 2015 las retenciones realizadas así como también las contribuciones patronales correspondientes, cuyo monto asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NUEVE CON 14/100- ($36.800.009,14), conforme las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 1338 D/15:
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que se aprueba en el Artículo 1° de este Decreto, a las partidas presupuestarias indicadas por la Dirección de Presupuesto, cuyo detalle se anexa formando parte del presente.
ARTICULO 3°.- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 748/2.015
Concordia, 29 de Julio de 2.015
Visto la solicitud de Licencia efectuada por el señor EDGARDO LOUREYRO, Director de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda,
CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Dirección de Recursos Humanos, se debe cubrir en forma transitoria la función de Director mientras dure la ausencia de su titular.
Que a través del Decreto N° 1858/2012 el agente contratado Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya (legajo 9308) fue designado Coordinador de la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos.
Que en virtud de ellos, ante la necesidad de cubrir el cargo en cuestión de manera interina, se estima conveniente hacer recaer tal función en el actual Coordinador Administrativo de Recursos Humanos, quien cumple las condiciones de idoneidad para el cargo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 107° de la Ley 10.027 - Régimen de los Municipios de Entre Ríos.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Conceder Licencia al Sr. Director de Recursos Humanos Don EDGARDO DARIO LOUREYRO, a partir del día 29 de julio de 2015 hasta el 31 de julio inclusive.
ARTICULO 2°.- Poner a cargo de la Dirección de Recursos Humanos mientras dure la ausencia de su titular, al Coordinador Administrativo de Recursos Humanos Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya (Legajo 9308), a partir del 29 de julio de 2015, conforme al considerando precedente.
ARTICULO 3°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación y oportunamente archivar como antecedente en su legajo personal.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 749/2.015
Concordia, 29 de Julio de 2.015
VISTO el acta acuerdo firmada entre las Asociaciones Gremiales y el Departamento Ejecutivo y;
CONSIDERANDO:
Que se ha convenido un incremento salarial del trece por ciento (13 %) en la escala salarial vigente a partir de los haberes del mes de Julio 2015.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera de estricta justicia disponer dicho incremento en las remuneraciones de los agentes municipales.
Que la presente medida se aplica a partir de los haberes del mes de Julio 2015.
Que por tal motivo corresponde elaborar una nueva escala salarial que contemple los haberes a regir a partir de tales fechas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa, en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º incisos b), ñ), q) y u) de la Ley 10.027 Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase la nueva escala de sueldos del personal de la Administración Pública Municipal, que regirá desde el 1° de Julio 2015, la cual quedará redactada de la siguiente manera:
Categoría Monto
PRESIDENTE MUNICIPAL $1.375,00
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL $ 9.315,20
SECRETARIO D.E. $ 8.198,00
SECRETARIO - H.C.D. $ 8.198,00
SUB-SECRETARIO D.E. $ 7.947,30
DIRECTOR POLITICO $ 7.305,30
24 $ 7.857,00
23 $ 7.240,10
22 $ 6.743,60
21 $ 6.447,70
20 $ 6.202,00
19 $ 6.026,50
18 $ 5.956,20
17 $ 5.906,10
14-15-16 $ 5.855,90
12 y 13 $ 5.795,80
10 y 11 $ 5.740,60
6-7-8-9 $ 5.685,40
1-2-3-4-5 $ 5.645,30
ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto serán imputados a las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal para el ejercicio económico 2015
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno y remítase el presente ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
Concordia, 22 de Julio de 2.015
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2,015, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otras partidas a los fines de efectuar el refuerzo de las partidas a las que se hace mención en el Visto.
Que la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la Ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos,
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.015 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTÍCULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.015 en el importe detallado en el Anexo II, que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1º.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al
Honorable Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese,-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
EDGARDO DARIO KUEIDER
Secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local
ANEXO I DECRETO Nº 730/2.015
0.4.30.01.01.02.20.01 DES.SOCIAL 600,000
0.5.90.01.01.02.20.03 GOBIERNO 190,000
0.5.90.01.01.02.20.05 GOBIERNO 20,000
0.1.20.01.01.02.21.06 GEST.PART. 300,000
0.1.90.01.01.02.21.05 MEDIOAMB. 300,000
0.2.30.01.01.02.21.05 SERV.PCOS. 400,000
0.1.90.01.01.02.20.10 GOBIERNO 10,000
0.1.90.01.01.02.21.11 GOBIERNO 50,000
0.2.90.01.01.02.20.06 SERV.PCOS. 50,000
0.2.90.01.01.02.21.05 SERV.PCOS. 200,000
TOTAL 2.120,000
ANEXO II DECRETO Nº 730/2.015
0.2.1.01.01.02.21.01 Serv.Pcos 2.120.000
TOTAL 2.120.000
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
EDGARDO DARIO KUEIDER
Secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local.
DECRETO N° 731/2.015
Concordia, 22 de Julio de 2.015
VISTO el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Caja Municipal de préstamos Sociedad de Economía Mixta, el día 22 de Julio de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que a través de citado convenio la Municipalidad de Concordia, se compromete a entregar en depósito a la Caja Municipal de Préstamos Sociedad de Economía Mixta-, la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) para implementar una línea de préstamos personales, conforme a las cláusulas iniciadas en el precitado Convenio.
Que el presente Convenio consta de nueve (9) cláusulas.
Que, en consecuencia, se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio del día 22 de Julio de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto, por el Señor Vice-Presidente Municipal a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr., ALEJANDRO CASAÑAS, asistido por los Señores Secretarios de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra parte, la Caja Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta, con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente, el Cr. RUBEN DARIO BRAU, conforme, que consta de nueve (9), Cláusulas, cuyo Anexo forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I.
ARTICULO 2°.- Facúltase al Secretario de Economía y Hacienda a instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio ratificado a través del Artículo 1º del presente Decreto.-
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, a las partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2015.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBEN DARIO BRAU
Presidente CMP
ANEXO I DECRETO Nº 731/2.015
CONVENIO
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil quince, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Vice-Presidente Municipal a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. ALEJANDRO CASAÑAS, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra parte, la Caja Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta , con domicilio en calle San Luis N° 548 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente, el Cr. RUBEN DARIO BRAU, conforme a la designación formulada oportunamente, en adelante llamado “LA CAJA”, todos con domicilio legal en la ciudad de Concordia, convienen en celebrar el presente Convenio, de conformidad con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar en depósito a LA CAJA la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), que serán abonados en UNA (1) cuota, destinados al otorgamiento de un préstamo a las Cooperativas; en las condiciones que se establecen en las cláusulas subsiguientes.--------SEGUNDA: LA CAJA se compromete destinar la suma objeto del presente, a otorgar un préstamo a las Cooperativas que a tal efecto indique la Municipalidad de Concordia a través de la Secretaria de Economía y Hacienda, cuidando de verificar que el plazo de cancelación del crédito no exceda la duración del presente mandato constitucional.--------
TERCERA: En el presente caso, tomándose en consideración el monto de lo percibido y la capacidad de endeudamiento de la solicitante del préstamo, se establece un plazo de devolución como máximo de 5 cuotas las que no podrán exceder del plazo de finalización del presente mandato constitucional.----------
CUARTA. La Municipalidad establece que el destino de los fondos objeto del presente convenio, será el otorgamiento de un préstamo a las Cooperativas que a tal efecto indique la Municipalidad de Concordia a través de la Secretaria de Economía y Hacienda, quien se obligará a destinar los mismos al cumplimiento del contrato suscripto por las Cooperativas, a cuyo efecto las Cooperativas firmarán un compromiso de afectación de la suma entregada a la concreción de las obras indicadas por la Municipalidad de Concordia,
QUINTA: El préstamo se destinará y se canalizarán conforme a la normativa y requisitos que LA CAJA actualmente exige para la operatoria normal y habitual de la misma, debiendo constituir las Cooperativas fianza o caución suficiente, y contar con la autorización pertinente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. ------------------
SEXTA: En el momento de hacer efectiva la liquidación del préstamo LA CAJA procederá a descontar del mismo el valor de los sellados 1 % (uno por ciento) del monto del crédito, y los gastos administrativos 2% (dos por ciento) del monto del crédito. ------------
SEPTIMA: El préstamo que LA CAJA efectúe dentro de la operatoria fijada por este Convenio será abonado por las Cooperativas, mediante descuentos en el pago de los certificados de obra que deba abonar este Municipio, debiendo LA CAJA informar con antelación suficiente el valor de cada cuota.
Se requerirá al momento del otorgamiento la conformidad de las Cooperativas, para proceder al descuento de los importes correspondientes a las cuotas.--------------
OCTAVA: Las partes podrán disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del presente Convenio, lo que deberá ser comunicado con una antelación no menor a treinta (30) días corridos.--------------
NOVENA: En el caso de rescisión del presente LA CAJA deberá reintegro inmediato de los, fondos que resulte depositaria en el marco de este Convenio.----------------
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
Cr. RUBEN DARIO BRAU
Presidente CMP.
DECRETO N° 733/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO el Convenio Marco suscripto el día 22 de Julio de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Alejandro Jorge Casañas, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. Juan Domingo Orabona y la Fundación U.M.M.E.P “Un Mundo Mejor es Posible”, representada en este acto por la Tesorera de dicha entidad, Licenciada, Ana María Álvarez, de acuerdo al Poder General otorgado por dicha entidad y suscripto por el Escribano, Rodolfo Gesino por ante el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires y; .
CONSIDERANDO:
Que a través del Citado Convenio, se establece realizar un trabajo conjunto entre la Fundación y la Municipalidad de Concordia, para la implementación del Método de Alfabetización “Yo, Sí Puedo”, con el fin de eliminar el analfabetismo en la ciudad.
Que la Cláusula Segunda establece que ambas partes se establecen a elaborar un cronograma conjunto de trabajo, crear una comisión integrada por especialistas de ambas partes, los que coordinarán la ejecución, el cronograma de trabajo acordado y la evaluación de los resultados.
Que la Fundación U.M.M.E.P. “Un Mundo Mejor es Posible”, con Personería Jurídica según Resolución N° 233 del 13 de Marzo de 2006, es una entidad reconocida en nuestro país que propicia el proceso de enseñanza aprendizaje de aquellas personas que no han podido acceder a la educación.
Que a los efectos del cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Cláusula Cuarta, inciso 8°, del precitado Convenio, LA MUNICIPALIDAD, procederá a garantizar mensualmente a la Fundación U.M.M.E.P. “Un Mundo Mejor es Posible”, la suma de Pesos OCHO MIL SETECIENTOS ($ 8.700.-), los que se utilizarán para recuperar los gastos que la misma erogue producto de la implementación del programa en la localidad, tales como las visitas mensuales que la dirección hará a la región, los materiales que utilizarán tanto para los alfabetizados como los facilitadores, y otros gastos del asesor.
Que el presente Convenio consta de siete (7) cláusulas, estimando atinado y pertinente, este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a su ratificación.
Que en consecuencia, atento a la importancia del precitado Convenio para la Comunidad de Concordia y fundamentalmente para instrumentar un programa de alfabetización que posibilite el acceso a la educación de aquellos sectores postergados de nuestra ciudad, se estima necesario dictar la presente disposición, de conformidad a lo establecido en el marco normativo vigente.
Que él dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10082 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Téngase presente en todos sus términos, el Convenio Marco suscripto el día 22 de Julio de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. Alejandro Jorge Casañas, asistido por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación, Cr. Juan Domingo Orabona y la Fundación U.M.ME.P. “Un Mundo Mejor es Posible”, representada por la Tesorera de dicha entidad, Licenciada Ana María Álvarez, de acuerdo al Poder General otorgado por dicha entidad y suscripto por el Escribano, Rodolfo Gesino por ante el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, que consta de siete (7) cláusulas y cuya copia forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I-
ARTICULO 2°.- Establécese que el gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio, será imputado en la partida correspondiente al Presupuesto de Gastos para la Administración Municipal para el Ejercicio Económico vigente.
ARTICULO 3°.- Disponer reconocer y abonar el mes de julio del 2015, y los pagos que se devenguen hasta cumplimentar el período de 12 meses a la Fundación UMMEP “Un Mundo Mejor Es Posible”, por la suma de Pesos Ocho Mil Setecientos ($8.700.-), en cumplimiento del Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la citada fundación, sin cargo de rendición de gastos, en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula cuarta, punto siete, autorizándose a la Tesorería Municipal, a proceder al depósito bancario en la cuenta corriente N° 277121 del Banco CREDICOOP, CBU (Clave Bancaria Uniforme) N° 1910002555000202771214, Filial Nuñez, situada en Avenida Cabildo N° 2945 de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires.
ARTICULO 4°.- Remitir nota de estilo, adjuntando copia del presente Decreto, a la Fundación UMMEP “Un Mundo Es Posible”, representada por la Tesorera de dicha entidad, licenciada Claudia Patricia Camba, para su conocimiento, toma de razón y demás efectos.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
CONVENIO MARCO
ENTRE LA FUNDACIÓN U.M M.E.P. “UN MUNDO MEJOR ES PPSIBLE” y LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE ALFABETIZACION “YO, SI PUEDO”.
Entre la Municipalidad de Concordia representada por el Presidente del Honorable
Concejo Deliberante a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS D.N.I. 14.998.714, con domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 por una parte y por la otra la Fundación U.M.M.E.P. “Un Mundo Mejor Es Posible”, representada en este acto por su Tesorera Lic. ANA MARIA ÁLVAREZ D.N.I. 6.699.211, con Personería Jurídica - Resolución N° 233 del 13 de marzo de 2006 y con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calle Campes Salles N° 1874, convienen en celebrar el siguiente Convenio Marco.
PRIMERO: Será objetivo específico del presente Convenio, realizar un trabajo conjunto entre la Fundación y el Gobierno Municipal, para la implementación del Método de Alfabetización “Yo, Sí Puedo”, con el fin de contribuir a la erradicación del analfabetismo en la región.
SEGUNDO: Ambas partes se comprometen a:
1-Elaborar un cronograma conjunto de trabajo.
2-Crear una Comisión integrada por especialistas de ambas partes, los que coordinarán la ejecución, el cronograma de trabajo acordado y la evaluación de los resultados.
TERCERO: La Fundación se compromete a:
1-La capacitación permanente.
2-Ubicar el o los Asesores que sean necesarios según acuerden ambas partes.
3-Coordinar con los Asesores la capacitación de las personas que participen en la aplicación del método de alfabetización “Yo, Sí Puedo” y el asesoramiento para la planificación, organización, control y evaluación del trabajo.
Asimismo, asegurar la provisión de los materiales didácticos necesarios: VHS y lo DVD, cartillas y manuales del facilitador para atender la totalidad de la población meta planteada.
CUARTO: Él Gobierno Municipal se compromete a:
1- Ofrecer la información y datos estadísticos necesarios para una correcta aplicación del Método “Yo, Sí Puedo”.
2- Garantizar el personal necesario para la aplicación del Programa; se conformará un grupo de trabajo dirigido por un Coordinador General e integrado por otros funcionarios para atender la logística, las estadísticas y lo metodológico.
3- Garantizar la cantidad de facilitadores necesaria para cada etapa, quienes propician el proceso de aprendizaje, constituyen el vínculo fundamental entre la tele clase y el alfabetizando y garantizan la atención diferenciada a los participantes.
4- Garantizar el relevamiento en el territorio donde se ejecutará el Programa.
5- Asegurar la logística requerida para el trabajo del Grupo Coordinador: local para realizar el trabajo, medios de comunicación, materiales de oficina y transporte para asesorar y controlar el funcionamiento de los puntos de alfabetización y demás actividades emergentes del trabajo planteado.
6- Garantizar a través del relevamiento y otras vías los materiales necesarios para los participantes y centros de alfabetización que se conformen: televisores, video caseteras, o DVD, pizarrón, tizas, borrador, lápices, cuadernos y gomas•
7- Garantizar mensualmente a la Fundación, la suma de $ 8.700- (PESOS OCHO MIL SETECIENTOS) los que se utilizarán para recuperar los gastos que la misma erogue producto de la implementación del Programa en la Municipalidad, tales como las visitas del asesor, la dirección del programa, materiales, capacitaciones, comunicación, etc. Del asesor que atenderá el Municipio.
8- Garantizar al asesor durante las visitas al municipio, la transportación interna, que será necesaria para la visita a los centros de alfabetización.
QUINTO: El presente Convenio tendrá una duración de 12 (doce) meses a partir del 1° de julio de 2015 y podrá ser rescindido total o parcialmente, sin expresión de causa, con una anticipación de sesenta días (60), comprometiéndose cada parte, a informar inmediatamente a la otra acerca de cualquier acontecimiento que modifique sustancialmente los presupuestos fácticos del presente.
SEXTO: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, las partes constituyen los siguientes domicilios: LA FUNDACIÓN Un Mundo mejor Es Posible (UMMEP), en calle Campos Salles 1874, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Gobierno Municipal de Concordia en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos.
En dichos domicilios se tendrán por válidas todas las notificaciones, diligencias y procedimientos judiciales y extra judiciales que fuera necesario realizar.
SÉPTIMO: En el caso de producirse controversias en relación con la interpretación y/o ejecución del presente, las partes acuerdan someterse a la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del lugar en que se suscribe este acuerdo.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en ---------------a los días----------- del mes --------------- de del año 2015.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 734/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO, el Expediente Interno N° 1222 “D”/15, correspondiente al reintegro de gastos del Coordinador del Programa “Yo si Puedo” Profesor, Dn. Paulo Tisocco y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones obran los comprobantes de los gastos efectuados por el citado agente.
Que el Departamento Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento y la intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal ha realizado el informe respecto a los presentes gastos.
Que a fs. 11, se agrega nota aclaratoria del Coordinador.
Que en consecuencia corresponde proceder aprobar la presente rendición de gastos, adecuándolo a la normativa vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°), incisos ñ), q) y u) de la ley 10027, modificada a través de la ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Aprobar el reintegro de gastos realizados por el Profesor, Dn, Paulo Tisocco, D.N.I. N° 23.493.544, la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.295,00-), correspondiente al hospedaje, del Asesor Pedagógico del Programa de Alfabetización “Yo, si Puedo” cuyos comprobantes obran en las presentes actuaciones, como excepción al Artículo 8° del Decreto N° 29.708 y encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso “D 1” de la Ordenanza 34.698, debiendo reintegrarse dicho importe al mencionado Agente.
ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el ARTICULO 1° en la siguiente Partida 0.1.90.01.01.0221.11 Gobierno $ 1.295.00.-
ARTICULO 3º.- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de su conocimiento, toma de razón, imputación y abono.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 735/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO, el Expediente Interno N° 1221 “D”"/15, correspondiente al reintegro de gastos del Coordinador del Programa “Yo si Puedo” Profesor, Dn. Paulo Tisocco y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones obran los comprobantes de los gastos efectuados por el citado agente.
Que el Departamento Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento y la intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal ha realizado el informe respecto a los presentes gastos.
Que en consecuencia corresponde proceder aprobar la presente rendición de gastos, adecuándolo a la normativa vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°), incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Aprobar el reintegro de gastos realizados por el Profesor, Dn. Paulo Tisocco, D.N.I. N° 23.493.544, la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.665,00.-), correspondiente al hospedaje, del Asesor Pedagógico del Programa de Alfabetización “Yo, si Puedo” cuyos comprobantes obran en las presentes actuaciones, como excepción al Artículo 8° del Decreto N° 29.708 y encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso “D 1” de la Ordenanza 34.698, debiendo reintegrarse dicho importe al mencionado Agente.
ARTICULO 2º.- Imputar el gasto aprobado en el ARTICULO 1° en la siguiente Partida: 0.1.90.01.0102.21.11 Gobierno $ 1 ,665.00.-
ARTICULO 3º-. Remitir a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de su conocimiento, toma de razón, imputación y abono.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 736/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO, la necesidad de efectuar un incremento en el mes de Junio de 2015, a los Profesionales Contratados Sin Aportes de la Secretaria de Desarrollo Social y,
CONSIDERANDO:
Que este incremento, responde a un reajuste dados los aumentos efectuados a los empleados municipales en el transcurso de año, y dadas las funciones específicas que se encuentran desempeñando estos profesionales, en los diferentes Programas que se desarrollan en el Centro de Fortalecimiento Social.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, estima pertinente efectuar el pago de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($858), a cada uno de los siguientes agentes: BELLI, AGOSTINA; GORSKY, VALENTINA; LARROCCA, PABLO; KOLLN, ADRIAN; COTT, WALTER; LORENZO, MARIA; BRODSKY, SONIA; DIAZ VELEZ, ANA
GUICHÓN ALVEZ, ANA y ROSALES, JUAN.
Que evaluadas las condiciones antes referenciadas, corresponde dar curso favorable a las presentes tramitaciones. –
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso “u”, de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Efectuar el pago de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($858), a cada uno de los siguientes agentes:
PROFESIONALES JUNIO
Belli, Agostina $858
Gorsky Valentina $858
Larrocca, Pablo $858
Kolln Adrian Eugenio $858
Cott Walter Humberto $858
Lorenzo María $858
Brodsky, Sonia $858
Diaz Velez, Ana $858
Guichón Alvez, Ana $858
Rosales, Juan $858
y en consecuencia corresponde abonar el importe detallado en el mismo, como así también de las retenciones pertinentes, a los Agentes mencionados, conforme a lo expresado en el considerandos precedente. El que se deberá cargar en el Código Nº 375 y/o 102, según corresponda.
ARTICULO 2º.- Imputar el gasto iniciado en el Artículo 1º de la presente a la partida Presupuestaria Nº 0.1.90.01.01.02.21.05 ($ 8.580,00) Desarrollo Social.
ARTICULO 3º.- Girar a la Dirección de Presupuesto, y a la Dirección de Liquidaciones.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 737/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 199 Letra “S” del año 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 3656/15, de fecha 8 de Mayo de 2015, obrante a fs. 35 y 36, se dispone el 2° llamado a Licitación Privada N° 23/15, “ADQUISICION DE 200 CONTENEDORES PARA RESIDUOS”.
Que desde fojas 44 a 53, constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas el presente llamado a licitación.
Que a fojas 296, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora, de fecha 25 de Junio de 2915, donde la Dirección de Compras y Suministros informa que en el acto de apertura se presentaron cuatro ofertas correspondientes a:
• GRUPO TIGRE S.A., cotizando la totalidad de lo solicitado, a un importe total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 939.800,00).
• SIPEA AMERICANA S.R.L., cotizando la totalidad de lo solicitado, a un importe total de PESOS UN MILLON DIEZ MIL ($ 1.010.000,00)
• HIGIENURB S.R.L., cotizando la totalidad de lo solicitado, a un importe total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 948.640,00).
• OSCAR SCORZA EQUIPOS y SERVICIOS S.R.L., cotizando la totalidad de lo solicitado, a un importe total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000,00).
Que analizado el aspecto formal, la Comisión verifica que las ofertas cumplen con la totalidad de la documentación solicitada en el Art. 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que analizado el aspecto económico, la Comisión verifica que:
• GRUPO TIGRE S.A., la totalidad de lo solicitado resulta ser un 27,71 % inferior a la Imputación Preventiva.
• SIPEA AMERICANA S.R.L., la totalidad de lo solicitado resulta ser un 22,31 % inferior a la Imputación Preventiva.
• HIGIENURB S.R.L., la totalidad de lo solicitado resulta ser un 27,03 % inferior a la Imputación Preventiva.
• OSCAR SCORZA EQUIPOS y SERVICIOS S.R.L., la totalidad de lo solicitado se ajusta a la Imputación Preventiva.
Que por lo expuesto, y teniendo en cuenta la nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a fs. 294, la Comisión aconseja adjudicar a la firma GRUPO TIGRE S.A., por un importe total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 939.800,00).
Que la Dirección Presupuesto ha tomado intervención efectuando la imputación preventiva correspondiente.
Que por lo expuesto precedentemente es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar lo Licitado a la firma GRUPO TIGRE S.A., de acuerdo al Anexo al adjunto al presen.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en el Expediente Interno N° 199 Letra “S” del año 2015, correspondiente al 2° Llamado a Licitación Privada N° 23/15, “ADQUISICION DE 200 CONTENEDORES PARA RESIDUOS”, dispuesto mediante Resolución N° 3656/15, de fecha 8 de Mayo de 2015.
ARTICULO 2°.- Adjudícase la totalidad de lo licitado a la firma GRUPO TIGRE S.A., por un importe total de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 939.800,00), conforme a lo descripto en el Anexo I adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTÍCULO 3°.- Impútese la presente erogación a la Partida Presupuestaria:
N° 0.2.90.02.05.07.57 S. P $ 939.800,00.
ARTICULO 4°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, de la Ordenanza NO. 34.698/11.
ARTICULO 5°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma que resultó adjudicataria y a las firmas que no resultaron adjudicatarias del contenido del presente Decreto y procedan a iniciar los trámites de devolución de los Depósitos de Garantía que correspondieren.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 738/2.015
Concordia, 23 de Julio de 2.015
VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en el Honorable Concejo Deliberante y,
CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario desafectar de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho, al Agente Municipal, Leandro Nahuel Hernán Zorrilla, Documento Nacional de Identidad N° 33.510.456, legajo N° 6.147 y afectarlo al Honorable Concejo Deliberante, Bloque Frente para la Victoria, Oficina de la Concejal Graciela M. Zalasar, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.-
Que la Dirección de Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.-
Que el Honorable Concejo Deliberante y la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, han prestado la conformidad para el traslado interesado.
Que la Dirección de Recursos Humanos procedió a informar sobre la situación de revista del citado agente.
Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de la readecuación del recurso humano y contar con personal idóneo en el Honorable Concejo Deliberante, Bloque Frente para la Victoria, se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectar de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho, al Agente Municipal, Leandro Nahuel Hernán Zorrilla, Documento Nacional de Identidad N° 33.510.456, legajo N° 6147, a partir del día de la fecha.-
ARTICULO 2°.- Afectar al Agente Municipal, indicado en el Artículo 1° del presente Decreto, al Honorable Concejo Deliberante, Bloque Frente para la Victoria, Oficina la Concejal Graciela M. Zalasar, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.-
ARTICULO 3°.- Establecer que los gastos de transferencia del citado agente se imputarán en la partida 0.1.90.01.01.01 Honorable Concejo Deliberante.-
ARTICULO 4°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento al Honorable Concejo Deliberante y a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Dirección de Administración y Despacho, Departamento Mayordomía y oportunamente reservar como antecedente en el legajo personal del citado agente.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 739/2.015
Concordia, 24 de Julio de 2.015
VISTO, el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Señor Pablo Sebastián Ibarra, el día 10 de Mayo de 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que el mismo se contrata para el asesoramiento y seguimiento de los trabajos de la ejecución del Componente Urbano contemplado en el Proyecto Ejecutivo Integral de la Obra que se ejecuta en la ciudad de Concordia, en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios - PROMEBA III.
Que el presente Convenio consta de ocho (8) cláusulas.
Que en consecuencia, se hace necesario dictar la presente disposición, de conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la ley Nº 10.027 Artículo 107 inciso n) Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio suscripto el día 10 de Mayo de 2015, entre la Municipalidad de Concordia, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, y asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. LUIS BENEDETTO, y el Señor PABLO SEBASTIAN IBARRA, que consta de ocho (8) Cláusulas y que como Anexo I integra el presente Decreto I.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA
En la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los Diez (10) días del mes de Mayo de Dos Mil Quince, entre el Cr. Gustavo Eduardo BORDET, constituyendo domicilio en Calle B. Mitre Nº 76, de esta ciudad, en su carácter de Presidente Municipalidad de la Ciudad de Concordia, por una parte, en adelante denominado: “EL LOCATARIO”; y, por la otra parte, el Señor Pablo Sebastián IBARRA, DNI Nº 32.830.767, domiciliado en Calle La Rioja Nº 645, de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, en adelante “EL LOCADOR” convienen en celebrar el presente Contrato de Locación de Obra, el que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: EL LOCATARIO contrata a EL LOCADOR para la ejecución de los trabajos tareas de asesoramiento y seguimiento para la ejecución del Componente Urbano contemplado en el Proyecto Ejecutivo Integral de la obra que se ejecuta en la Ciudad de Concordia, en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios PROMEBA III. EL LOCADOR dependerá en forma directa de la UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL (UEP), en donde llevará a cabo sus actividades laborales a los fines del cumplimiento del presente Contrato, siguiendo instrucciones del Coordinador del PROMEBA - UEP -
SEGUNDA: El plazo de ejecución de los trabajos es de SIETE (07) meses, contados a partir del 1º de Mayo de 2015, venciendo el día 30 de Noviembre de 2015.-
TERCERA: TREINTA (30) días corridos antes del vencimiento del plazo establecido en la cláusula precedente, EL LOCADOR podrá solicitar, fundadamente y por única vez, una prórroga del mismo por hasta un nuevo período de siete (07) meses. La prórroga deberá ser autorizada por EL LOCATARIO dentro de los TREINTA (30) días corridos de solicitada, transcurridos los cuales la misma se considerara automáticamente concedida.
CUARTA: EL LOCADOR percibirá en concepto de honorarios por la obra encomendada la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 47.950,00-), la que se abonara de la siguiente manera: siete (07) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 ($6850,00), debiendo EL LOCADOR emitir las facturas pertinentes, de conformidad con las normas tributarias vigentes.-
QUINTA: A la finalización de la vigencia del presente convenio, EL LOCADOR deberá presentar ante el PROMEBA de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) un informe de los trabajos ejecutados, conclusiones y sugerencias.
SEXTA: EL LOCADOR se compromete a ejecutar los trabajos encomendados conforme las reglas del buen arte y la técnica propia de la disciplina, a respetar las normas de ética profesional y a no divulgar el contenido de los informes y conclusiones a los que arribe.-
SEPTIMA: Los derechos de propiedad, de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho Intelectual de cualquier naturaleza sobre el contenido de los informes, trabajos, estudios u obra producida como consecuencia de este contrato, pertenecerán exclusivamente al Programa de Mejoramiento de Barrios de la Unidad Ejecutora Provincial.
OCTAVA: Para todos los efectos legales, las partes constituyen domicilio en los denunciados precedentemente, en los que serán válidas las notificaciones de cualquier naturaleza entre partes.
Er prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO 740/2.015
Concordia, 24 de Julio de 2.015
VISTO, el acta de apertura de Licitación Pública N° 52/06 “CONCESION DE PANTEONES EN EL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL” obrante en el presente Expediente Interno N° 1290 Letra “D”/15, y;
CONSIDERANDO:
Que obra Acta de Apertura a fojas 2.
Que obra nota de: RAMONA TERESA EGUI, ofreciendo pagar PESOS CUATRO MIL NOVENTA y DOS ($4.092.00), pagaderos en 10 cuotas según lo dispuesto en el Art.14° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que obran comprobantes de pago de Diversos Impuestos y Depósitos de Garantía
Que obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 03 de julio del 2015 en la que se informa que el oferente cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el Artículo 9º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y aconseja adjudicar a:
RAMÓNA TERESA EGUI, la concesión de la Tumba N° 320 - Sector A - Lote 108, por un importe de PESOS CUATRO MIL NOVENTA Y DOS ($4.092.00).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por la Ley Provincial N° 10027/11- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 152/06 “Concesión de Panteones, sepulturas y bóvedas en el Cementerio Nuevo”, cuyos antecedentes obran en el expediente N° 1290 Letra “D”/15.
ARTICULO 2°.- Adjudicar a la señora RAMONA TERESA EGUI, la concesión del Tumba N° 320 - Sector A - Lote 108, por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVENTA Y DOS ($4.092.00).
ARTICULO 3°.- Dispóngase que el pago del mismo se realice en las instalaciones del Cementerio Nuevo Municipal.
ARTICULO 4°.- Disponer que a través de la Contaduría Municipal se proceda a la devolución del depósitos de garantía respectivo, conforme lo dispuesto en los Pliegos de la Licitación en cuestión.
ARTICULO 5°.- Notifíquese a RAMONA TERESA EGUI, a través de la Dirección de Compras y Suministros de lo dispuesto en el presente Decreto.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 741/2.015
Concordia, 27 de Julio de 2.015
VISTO el contenido del Decreto N° 580/2015 de fecha 12/06/2015 y,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal y la Dirección de Asuntos Jurídicos y el informe de la Secretaría de Obras Públicas se encuadra la presente contratación en el Articulo 12 Inc. d) 14 de la Ordenanza N° 34.698 y en el Art. 12 Inc. d) 2 de la Ordenanza N° 34.698 la parte correspondiente a los fondos municipales y que es necesario hacerlo efectivo para concretar con la obra, dada la importancia de la misma para la comunidad.
Que la Solicitud de Cotización en curso no generará derechos adquiridos a los presentantes hasta que no se acrediten en cuentas municipales los fondos provenientes del Programa de Financiamiento, lo cual será notificado fehacientemente.
Que a fojas 1 obra Factura B N° 0002-00000030 correspondiente al Anticipo Financiero de la Solicitud de Cotización N° 02/15 “PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SEDRONAR-CEPLA CONCORDIA” de la firma INCAR SA, por un importe total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 2.409.237,00).
Que obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que obra imputación de la Partida Extra Presupuestaria: N° 9915 $ 2.409.237,00
Que obra autorización del gasto por parte de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo, aprobar el gasto y disponer el pago al proveedor atento a lo facturado de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Encuádrese el Procedimiento de Solicitud de Cotización N° 02/15 en el Articulo 12 Inc d) 14 de la Ordenanza N° 34.698 y en el Articulo 12 Inc. d) 2 la Ordenanza N° 34.698 la parte correspondiente a los fondos municipales y que es necesario hacerla efectivo para concretar con la obra, dada la importancia de la misma para la comunidad.-
ARTICULO 2º.- Dispónese que la Solicitud de Cotización en curso no generará derechos adquiridos a los presentantes hasta que no se acrediten en cuentas municipales los fondos provenientes del Programa de Financiamiento, lo cual será notificado fehacientemente.
ARTICULO 3°.- Impútese los fondos provenientes de Nación a la Cuenta Extrapresupuestaria N° 9915 a medida que se vayan acreditando los mismos y la Parte Municipal en las Partidas presupuestarias que correspondan.
ARTICULO 4°.- Apruébese el Anticipo Financiero y dispónese el pago a favor de la firma INCAR SA, con domicilio en calle Gdor. Cresto N° 1758 de esta ciudad, por un importe total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 2.409.237,00), correspondiente a la Factura “B” N° 0002-00000030.
ARTICULO 5°.- lmpútese el presente gasto en la Partida Extrapresupuestaria N° 9915 $ 2.409.237,00.-
ARTICULO 6°.- Rectifíquese el contenido del Decreto N° 580/2015 de fecha 12/06/2015 y manténgase firme el contenido restante del Decreto N° 580/2015 de fecha 12/06/2015. ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 742/2.015
Concordia, 27 de Julio de 2.015
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 198 Letra “S” del año 2015 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 5188/15, obrante a fs. 45 y 46, de fecha 18 de Junio de 2015, se dispone el 2° llamado a Licitación Pública N° 36/15, para la “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERARIO DE LA SO Y SP”, destinada a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.
Que desde fojas 47 a 52, constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas al presente llamado a licitación.
Que a fojas 93, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 7 de Julio de 2015, informando que en Acta de Apertura, se presentaron dos ofertas correspondientes a:
NORBERTO GERMAN FLORES: cotizando parcialmente lo cotizado - no cotiza ítems 5 a 9 inclusive a un importe total de PESOS SETECIENTOS UN MIL CUÁTROCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 701.460,00).
DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: cotizando la totalidad de lo solicitado a un importe total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA CON 60/100 ($665.190,60). Presenta alternativas:
ítem 3 a un precio unitario de: $ 211,40.
ítem 4 a un precio unitario de: $ 219,70.
Que la Comisión Evaluadora informa que analizando el aspecto formal, se verifica que ambas ofertas cumplen con toda la documentación solicitada en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que analizado el aspecto económico la Comisión verifica que: NORBERTO GERMAN FLORES: lo cotizado resulta ser un 12,18 % inferior a la imputación preventiva. DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: lo cotizado resulta ser: Oferta un 31,05 inferior a la imputación preventiva. Alternativa un 27,65 inferior a la imputación preventiva. Teniendo en cuenta la nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios Público, que se adjunta a fs. 90, y las muestras presentadas, la Comisión aconseja adjudicar de la siguiente manera:
NORBERTO GERMAN FLORES: ítems 1 y 2 por un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 195.636,00), de acuerdo al siguiente detalle:
NORBERTO GERMAN FLORES
Ítems 1.- Camisas de Grafa, 100% algodón, (Tipo Ombú O Pampero) color Naranja con cinta reflectiva en la espalda y serigrafía primera calidad LOGO bordado (sector bolsillo superior izquierdo) Marca OMBU. (Cantidad 357 P. Unitario $ 270,00 – Precio Total
$ 96.390,00).
Ítems 2.- Pantalón de Grafa, 100% algodón, (Tipo Ombú O Pampero) color Naranja con cinta refiectiva y serigrafía primera calidad LOGO sector bolsillo derecho posterior - Marca OMBU. (Cantidad 357 P. Unitario $ 278,00 – P. Total
$ 99.246,00 - (TOTAL $ 195.636,00)
DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: ítems 3 y 4 (alternativas), 6, 7 y 8: por importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIETOS OCHENTA y DOS CON 60/100 ($ 523.682,60), de acuerdo al siguiente detalle:
Ítems 3.- Camisas de Grafa, 100% algodón, (Tipo Ombú O Pampero) color Beige con serigrafía primera calidad LOGO bordado (sector bolsillo superior izquierdo) – Marca OMBU. Cantidad (1056 P. Unitario $ 211,40 P. Total $ 223.238,40
Ítems 4.- Pantalón de Grafa, 100% algodón, (Tipo Ombú O Pampero) color Beige con serigrafia primera calidad LOGO bordado (sector bolsillo derecho posterior) – Marca OMBU. Cantidad 1056 – P. Unitario $ 219,70 P Total $ 232.003,20.
Ítems 6.- Camisa de vestir masculina color Blanca - Marca FULLBACK Cantidad 85 P. Unitario $ 241,00 P. Total $ 20.485,00
Ítems 7.- Sweter de vestir masculino, color gris - Marca SWTERS LB Cantidad 47 P. Unitario $ 496,00 P. Total $ 23.312,00
Ítems 8.- Pantalón Tipo Jeans masculino, Marca FUBALO Cantidad 101 P. Unitario $ 244,00 P. Total $ 24.644,00
TOTAL $ 523.682,60
Se adjudica por un total de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 ($719.318,60), resultando ser un 25,44 % inferior a la imputación preventiva, además por los motivos expuestos y por la nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios públicos que se adjunta a fs. 90, se declara la inadmisibilidad de lo cotizado ítems 5 y 9.
Que por lo expuesto es decisión de este Departamento Ejecutivo adjudicar a la firma NORBERTO GERMAN FLORES los ítems 1, 2, y adjudicar a la firma DOMINGO SALVADOR BIANCHINI Ítems 3 y 4 (alternativas), 6, 7 y 8, atento a lo expuesto precedentemente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en el Expediente N° 198 Letra “S” del año 2015, correspondiente al 2° Llamado a Licitación Pública Nº 36/15, “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERARIO DE LA SO y SP”, dispuesto mediante Resolución N° 5188/15, obrante a fs. 45 y 46, de fecha 18 de Junio de 2015.
ARTICULO 2°.- Adjudíquese a la firma NORBERTO GERMAN FLORES., los ítems 1, 2, por un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 195.636,00), conforme a lo descripto en el Anexo I adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Adjudíquese a la firma DOMINGO SALVADOR BIANCHINI: Ítems 3 y 4 (alternativas), 6, 7 y 8: por importe total de PESOS QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 ($ 523.682,60), conforme a lo descripto en el Anexo II adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 4°.- Impútese la presente erogación por un importe total de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 ($ 719.318,60), a las siguientes Partidas Presupuestarias:
N° 0.1.90.01.01.02.20.03 O.P. $ 218.289,00
N° 0.4.20.01.01.02.20.11 O.P. $ 9.484,20
N° 0.1.90.01.01.02.20.03 S.P. $ 111.048,60
N° 0:2.30.01.01.02.20.03 S.P. $ 232.198,40
N° 0.2.40.01.01.02.20.03 S.P. $ 23.279,40
N° 0.2.70.01.01.02:20.03 S.P. $ 61.216,20
N° 0.2.90.01.01.02.20.03 S.P. $ 63.802,80
TOTAL $ 719.318,60
ARTICULO 5°.- Dispóngase que a través de la Dirección de Compras y Suministros se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64° PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 6°.- Declárese desestimado los ítems 5 y 9 de la Solicitud de Licitación N° 36/15, y procédase a la Contratación Directa de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12° Inciso d) 3 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 7°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a las firmas que resultaron adjudicadas como a la que no resultaron adjudicatarias del contenido del presente Decreto y proceda a iniciar los trámites de devolución de los Depósitos de Garantía que correspondieren .
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 743/2.015
Concordia, 28 de Julio de 2.015
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 830 “S”/15 y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del presente Expediente, el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita se abone la DÉCIMA 10° Cuota, correspondiente a la adquisición de TRES fracciones de terrenos que fueran propiedad de la FIRMA AGUAPATITO S.A., que se encuentran ubicados a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, los que cuentan con una superficie total de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS o sea (38 Has. 08 As. y 33 Cs), autorizada mediante Ordenanza N° 35.290, promulgada en fecha 18/07/2014 y efectivizada la misma, a través del Decreto N° 1399/14.
Que la adquisición de los predios ascendió a la suma total de PESOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($20.945.925,00), cuyo monto se abonará en TREINTA Y SEIS (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, fijas, de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA UNO ($ 581.831,00), cada una, y en el presente año se pagarán doce (12) cuotas, de la mencionada compra, cuyo monto total a pagar será de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 6.981.972,00).
Que obra intervención de la Dirección de Presupuesto por lo que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01 de Gobierno $581.831,00.
Que obra intervención de la Contaduría Municipal.
Que en el Expediente N° 1135956, obran los informes técnicos referente al predio y las Factibilidades correspondientes.
Que en virtud de ello, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, aprobar y abonar la DÉCIMA 10° Cuota, referente a la presente adquisición.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107, Incisos q), ñ) y u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Aprobar el presente gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA UNO ($ 581.831,00), correspondiente al pago de la DECIMA 10º Cuota, referida a la adquisición de dos fracciones de terrenos ubicados, a ambos lados de calle Ingeniero Nogueira casi esquina Boulevard Yuquerí, de la ciudad de Concordia, con una superficie de TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES METROS CUADRADOS o sea (38 Has. 08 As. y 33 Cs); cuyo destino será cinco (5) Planes de Actuación Urbanística (PAU): Área Productiva, Villa Deportiva, Ciudad Universidad, los Arándanos (viviendas sociales) y Parque Jardín Botánico, conforme la autorización efectuada por la Ordenanza N° 35.290, promulgada en fecha 18/07/2014; y en consecuencia, declárese de legítimo abono dicha suma, a la FIRMA AGUAPATITO S.A., dado los informes precedentes.
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Tesorería Municipal proceda a librar el pago respectivo.
ARTICULO 3°.- Encuádrese la presente erogación en el Artículo N° 12, Punto 11 de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1° del presente Decreto, a la Partida Presupuestaria N°: 0.1.90.02.06.09.65.01. de Gobierno $ 581.831,00.
ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría y a la Tesorería Municipal, a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, cumplido, archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.]
DECRETO N° 744/2.015
Concordia, 28 de Julio de 2.015
VISTO el Convenio suscripto el día 27 de Julio de 2015 entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS, asistido por los Señores Secretarios de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Contador JUAN DOMINGO ORABONA y de Salud, Dr. MARIO HORAGIO IMAZ, y el Club Unión, Bº Villa Jardín, representado por el Señor Presidente, Dn. López Héctor Osvaldo asistido por el Secretario de dicha institución deportiva, Dn. Norberto P. López y,
CONSIDERADO:
Que a través del citado Convenio, la institución deportiva, se compromete a atender los gastos de las actividades, proyectos y materiales deportivos, recursos humanos y mantener en óptimas condiciones los lugares naturales para el desarrollo de las actividades programadas por el Club.
Que la Cláusula Primera establece que la Municipalidad de Concordia realizará -un aporte mensual de Pesos Tres Mil Seiscientos ($3.600.-) por el término de Un (1) año, contados a partir del día 1° de Mayo de 2015, por el cumplimiento efectivo del citado Convenio.
Que el presente Convenio consta de Siete (7) cláusulas, estimando atinado y pertinente, este Departamento Ejecutivo Municipal, proceder a su ratificación.
Que a efectos de agilizar el trámite de pago, se considera pertinente autorizar los pagos mensuales a condición de que el Club Unión del Bº Villa Jardín, cumpla con las obligaciones derivadas del convenio a partir del mes de Mayo de 2015.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase presente, el Convenio de Cooperación suscripto el día 27 de Julio de 2.015, entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. ALEJANDRO JORGE CASANAS, asistido por los Señores Secretarios de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Contador, Juan Domingo Orabona y de Salud y Deportes, Dr. Mario Horacio Imaz y el Club Unión del Bº Villa Jardín representada por el Señor Presidente, Dn. López Héctor Osvaldo, asistido por el Señor Secretario de dicha identidad deportiva, Dn., Norberto P. López, que consta de cuatro (4) cláusulas y cuyo texto forma parte integrante del presente Decreto como anexo I.
ARTICULO 2°.- Disponer reconocer y abonar el mes de Mayo/15 y los pagos que se devenguen hasta cumplimentar el período de 12 meses al Club Unión del B° Villa Jardín, la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3.600.-), con cargo de oportuna rendición de gastos, en virtud del cumplimiento del Convenio de Cooperación ratificado el día 27 de Julio de 2015 entre la Municipalidad de Concordia y la citada entidad deportiva, debiendo la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, iniciar el trámite administrativo de pago mensual a condición que la institución de cumplimiento al convenio y al presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio, en la partida: 0.4.90.01.03.04.34.02 Gobierno
ARTICULO 4°.- Remitir nota de estilo, adjuntando copia del presente Decreto, al Señor, Dn. López Héctor Osvaldo Presidente del Club Unión del Bº Villa Jardín, para su conocimiento, toma de razón y demás efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
CONVENIO DE COOPERACIÓN
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los veintisiete días del mes de Julio del año Dos Mil Quince, entre la Municipalidad de Concordia representada en este acto por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS, asistido por los Señores Secretarios de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Contador JUAN DOMINGO ORABONA y de Salud, Dr. MARIO HORACIO IMAZ, con domicilio legal en calle Bartolomé Mitre N° 76 de esta ciudad, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra el Club Unión, representada por el Señor Presidente, Dn. López, Héctor Osvaldo, Documento Nacional de Identidad N° 22.930.778, asistido por el Señor Secretario de dicha entidad deportiva, Dn., Norberto P. López, Documento Nacional de Identidad N° 20.765.422, debidamente habilitado para el presente acto, con domicilio en calle La Pampa y J. J. Solá de la ciudad de Concordia, Personería Jurídica N° 304 aprobada mediante Resolución de fecha 18/11/1.935 según certificación N° 196196/14 expedida por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas del Gobierno de Entre Ríos, por una parte, y en adelante denominada “EL CLUB”, convienen en celebrar el presente Convenio sujeto a las cláusulas y condiciones que seguidamente se establecen.-
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD realizará un aporte mensual de Pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3.600.-) por el término de UNO (1) año, contados a partir del día 1° de Mayo de 2.015, por el cumplimiento de lo previsto en la Cláusula Tercera del presente Convenio.---------------
SEGUNDA: La institución se encuentra trabajando en actividades y proyectos deportivos, tendientes a la contención social y al mejoramiento de la calidad de vida de una gran población infantil con alto índice de vulnerabilidad hacia las drogas, deserción escolar, violencia intrafamiliar y delincuencia, utilizando las herramientas y los recursos disponibles en cada una de las partes firmantes de este acuerdo------------------
TERCERA: El Club destinará los aportes que reciba de la Municipalidad de Concordia a solventar los gastos que demande en materiales deportivos, recursos humanos, la conservación en condiciones óptimas de las instalaciones construidas ó a construirse, canchas de fútbol y los lugares naturales para el desarrollo de las actividades deportivas y al acompañamiento y difusión que al efecto realice LA MUNICIPALIDAD, dentro del cronograma deportivo anual.----------------------
CUARTA: El presente Convenio tiene vigencia por el término de UNO (1) año, contados a partir del día 1° de Mayo de 2015, salvo expresa disposición debidamente fundada mediante la cual se justifique y establezca la posibilidad de continuar la misma, en cuyo caso deberá procederse a la instrumentación correspondiente del acto administrativo estableciendo la comunidad.---------------
QUINTA: El importe acordado en la Cláusula Primera tendrá como destino y finalidad atender los gastos emergentes del presente Convenio, aplicándose lo previsto en el marco normativo vigente dentro de la Administración Pública Municipal.-------------
SEXTA: Para cualquier controversia emergente del presente Convenio, solucionaran las mismas entre las partes en forma amigable y en caso de imposibilidad se considerará competente a los tribunales de Concordia, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder, constituyendo domicilio a todos los efectos legales, administrativos y operativos en los enunciados ut-supra.----------
En prueba de conformidad se firman Tres (3) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto, recibiendo en este acto cada parte el suyo--------
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 745/2.2015
Concordia, 28 de Julio de 2.015
VISTO la solicitud de licencia formulada por el Agente Municipal, Señor, Dn. Fabián Zabala, legajo N° 1.598, Sub- Jefe del Departamento Mayordomía, Turno Tarde dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y,
CONSIDERANDO:
Que atento a los motivos invocados por el citado funcionario, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a poner a cargo del Departamento Mayordomía, mientras dure la ausencia de su titular, al Agente Municipal, Señor, Darío Lastiri, legajo N° 3.132.-
Que en virtud de expresado precedentemente, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° inciso u) de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Conceder licencia al Agente Municipal, Señor, Dn. Fabián Zabala, legajo N° 1.598, Sub- Jefe del Departamento Mayordomía, Turno Tarde, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, a partir del día 29 de Julio de 2.015.-
ARTICULO 2º.- Poner a cargo a cargo del Departamento Mayordomía Turno Tarde, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, mientras dure la ausencia de su titular, al Agente Municipal, Señor, Darío Lastiri, legajo N° 3.132, a partir del día 29 de Julio de 2015, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 3°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar intervención y conocimiento al Departamento Mayordomía, Contaduría y Tesorería y oportunamente archivar como antecedente.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 746/2.015
Concordia, 28 de Julio de 2.015
VISTO el Decreto N° 185/2015 y la nota de Pedido N° 5 de fecha 01/06/2015 obrante a fs 5 del Libro de Nota de Pedidos correspondiente a la obra 9 Mejoramientos que se realizan en el barrio Nebel Norte, Licitación Pública N° 01/2013 Expte. N° 2442 Letra D/2012, ACU 1450/2013 adjudicada a Sandra Catalina Flores, y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto citado autoriza la ampliación del plazo de obra referida en 120 días.
Que dicho plazo comenzó a partir del día 18 de enero de 2015, vencido el día 18 de mayo de 2015.
Que por las referidas Notas de Pedido, la firma adjudicataria solicita ampliación de plazo de obra por días de lluvias, días improductivos luego de las lluvias, días feriados. Acompaña informe de INTA CONCORDIA Sección Agrometeorología justificando los días de lluvias.-
Que lo peticionado en dicha nota se encuentra previsto en la Cláusula Sexta del Contrato de Ejecución de Obra suscripto con la firma adjudicataria, la cual dice: “Sexta PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de quince (7) meses corridos a partir de la fecha en que se suscriba el “ACTA DE INICIO DE OBRA”-----“Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita la CONTRATISTA, para compensar los días por las lluvias o secuelas de lluvias.-
Que la Dirección Municipal de Viviendas en carácter de Director de obra, informa “…esta Dirección considera pertinente y beneficioso para el Municipio y para las familias destinatarias de las viviendas, dar continuidad al contrato de obra con la firma Sandra Catalina Flores, por lo que aconseja se conceda 105 (ciento cinco) días de ampliación del plazo de obra al Convenio de Obra ACU 1450/2013, con fecha 21 de Agosto de 2013 y Contrato de Ejecución, de fecha 11 de septiembre de 2013, plazo que comenzaría a correr a partir del día 19 de Mayo de 2015, atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el presente convenio…”
Que la obra que está siendo ejecutada por la empresa SANDRA CATALINA FLORES, es de buena calidad constructiva y ha respondido a los requerimientos de relevamientos técnicos y sociales realizados por personal técnico afectado a ésta Dirección, y que de éstos imparten las instrucciones técnicas y administrativas de Obra, demostrando la voluntad de cumplir con el convenio antes citado, teniendo en cuenta factores sociales.-
Que con dicha ampliación se hace necesaria la reprogramación de la obra, rectificando el avance de lo ejecutado con los certificados de medición.-
Que se adjunta Cronograma de Ampliación y Reprogramación del Plazo de Obra respaldando el mencionado Decreto.-
Que los 9 mejoramientos tienen como objetivo central, mejorar el hábitat de las familias destinatarias de dichas mejoras y que presentan un alto grado de vulnerabilidad social, por lo que esta Dirección entiende que es de suma importancia terminar las obras acorde a las obras acorde a la Obra Contratada.
Que corresponde, que toda esta documentación sea incorporada al Expediente N° 2442 Letra D/2012.-
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ampliar y reprogramar el plazo de Ejecución de la obra aquí interesada a ciento cinco (105) días corridos, el cual deberá contarse a partir del 19 de Mayo de 2015 inclusive.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ampliase el plazo de Ejecución de Obra a CIENTO CINCO (105) días corridos de la Obra 9 Mejoramientos, del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios B° Nebel Norte, por las razones invocadas en los Considerandos precedentes; y reprográmese dicha obra.-
ARTICULO 2°.- La presente ampliación de plazo de obra comienza a regir a partir del día 19 de MAYO de 2015 inclusive.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 747/2.015
Concordia, 28 de Julio de 2.015
VISTO la liquidación de haberes del personal municipal, correspondiente al Mes de JULIO de 2015, realizada por la Dirección Liquidaciones, cuyas actuaciones obran en Expediente Interno N° 1338 D/15/y,
CONSIDERANDO:
Que la citada liquidación asciende a PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NUEVE CON 14/100 ($36.800.009,14).
Que la Dirección de Presupuesto ha indicado las partidas presupuestarias a las que corresponde imputar el presente gasto.
Que no obstante las observaciones formuladas por la Contaduría y atento a que se cuenta con los recursos necesarios, es decisión del Departamento Ejecutivo dar trámite a las presentes actuaciones.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación, autorizando el total del gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por ley N° 10.027- Régimen Municipal de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la liquidación y el abono de los haberes del personal municipal correspondiente al mes de JULIO de 2015 las retenciones realizadas así como también las contribuciones patronales correspondientes, cuyo monto asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NUEVE CON 14/100- ($36.800.009,14), conforme las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 1338 D/15:
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que se aprueba en el Artículo 1° de este Decreto, a las partidas presupuestarias indicadas por la Dirección de Presupuesto, cuyo detalle se anexa formando parte del presente.
ARTICULO 3°.- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 748/2.015
Concordia, 29 de Julio de 2.015
Visto la solicitud de Licencia efectuada por el señor EDGARDO LOUREYRO, Director de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda,
CONSIDERANDO:
Que a los fines de garantizar el normal funcionamiento de la Dirección de Recursos Humanos, se debe cubrir en forma transitoria la función de Director mientras dure la ausencia de su titular.
Que a través del Decreto N° 1858/2012 el agente contratado Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya (legajo 9308) fue designado Coordinador de la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos.
Que en virtud de ellos, ante la necesidad de cubrir el cargo en cuestión de manera interina, se estima conveniente hacer recaer tal función en el actual Coordinador Administrativo de Recursos Humanos, quien cumple las condiciones de idoneidad para el cargo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 107° de la Ley 10.027 - Régimen de los Municipios de Entre Ríos.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Conceder Licencia al Sr. Director de Recursos Humanos Don EDGARDO DARIO LOUREYRO, a partir del día 29 de julio de 2015 hasta el 31 de julio inclusive.
ARTICULO 2°.- Poner a cargo de la Dirección de Recursos Humanos mientras dure la ausencia de su titular, al Coordinador Administrativo de Recursos Humanos Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya (Legajo 9308), a partir del 29 de julio de 2015, conforme al considerando precedente.
ARTICULO 3°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación y oportunamente archivar como antecedente en su legajo personal.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 749/2.015
Concordia, 29 de Julio de 2.015
VISTO el acta acuerdo firmada entre las Asociaciones Gremiales y el Departamento Ejecutivo y;
CONSIDERANDO:
Que se ha convenido un incremento salarial del trece por ciento (13 %) en la escala salarial vigente a partir de los haberes del mes de Julio 2015.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera de estricta justicia disponer dicho incremento en las remuneraciones de los agentes municipales.
Que la presente medida se aplica a partir de los haberes del mes de Julio 2015.
Que por tal motivo corresponde elaborar una nueva escala salarial que contemple los haberes a regir a partir de tales fechas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa, en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º incisos b), ñ), q) y u) de la Ley 10.027 Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase la nueva escala de sueldos del personal de la Administración Pública Municipal, que regirá desde el 1° de Julio 2015, la cual quedará redactada de la siguiente manera:
Categoría Monto
PRESIDENTE MUNICIPAL $1.375,00
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL $ 9.315,20
SECRETARIO D.E. $ 8.198,00
SECRETARIO - H.C.D. $ 8.198,00
SUB-SECRETARIO D.E. $ 7.947,30
DIRECTOR POLITICO $ 7.305,30
24 $ 7.857,00
23 $ 7.240,10
22 $ 6.743,60
21 $ 6.447,70
20 $ 6.202,00
19 $ 6.026,50
18 $ 5.956,20
17 $ 5.906,10
14-15-16 $ 5.855,90
12 y 13 $ 5.795,80
10 y 11 $ 5.740,60
6-7-8-9 $ 5.685,40
1-2-3-4-5 $ 5.645,30
ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto serán imputados a las partidas correspondientes del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal para el ejercicio económico 2015
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno y remítase el presente ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vice-Presidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.