This document is too long to translate automatically. The original Spanish text is shown below.
DECRETO Nº 1.468/2.014
Concordia, 18 de Noviembre de 2.014
VISTO la Nota de Pedido N° 2, obrante en el Libro de Nota de Pedidos correspondiente a la Obra 9 Mejoramientos - Nebel Norte- Licitación Pública N° 01/2013- Sandra Catalina Flores
CONSIDERANDO:
Que lo solicitado en la citada nota de pedido se encuentra previsto en la Cláusula Sexta del Contrato de Ejecución de Obra suscripto oportunamente, establece: “…Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por lluvias o secuelas de lluvias. Asimismo podrá tenerse en cuenta situaciones fortuitas o de fuerza mayor ajenas a la empresa”.
Que toma intervención de lo solicitado la Dirección Municipal de Viviendas, emitiendo informe de fecha 14 de octubre de 2014, que en su parte pertinente dice “Por todo lo expuesto, esta Dirección considera pertinente y beneficioso para e/ Municipio y para las familias destinatarias de las viviendas, dar continuidad al contrato de obra con la firma Sandra Catalina Flores, por lo que aconseja se le conceda ciento cincuenta días (150) días de ampliación del plazo de obra al Contrato de fecha 11 de septiembre de 2013, atendiendo principalmente las situaciones socia/es involucradas en el presente contrato.- Que corresponde que toda esta documentación sea incorporada al Expediente N° 2442 Letra D/2012.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal acorde al informe técnico antes citado, considera pertinente ampliar el plazo de Ejecución de la obra aquí interesada a ciento cincuenta (150) días corridos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ampliase el plazo de Ejecución de Obra a CIENTO CINCUENTA (150) días corridos de la OBRA 9 MEJORAMIENTOS NEBEL NORTE Licitación Pública N° 01/2013 – Adjudicataria Sandra Catalina Flores.
ARTICULO 2º.- El plazo conseguido en el Artículo 1º del presente, comenzara a regir a partir del 19 de agosto de 2014.
ARTICULO 3°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros.-
ARTICULO 4°.- Oportunamente, notifíquese el presente a la firma adjudicataria SANDRA CATALINA FLORES a través de la Dirección Municipal de Viviendas.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios públicos.
DECRETO N° 1.469/2.014
Concordia, 18 de Noviembre de 2.014
VISTO la nota, presentada por los integrantes de la Cooperativa de Trabajo ISHTILART SUR Limitada y,
CONSIDERANDO:
Que con fecha 5 de Septiembre de 2014, es recepcionada nota de parte de la Comisión Directiva de la Cooperativa de Trabajo ISTHILSRT SUR Limitada donde se nos informa del cambio de autoridades de la mencionada.
Que para tal fin adjuntan copia de Acta Nº 45 donde son asignadas las nuevas autoridades, a partir del día 05 de Septiembre de 2.014.
Que con fecha 1 de Agosto de 2014 la Cooperativa de Trabajo suscribió Contrato para la realización de objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal” en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 1590/31- PARTIDA PROVINCIAL N° 153267, el cual fuera ratificado mediante Decreto N° 1041/14 de fecha 29 de Agosto de 2014.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponer reemplazar del contrato firmado el 01 de Agosto de 2014 entre la Municipalidad de Concordia y La Cooperativa de Trabajo ISTHILART SUR Limitada, de TRINIDAD JUAN EMANUEL por el de la Señora GOMEZ MARA OFELIA, D.N.I. N° 20.457.388, con domicilio en calle Jorge Odiard 1127 de esta ciudad de Concordia de acuerdo al considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Tener el presente Decreto como parte integrante del Contrato firmado en fecha 01 de Agosto de 2014, de lo cual deberá tomar conocimiento la Contaduría Municipal y Tesorería.
ARTICULO 3.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios públicos.
DECRETO N° 1.470/2.014
Concordia, 18 de Noviembre de 2.014
VISTO ras actuaciones del Expediente N° 1170 Letra “S”/14, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Interno N° 864 letra “S”/14, se le otorgo al Subsecretario de Servicios Públicos, Señor Antonio Argentino CONTINANZA, Documento Nacional de Identidad N° 10.911.380, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.00), para la realización del Servicios Obligatorio, de 250 horas, por garantía de la Topadora Case.
Que en el presente Expediente, se presentan comprobantes de rendición por el adelanto solicitado.
Que de fojas 3 al 9 obran facturas relacionadas con el adelanto de gastos solicitado.
Que obran copias del Expediente 864 letra “S”/14.
Que obra intervención de Contaduría.
Que obra nota en repuesta a lo observado por Contaduría y es decisión de este Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el gasto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aprobar la rendición de adelanto de gastos efectuada por el Subsecretario de Servicios Públicos, Señor Antonio Argentino CONTINANZA, Documento Nacional de Identidad N° 10.911.380, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos -, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.00), conforme las constancias obrantes en el Expediente N° 1170 Letra “S”/14.
ARTICULO 2°.- Girar a Contaduría y Tesorería Municipal a sus efectos.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios públicos.
DECRETO N° 1.471/2.014
Concordia, 18 de Noviembre de 2.014
VISTO: El Convenio Marco Especifico Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal celebrado entre Nación y Provincias en fecha 19 de Marzo de 2013; y,
CONSIDERANDO:
Que en base al Convenio Marco celebrado entre Nación y Provincias con fecha 29 de Julio de 2004, y el Convenio Particular suscripto entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas y la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda el 15 de Febrero del año 2013 protocolizado mediante ACU 132/13, la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA suscribió el 19 de marzo de 2013 con el IAPV un Convenio Especifico por el cual la Municipalidad de Concordia se compromete a ejecutar Cuarenta y Nueve (49) MEJORAMIENTOS en nuestra ciudad.
Que el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas Mejor Vivir está destinado a la terminación, ampliación y refacción de la vivienda de todo grupo familiar que necesita que su actual propiedad, focalizando en las familias que tienen una situación precaria pero que han hecho el esfuerzo de empezar a levantar su vivienda. Es un estimulo para muchas familias que podrán así realizar terminaciones básicas en sus casas.
Que en la Cláusula Tercera del mencionado Convenio la Municipalidad de Concordia se comprometió a asumir eventuales diferencias por ajustes de precios que exceden los que oportunamente reconozca Nación.
Que se adjunta informe por parte del Jefe del Departamento de Proyectos Especiales Arquitecto Jorge Manuel Lessa, solicitando la utilización de fondos Municipales para afrontar gastos provenientes de la implementación del grupo (c), del programa de referencia, que forma parte del presente como Anexo l.
Que los fondos a disponer por la Municipalidad para lograr el objetivo final antes referido, alcanza la suma de Pesos CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 159.675,34) que como Anexo I se acompaña al presente Decreto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, inciso u), de la ley N° 10.027 y sus modificaciones y ley 10.082 Modificatoria- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizase al Departamento de Proyectos Especiales dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, disponer de fondos de la Partida del Presupuesto de Gasto de la Administración Pública Vigente N° 0.4.20.02.05.08.61.01 Jurisdicción Obras Públicas, del presupuesto aprobado para el raño 2014, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 159.675,34), según Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, para la continuación y finalización de la obra de 9 intervenciones del Grupo C del “Programa de Mejoramiento de Viviendas” por administración Municipal.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, y dese copia a la Contaduría Municipal, oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios públicos.
DECRETO N° 1.472/2.014
Concordia, 18 de Noviembre de 2.014
VISTO el Expediente N° 1148227 y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota presentada por la Secretaría de Desarrollo Social.
Que a fojas 2, obra Acta de Recepción conformada.
Que a fojas 3, obra nota presentada por la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA.
Que a fojas 4, obra Recibo N° 00002937 de fecha 3 de Octubre de 2014, presentado por la “ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA", por PESOS TRES Mil CIENTO CINCUENTA ($ 3.150,00).
Que a fojas 5 y 6, obra Planillas de Control de sanitarios en los Centros ubicados en Italia y Calle 60 y Ex Bagley.
Que a fojas 7 y 8, obra copia del Decreto N° 751/2014 de fecha 27 de Junio de 2014, mediante el cual se Declara el Estado de Emergencia en el ámbito del Municipio de Concordia.
Que de fojas 10 a 12, obra Imputación Preventiva N° 7478, Año 2014 y Autorización de la misma por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 13, obra informe y observaciones de Contaduría.
Que a fojas 14, obra de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AF.I.P.) Constancia de Inscripción de la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA.
Que a fojas 15, obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 17, obra informe de la Dirección de Rentas.
Que a fojas 18, obra informe de la Secretaría de Desarrollo Social.
Que el presente gasto se encuadra en el Artículo 12° lnc. d)2, Art. 113° de la Ordenanza N° 34.698/11 y como excepción a lo dispuesto en el Art. 13° de dicha Ordenanza y. al Memorando de fecha 11 de Julio de 2013.
Que por lo expresado precedentemente, cabe dar continuidad administrativa al presente trámite.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, modificada parla ley 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad administrativa del presente trámite, Apruebase y Reconócese el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA ($3.150,00) y declarase de legítimo abono dicho importe a la “ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE CONCORDIA”- debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 12°, Inc. d) 2, en el Art. 113° de la Ordenanza N° 34.698/2011 y como excepción a lo dispuesto en el Art. 13° de la citada Ordenanza y al Memorando de fecha 11 de Julio de 2013.
ARTICULO 2°.- Impútese el gasto aprobado en el ARTICULO 1° a la Partida presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 3°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.473/2.014
Concordia, 19 de Noviembre de 2.014
VISTO la ley provincial 10311 y las Ordenanzas municipales en materia de Residuos y,
CONSIDERANDO:
Que el sistema de contenerización consiste en la ubicación de contenedores en la vía pública, para acopiar los residuos generados por los habitantes durante un determinado plazo, comprendido entre la disposición inicial y su recolección.
Que el mecanismo se utiliza en las ciudades más importantes del mundo y de la argentina y es un fenómeno en expansión, destinado a dejar atrás la tradicional y antigua recolección de basura.
Se planteará de este modo la contenerización del total de los residuos (reciclables y no reciclables) en las áreas de mayor población, que asimismo resultan ser las que más impacto tiene en épocas de gran afluencia turística.
La consecuencia inmediata de la contenerización es que se reduce el impacto visual y se resguarda de los animales callejeros y otros agentes que pudiesen generar eventuales roturas de las bolsas, evitando el desparramo de desperdicios en las calles, mejorando la situación sanitaria, minimizando potenciales interferencias al sistema de alcantarillado pluvial, y mejorando la estética de la ciudad.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Establézcanse como únicos recipientes reglamentarios para la disposición en la vía pública para residuos sólidos domiciliarios a los contenedores de 1.100 litros y otros de mayor de volumen que cumplan con las Normas IRAM ISO y/o similares.
ARTICULO 2º.- los únicos residuos que el vecino podrá depositar en los contenedores son los sólidos domiciliarios y cualquier otro tipo de desecho y/o desperdicio de características similares a residuos sólidos urbanos.
ARTICULO 3º.- los residuos que se dispongan en los contenedores, deberán colocarse previamente en bolsas cerradas o en recipientes de similares características que garantice evitar cualquier derrame o vuelco.
ARTICULO 4º.- No se permite arrojar cualquier otro tipo de residuos como escombros, ramas, residuos peligrosos, entre otros.
ARTICULO 5º.- lo dispuesto en el articulo 1º solo será de aplicación en las zonas contenerizadas, quedando automáticamente obligados los generadores de la cuadra que corresponda desde la instalación de los contendores en la vía pública.
ARTICULO 6º.- los contenedores deberán ubicarse preferentemente antes de la bocacalle-a mano derecha en el sentido del tránsito, debiendo estar sujetos a una base de cemento y/o plástico y/o cualquier tipo de marcación en calle que indique el lugar a establecer los mismos de manera tal que no sean trasladados y tengan un espacio físico fijo.
ARTICULO 7º.- El sitio de instalación de cada contenedor debe encontrarse demarcado en el suelo, de manera tal que haya un espacio suficiente de maniobra tanto del camión recolector como de los operarios que manipulen los contenedores, evitando la interferencia de autos y/o motos en el lugar.
ARTICULO 8º.- Cada contenedor deber presentarse bien señalizado, mediante una cinta reflexiva que permita identificarlo con claridad, y debe estar indicado que tipo de residuos va en cada contenedor.
ARTICULO 9º.- El cuidado y mantenimiento de los contenedores estará a cargo de la Subsecretaria de Higiene Urbana, quien dispondrá un encargado para el mantenimiento del mismo para limpieza, rotura, volcados, ralladuras y/u otro inconveniente.
ARTICULO 10°.- la planificación para su ubicación está a cargo en conjunto por parte de la Secretaria de Medio Ambiente, la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito, teniendo en cuenta la densidad demográfica por cuadra, sentido del tránsito, restricciones de circulación y de los lugares a contenerizar.
ARTICULO 11º.- Regístrese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de obras y Servicios Públicos
Dra. MARIA BELEN ESTEVES
Secretaria de Medio Ambiente.
DECRETO N° 1.474/2.014
Concordia, 19 de Noviembre de 2.014
VISTO las tareas y funciones que desarrolla los agentes pertenecientes a la Dirección de Recursos Humanos, y
CONSIDERANDO:
Que el citado convenio fue celebrado el día 28 de febrero de 2013, y establece que los agentes municipales de la Dirección de Recursos Humanos, quienes cumplen distintas funciones tendiendo a satisfacer el mismo objetivo de esa Dirección, que es lograr la eficiencia de los distintos servicios que se prestan, cumplirán además de las labores cotidianas una serie de tareas que se enmarcan dentro de la cláusula primera y tercera.
Que dicho convenio tendrá vigencia a partir del 1° de marzo de 2013 hasta el 28° de febrero de 2014.
Que los agentes que perciben los beneficios establecidos en el convenio constan en el anexo l.
Que se ha incorporado personal a la Dirección de Recursos Humanos, los cuales deben ser incluidos atentos razones de equidad e igualdad.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el artículo 107° incisos q) y u) de la ley 10027 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponer incluir y abonar a la agente Johana Victoria Noemí Cardozo, (legajo Nº 5467), dentro del anexo I del Convenio celebrado el 28 de febrero de 2013, entre la Municipalidad de Concordia y los agentes municipales que prestan servicio en la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, a partir del 1 de septiembre de 2014.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése copia autenticada a la Secretaría de Economía y Hacienda, Dirección de Recursos Humanos, a Contaduría Municipal y a la Dirección de Liquidaciones y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.475/2.014
Concordia, 19 de Noviembre
VISTO la solicitud de licencia formulada por el Señor, Dn. Héctor Daniel Yacob, Jefe Departamento Mayordomía Turno Mañana dependiente de la Dirección de Administración y Despacho de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y,
CONSIDERANDO:
Que atento a los motivos invocados por el citado funcionario, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a poner a cargo del Departamento Mayordomía Turno Mañana, mientras dure la ausencia de su titular, al Agente Municipal, Señor, Diego Fernández, legajo N° 3291.
Que en virtud de expresado precedentemente, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Conceder licencia al Señor, Dn. Héctor Daniel Yacob, Jefe Departamento Mayordomía Turno Mañana dependiente de la Dirección de Administración y Despacho de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, a partir del día 18 de Noviembre de 2.014.
ARTICULO 2°.- Poner a cargo del Departamento Mayordomía, Turno Mañana, dependiente de la Dirección de Administración y Despacho de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, mientras dure la ausencia de su titular, al Agente Municipal, Señor, Diego Fernández, Legajo 3291, a partir del día 18 de Noviembre de 2.014, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 3°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación al Departamento Mayordomía, Turno Mañana, dependiente de la Dirección de Administración y Despacho, Contaduría y Tesorería y oportunamente archivar como antecedente.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.476/2.014
Concordia, 19 de Noviembre de 2.014
VISTO la presentación formulada por los Señores Jueces de Faltas N° 1 y N° 2, Dres., María Rosa Galindo y Luis Alberto Moix respectivamente, dando cuenta de la organización del periodo vacacional 2.014/2.015 en la Justicia de Faltas y,
CONSIDERANDO:
Que obra en el Expediente Interno N° 223 letra “J”/2.014, la solicitud de licencia anual ordinaria en el período comprendido entre los días 12 y 30 de Enero 2.015, efectuada por los Señores Jueces de Faltas N° 1 Y N° 2, Dres., María Rosa Galindo y Luis Alberto Moix respectivamente, indicando que en ese período conforme a lo dispuesto en el Artículo 129º de la ley N° 10.027, los Señores Secretarios, Dra. Diana María Belén Domínguez y el Dr., Carlos Estevez, actuaran como Jueces subrogantes.-
Que a los fines de garantizar la normal prestación de servicios de la Justicia Municipal de Faltas y en cumplimiento de las tareas y funciones previstas de acuerdo al marco normativo vigente y aplicable en la Administración Pública Municipal, se estima pertinente dictar el presente acto administrativo.-
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, ha procedido a conceder la licencia interesada y disponer los reemplazos por licencia ordinaria de los Señores Jueces de Faltas.-
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones emergentes conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos u) de la ley N° 10.027, modificada por la ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponer conceder licencia anual ordinaria, a partir del día 12 de Enero y hasta el día 30 de Enero de 2.015 inclusive, a los Señores Jueces de Faltas N° 1 y N° 2, Dres., María Rosa Galindo y Luis Alberto Moix respectivamente, conforme a los motivos invocados y señalados en el Expediente Interno N° 223 letra “J”/2.014.-
ARTICULO 2°.- Dejar establecido que la atención del Juzgado de Faltas N° 1, mientras dure la licencia de su titular, estará a cargo de la Señora Secretaria de dicho Juzgado, Dra. Diana María Belén Domínguez, quien actuara como Juez subrogante.-
ARTICULO 3°.- Dejar establecido que la atención del Juzgado de Faltas N° 2, mientras dure la licencia de su titular, estará a cargo del Señor Secretario de dicho Juzgado, Dr., Carlos Estevez, quien actuara como Juez subrogante.-
ARTICULO 4°.- Establecese que lo dispuesto en los Artículos 2° y 3° del presente, Decreto, se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 129° de la ley N° 10.027 y su modificatoria ley N° 10.082.-
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, remítase a la Dirección de Recursos Humanos, a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dése a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Juzgado de Faltas N° 1 y N° 2, Fiscalía de Faltas Municipal y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.477/2.014
Concordia, 19 de Noviembre de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 22 Letra “I”/14, iniciadas por el agente mensual ISNARDO ANGEL, Legajo N° 693 y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 obra solicitud presentada en fecha 26/09/2014 por el nombrado agente, por la que interesa acogerse al beneficio previsto en la Ordenanza N° 34.691/11, relativa a la asignación de categoría al personal municipal próximo a jubilarse.
Que a fojas 2 la Dirección de Recursos Humanos informa que de acuerdo a lo solicitado en referencia a la Ordenanza N° 34.691 por el agente Isnardo Angel, Legajo N° 693, el citado agente cuenta con la categoría N° 23, 60 años de edad y 41 años de servicios, haciendo referencia a su legajo personal y antecedentes disciplinarios en su foja de servicios.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen N° 2231/14 obrante a fojas 5, indica que atento al pedido formulado y a la situación de revista del agente Isnardo Angel, el requirente se ajusta al derecho, ya que cumple con los requisitos exigidos en la Ordenanza N° 34.691.
Que la Ordenanza N° 34.691 establece: “ARTICULO 1°.- El personal que haya cumplido 25 años de servicios computables en municipio y le reste cinco (5) años para acceder a la jubilación ordinaria Común o especial, podrá por única vez solicitar al Departamento Ejecutivo la asignación de categorías conforme a la tabla anexa al presente.”
Que este Departamento Ejecutivo considera que corresponde hacer lugar a la petición efectuada y consecuentemente asignar al agente ISNARDO ANGEL, Legajo N° 693, la Categoría 24° del Escalafón Municipal, en los términos y condiciones de la normativa precitada.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 10r, Inciso b) y u) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICTPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Asígnase la Categoría 24° del Escalafón Municipal, al agente mensual ISNARDO A GEL, Legajo N° 693, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza N° 34.691/11 relativa a la asignación de categoría al personal municipal próximo a jubilarse, en virtud de lo señalado en los Considerandos que integran y forman parte del presente Decreto y las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 22 “I”/14.
ARTICULO 2°.- Notifíquese por la Dirección de Recursos Humanos al Agente Municipal ISNARDO ANGEL, que la Ordenanza N° 34.691 establece: ARTICULO 6°.- El beneficio dispuesto en los artículos anteriores se perderá automática mente si al reunir los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o especial no se promovieran los trámites dentro de los 60 días...”
ARTICULO 3°.- Remítase copia a la Dirección de Recursos Humanos, Contaduría, Secretaría de Economía y Hacienda, Secretaría de Salud y Deportes y oportunamente archivar en el legajo personal del nombrado agente.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario Economía y Hacienda
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.
DECRETO N° 1.478/2.014
Concordia, 19 de Noviembre de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 1193 Letra “S”/2.014 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Planilla de Traslado la agente mensual SANDOVAL NORMA CARINA, solicita el traslado desde la Dirección de Trabajo dependiente de la Secretaria de Producción y Trabajo a la Dirección de Atención Primaria dependiente de la Secretaría de Salud y Deportes.
Que la mencionada Planilla de Traslado se encuentra cumplimentada conforme lo establece el Decreto N° 724/2005, en la cual prestan conformidad, tanto el Secretario de Salud y Deportes, el Director de Trabajo y Capacitación de la Secretaría de' Producción y Trabajo, la Directora de Atención Primaria, como así también el Secretario de Producción y Trabajo.
Que el gasto de transferencia corresponde imputarse a la Partida 0.3.10.01.01.01. - Sec. de Salud del presupuesto de gastos vigente.
Que la Dirección de Recursos ha tomado la intervención de su competencia elaborando informe al respecto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Inciso u de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desaféctase de la Dirección de Trabajo dependiente de la Secretaria de Producción y Trabajo a la agente mensual SANDOVAL NORMA CARINA, Legajo N° 3026, DNI N° 21.697.189, en virtud de lo expresado en los considerando del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Aféctase a la agente indicada en el Artículo anterior a la Dirección de Atención Primaria dependiente de la Secretaria de Salud y Deportes, en base a lo expresado en los Considerando del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Establécese que los gastos emergentes de la transferencia dispuesta en el presente serán imputados a la Partida 0.3.10.01.01.01. – Sec. de Salud.
ARTICULO 4°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada a la Dirección de Liquidaciones.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo
DECRETO N° 1.479/2.014
Concordia, 20 de Noviembre de 2.014
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, CL GUSTAVO EDUARDO BORDET, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal; al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr JUAN DOMINGO ORABONA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.-
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 1.480/2.014
Concordia, 20 de Noviembre de 2.14
VISTO que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.014, es insuficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, el Dirección Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a las que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 7° de la Ordenanza N° 34.987.
Que la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la ley N° 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Refuércense los créditos presupuestarios de las partidas del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.014 en los importes que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Transfiéranse los créditos presupuestarios de la partida del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Económico 2.014 en el importe detallado en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, para cubrir el refuerzo a que se refiere el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda al
Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
ANEXO I DECRETO Nº 1.480/2.014
0.7.90.02.05.08.61.01 Obras Publicas 45.000
0.1.90.02.05.08.61.01 Obras Publicas 20.000
0.4.40.02.05.08.61.02 Obras Publicas 50.000
TOTAL 115.000
ANEXO II DECRETO Nº 1.480/2.014
0.7.40.02.05.08.61.01 Obras Publicas 115.000
TOTAL 115.000
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.481/2.014
Concordia, 20 de Noviembre de 2.014
VISTO:
Las tareas y funciones que desarrolla el personal municipal que se desempeña en el área de maestranza del Honorable Concejo Deliberante y,
CONSIDERANDO:
Que por las tareas de limpieza y salubridad que realizan dichos agentes de maestranza en el Honorable Concejo Deliberante, corresponde actualizar el monto del adicional que se abona bajo el Código N° 587, teniendo en cuenta que dicho código es percibido por los agentes que realizar iguales tareas en el Departamento Ejecutivo Municipal, como asimismo corresponde incorporar a determinados agentes que realizan iguales tareas de limpieza y salubridad en el Concejo Deliberante.
Que, por dicha circunstancia, corresponde autorizar al Departamento de Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda a actualizar dicho código sucesivamente, cuando sea actualizado el que perciben los agentes que se desarrollan en el Departamento de Mayordomía dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal.
Que el Honorable Concejo Deliberante ha solicitado se actualice dicho monto, equivalente al que se abona en el Departamento Ejecutivo Municipal.
Que por ello y para salvar dicha omisión, es decisión y voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dictar el presente acto administrativo.
Que corresponde señalar que dicho adicional será abonado y percibido siempre y cuando los agentes municipales que lo perciben desempeñen y cumplan dichas funciones, quedando automáticamente sin efecto al dejar de cumplirlas.
Que el dictado de la presente norma se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el inciso b) y u) del Artículo 107° de la Ley 10027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese la actualización del adicional por tareas de limpieza y salubridad, que se abona bajo el Código 587 a los agentes municipales que cumplen funciones en el área de Maestranza del Honorable Concejo Deliberante y que perciben dicho adicional, a partir del 1º de Noviembre de 2014, por un monto de trescientos ochenta y cinco pesos ($385,00).
ARTICULO 2º.- incorporar para el cobro de dicho adicional a los agentes que se detallan a continuación, ya que los mismos realizan iguales tareas de limpieza y salubridad.
- CHAMORRO ADRIAN PABLO DAVID, legajo N° 2813
- CHAMORRO GUILLERMO DANILO, legajo N° 2665
-NUÑEZ NSTOR MARCELO, legajo N° 1934
-OBELAR ALBERTO RAMON, legajo N° 1468
ARTICULO 3°.- Establecer que el adicional que por el Artículo 1º del presente decreto se otorga, será abonado y percibido siempre y cuando dichos agentes municipales desempeñen y cumplan dichas funciones en el Área de Maestranza del Honorable Concejo Deliberante, quedando automáticamente sin efecto al dejar de cumplirlas.
ARTICULO 4°.- Autorizase al Departamento de Liquidaciones dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda a actualizar dicho código sucesivamente, cuando sea actualizado el que perciben los agentes que se desarrollan en el Departarnento de Mayordomía dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal.
ARTICULO 5° Lo dispuesto en el presente Decreto se dicta como excepción al Decreto N°444/11.
ARTICULO 6°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado, dar intervención al Departamento de Liquidaciones dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda, para su intervención y demás efectos, y oportunamente dar conocimiento al Honorable Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vicepresidente Municipal
Presidente Honorable Concejo Deliberante.
DECRETO N° 1.482/2.014
Concordia, 20 de Noviembre de 2.014
VISTO, el Expediente Interno N° 1955 Letra “D”/2014 y,
CONSIDERANDO:
Que en el presente Expediente se tramita el reintegro de gastos, de PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 45/100 ($1.989,45), correspondiente al Fondo Fijo de Caja Menor de la Dirección de Talleres Barriales, de la Secretaria de Desarrollo Social.
Que la asignación de la Caja se efectuó, mediante Decreto N° 216/12, y la designación de responsables mediante Decreto N° 385/12.
Que obra planilla de rendición de los fondos otorgados y comprobantes respectivos.
Que el Departamento Presupuesto, indica que los gastos deben ser imputados a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.02 $590,09 DS
0.1.90.01.01.02.20.11 $514,36 DS
0.1.90.01.01.02.21.05 $600,00 DS
0.1.90.01.01.02.21.08 $20,00 DS
0.1.90.01.01.02.21.10 $265,00 DS
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso “u”, de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese la rendición de gastos realizados con fondos de la caja menor de la Dirección de Talleres Barriales, de la Secretaria de Desarrollo Social, asignada mediante Decreto N° 216/12, y designada su responsables mediante Decreto N° 385/12; por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 45/100 ($1.989,45), conforme a lo expresado en el considerando precedente. Efectúese la presente como caso de excepción al Decreto Nº 29.708, dado que algunos comprobantes fueron extendidos en Capital Federal, no cumpliendo con lo establecido en las disposiciones vigentes.
ARTICULO 2°.- Facultase a la Tesorería Municipal a extender cheque correspondiente al reintegro del gasto aprobado en el articulo 1 ° a nombre de su responsable SARA RAMONA EIRIS, DNI N° 14.307.518, conforme al Decreto N° 385/12.
ARTICULO 3°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1° a las siguientes partidas presupuestarias:
0.1.90.01.01.02.20.02 $590,09 DS
0.1.90.01.01.02.20.11 $514,36 DS
0.1.90.01.01.02.21.05 $600,00 DS
0.1.90.01.01.02.21.08 $20,00 DS
0.1.90.01.01.02.21.10 $265,00 DS
ARTICULO 4°.- Gírese a la Contaduría y Tesorería Municipal.
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretario de Desarrollo Social
DECRETO Nº 1.637/2.014
Concordia, 17 de Diciembre de 2.014
VISTO la Nota de Pedido N° 10 obrante en el Libro de Nota de Pedidos correspondiente a la Obra 40 Viviendas e Infraestructura que se construye en Bº Benito Legeren Compra Directa N° 212/13.
CONSIDERANDO:
Que lo peticionado en dicha nota se encuentra previsto en la Cláusula Sexta del Contrato de Ejecución de Obra suscripto con la firma adjudicataria, la cual dice: “Sexta PLAZO DE EJECUCION: El plazo máximo de ejecución será de dieciocho (18) meses corridos a partir de la fecha en que se suscriba el “ACTA DE INICIO DE OBRA”,... “Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita la CONTRATISTA, para compensar los días por las lluvias o secuelas de lluvias”.
Que la obra se inicio el 06 de junio de 2013, en consecuencia el plazo de ejecución establecido de 18 meses se extiende hasta el día 07 de diciembre de 2014 inclusive.
Que por la referida Nota de Pedido, la firma adjudicataria solicita ampliación de plazo de obra por días de lluvias, días improductivos luego de la lluvia, días feriados y ampliación de trabajo. Acompaña informe de INTA CONCORDIA Sección Agrometeorología justificando los días de lluvias los cuales suman 149 días.
Que por otra parte, los trabajos preliminares de movimiento y preparación de suelo, compromiso asumido no se han podido llevar adelante en el debido tiempo por causas ajenas a la empresa, lo que conduce necesariamente a esta Municipalidad a autorizar la ampliación de plazo en 12 (doce) meses el plazo de obra solicitado.
Que tomo intervención la Dirección Municipal de Viviendas, emitiendo informe técnico que en su parte pertinente dice “...conceda 12 (doce) meses de ampliación de plazo al Contrato de Ejecución de Obra ratificado por Decreto N° 1030/13 plazo que comenzaría a correr a partir del día 08 de diciembre de 2014 atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el presente contrato”.
Que corresponde que toda esta documentación sea incorporada al Expediente N° 2822 Letra D/2011.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º Inciso u) de la Ley 10,027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Ampliase en 12 (doce) meses el Plazo de Benito Legeren 40 viviendas e Infraestructura ACU N° 1703/2012, por las razones expresadas en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- El plazo especificado en el Artículo 1° del presente comenzara a regir desde el día 08 de diciembre de 2014.
ARTICULO 3°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros
ARTICULO 4°.- Adjúntese al Expediente Municipal N° 2822/2011.
ARTICULO 5°.- Oportunamente, notifíquese el presente a la firma adjudicataria a través de la Dirección Municipal de Viviendas.-
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
DECRETO Nº 1.639/2.014
Concordia, 17 de Diciembre de 2.014
VISTO la solicitud de ampliación de plazo presentada por la Cooperativa de Trabajo Por Un Nuevo Progreso Limitada en relación a la obra encomendada según Contrato de Ejecución de Obra suscripto oportunamente con esta Municipalidad y ratificado por Decreto Nº 494/2014 ( 07/05/2014) respecto de la Obra 320 Viviendas;
CONSIDERANDO:
Que el Contrato aquí referido se suscribió a fin de atender los requerimientos mínimos de familias ya trasladadas a la denominada obra 320 VIVIENDAS, obra ubicada en el Barrio Fátima II en el marco del Programa Federal de Mejoramientos de Viviendas Mejor Vivir II, luego de los acontecimientos de público conocimiento acaecido en Concordia en diciembre de 2013.
Que la obra contratada se inicio el 12 de mayo de 2014 según Acta de Inicio de Obra.
Que desde dicho Inicio hasta la fecha se han producido copiosas lluvias lo que ha impedido no solo trabajar en dichos días sino también en los subsiguientes dada la intensidad de las mismas, según informa la Estación Agrometeorológica del INTA CONCORDIA, sumaron la totalidad de 61 días de lluvia.
Que tomo intervención la Dirección Municipal de Viviendas, emitiendo informe técnico que en su parte pertinente dice “…esta Dirección considera pertinente y beneficioso para el Municipio y para las familias destinatarias de las viviendas, dar continuidad al contrato de obra celebrado con la Cooperativa de Trabajo Por un Nuevo Progreso Limitada, por lo que aconseja se le conceda ciento ochenta (180) días de ampliación del plazo de obra al Contrato de Ejecución de Obra ratificado por Decreto N° 494/2014, atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el presente contrato.-
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ampliase en ciento ochenta (180) días corridos el Plazo de Ejecución de Obra, de la Obra REPARACIONES BASICAS E INDISPENSABLES DE ALBAÑILERIA E INSTALACIONES SANITARIAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS MINIMOS DE FAMILIAS YA TRASLADADAS SEGÚN ANEXO I DE LA OBRA 320 VIVIENDAS, ubicadas en el Barrio Fátima II - Manzanas comprendidas al Norte calle J.J Vale ,al Sur calle Córdoba, al Este calle Maestra Lopez: y al Oeste Virgen de Fátima, del contrato suscripto con la Cooperativa de Trabajo Por un Nuevo Progreso Limitada ratificado por decreto N° 494/2014, por las razones expresadas en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- El plazo especificado en el Artículo 1° del presente comenzara a regir desde el día 08 de noviembre de 2014
ARTICULO 3°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros.
ARTICULO 4°.- Oportunamente, notifíquese el presente a la Cooperativa de Trabajo Por un Nuevo Progreso Limitada a través de la Dirección Municipal de Viviendas -
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 138/2.015
Concordia, 12 de Febrero de 2.015
VISTO, el CONVENIO DE SERVIDUMBRE GRATUITA DE USO -RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA-, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima “AR-SA T”, y
CONSIDERANDO:
Que con el fin de fortalecer la inclusión digital en la REPÚBLICA ARGENTINA, mediante el Artículo 1° del Decreto N° 1552 de fecha 21 de Octubre de 2010 se creó el PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES "ARGENTINA CONECTADA", el cual tiene como ejes estratégicos la inclusión digital, la optimización del uso del espectro radioeléctrico, el desarrollo del servicio universal, la producción nacional y generación de empleo en el sector de la telecomunicación, la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones, la infraestructura y conectividad y el fomento a la competencia.
Que el decreto mencionado precedentemente, en su artículo 7°, ha declarado de interés público la RED FEDERAL DE FIBRA OPTICA (REFEFO) o RED DE TELECOMUNICACIONES, que será desarrollada e implementada por la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA - AR-SAT, la cual contempla las obras de infraestructura necesarias para tal fin.
Que RED DE TELECOMUNICACIONES prevé el desarrollo de más de 55.000 kilómetros de fibra óptica y su infraestructura permitirá brindar conectividad de alta capacidad a la Administración Pública en sus distintos niveles, como así también a escuelas, bibliotecas, centros de salud, seguridad entre otros.
Que dicho despliegue comprenderá redes troncales, provinciales y metropolitanas y la capilaridad suficiente para llevar la fibra a cada ciudad del territorio Nacional, a cuyo efecto se requerirá la instalación de equipamiento de telecomunicaciones a lo largo del trayecto de la fibra óptica, denominados los “NODOS”.
Que a los fines de dicha implementación resulta indispensable disponer de los terrenos donde se instalarán los mismos. Por ello “LA MUNICIPALIDAD” de Concordia ha remitido una autorización expresa prestando conformidad para la instalación del “NODO” Y/O “CENTRO” en nuestra ciudad.
Que en ese orden de cosas “LA MUNICIPALIDAD” concede a AR-SAT el derecho de uso sin cargo del terreno donde se instalará el “NODO” y/o “CENTRO”, cuya titularidad corresponde a la misma.
Que en virtud de ello las partes convienen en celebrar el convenio de marras mediante el cual “LA MUNICIPALIDAD” confiere a AR-SAT derecho real de SERVIDUMBRE gratuita de la parte material necesaria, del terreno con coordenadas LAT: 31° 22' 54.28" S - LONG: 58° 1' 6.14" O, cuya nomenclatura catastral es Sector: 0 Grupo: 10 Manzana: 1726/ Parcela: 1/ Sub-Parcela: O; con el objeto exclusivo y excluyente de realizar la instalación del “NODO” y/o “CENTRO” para la red de telecomunicaciones de AR-SAT. Que asimismo las demás consideraciones pactadas entre ambas partes, obran en consecutivas cláusulas, las que se describen en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratifícase en todos sus términos el CONVENIO DE SERVIDUMBRE GRATUITA DE USO -RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA-, suscripto entre la Municipalidad de Concordia, representada por el Presidente Municipal, Contador GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido en este acto por el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Contador JUAN D. ORABONA por una parte y por la otra, el Ingeniero MATIAS BIANCHI VILLELLI, en su carácter de presidente del Directorio de AR-SAT, que forma parte integrante del presente Decreto como Anexo, conforme a lo expresado en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSATVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
CONVENIO DE SERVIDUMBRE GRATUITA DE USO
RED FEDERAL DE FIBRA ÓPTICA
Entre la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA, en adelante “AR-SAT”, representada en este acto por el Ing. Matías Bianchi Villelli, en su carácter de presidente del Directorio, por una parte; y por otra, la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, en adelante la “MUNICIPALIDAD”, representada en este acto por el Sr. Presidente Municipal Cr. GUSTAVO E. BORDET, asistido en este acto por el Sr. Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN D. ORABONA; en adelante y en forma conjunta “LAS PARTES”
Y CONSIDERARANDO:
Que con el fin fortalecer la inclusión digital en la REPUBLICA ARGENTINA, mediante el Artículo 1º del Decreto N° 1552 de fecha 21 de .octubre de 2010 se creó el PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES “ARGENTINA CONECTADA”, en adelante “ARGENTINA CONECTADA”, el cual tiene como ejes estratégicos la inclusión digital; la optimización del uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del servicio universal; la producción nacional y generación de empleo en el sector de la telecomunicación; la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones, la infraestructura y conectividad; y el fomento a la competencia.
Que el decreto mencionado precedentemente, en su artículo 7º, ha declarado de interés público la RED FEDERAL DE FIBRA OPTICA, en adelante “REFEFO” o “RED DE TELECOMUNICACIONES”, que será desarrollada e implementada por la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA - AR-SAT, la cual contempla las obras de infraestructura necesarias para tal fin.
Que la “RED DE TELECOMUNICACIONES” prevé el desarrollo de más de 55.000 kilómetros de fibra óptica, y su infraestructura permitirá brindar conectividad de alta capacidad a la Administración. Pública en sus distintos niveles, como así también a escuelas, bibliotecas, centros de salud, seguridad, entre otros.
Que dicho despliegue comprenderá redes troncales, provinciales y metropolitanas y la capilaridad suficiente para llevar la fibra a cada ciudad del territorio Nacional, a cuyo efecto se requerirá la instalación de equipamiento de telecomunicaciones a lo largo del trayecto de la fibra óptica, en adelante los “NODOS”.
Que a los fines de dicha implementación resulta indispensable disponer de los terrenos donde se instalarán los mismos.
Que atento a los análisis preliminares efectuados por los organismos técnicos competentes a los fines de la instalación del (los) “NODOS”, y/o del Centro de Operación y Mantenimiento, en adelante “CENTRO”, y considerando los tiempos de ejecución del proyecto, la “MUNICIPALIDAD” ha remitido una autorización expresa prestando conformidad para la instalación del “NODO” y/o “CENTRO” en la localidad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Que resultaría estratégico que la “MUNICIPALIDAD” conceda a AR-SAT el derecho de uso sin cargo del terreno donde se instalará el “NODO” y/o “Centro”, cuya titularidad corresponde a la misma conforme la certificación de dominio que como ANEXO I se adjunta.
En virtud de las consideraciones expuestas, las “PARTES” convienen en celebrar el presente CONVENIO DE SERVIDUMBRE GRATUITA DE USO, en adelante, el “CONVENIO”, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
CLAUSULA PRIMERA: La “MUNICIPALIDAD” confiere a AR-SAT, y esta así lo acepta, derecho real de SERVIDUMBRE gratuita de la parte material necesaria (superficie, altura y profundidad) del terreno propiedad de la “MUNICIPALIDAD”, con coordenadas LAT: 31º 22' 54.28" S - LONG: 58º 1 6.14" O cuya nomenclatura- catastral es Sector: O / Grupo: 10 Manzana: 1726 / Parcela: 1/ Sub-Parcela: 0, conforme lo establece el plano catastral que como ANEXO II se adjunta, con el objeto exclusivo y excluyente de realizar la instalación del “NODO” y/o “Centro” para la Red de Telecomunicaciones de AR-SAT. La superficie, limite perimetral y demás características correspondientes a las partes materiales del terreno municipal cuya SERVIDUMBRE se otorga serán establecidas al momento del replanteo final de obra. La “MUNICIPALIDAD” acepta que las mismas podrán ser modificadas al momento del replanteo final en caso de ser necesario a fin de optimizar la instalación precitada, no pudiendo las mismas exceder de las siguientes medidas: 25 x 25 Metros de lado.
CLAUSULA SEGUNDA: La “MUNICIPALIDAD” autoriza expresamente a AR-SAT a ceder o transferir total o parcialmente los trabajos necesarios para la instalación del “NODO” y/o “Centro”, siempre en cumplimiento de los fines establecidos en la cláusula octava, ap. a). A los fines previstos en el presente, la “MUNICIPALIDAD” se compromete a permitir el libre acceso del personal y contratistas de AR-SAT al predio cuyo uso se autoriza y facilitar la realización de las tareas necesarias a tal efecto.
La servidumbre constituida afecta el predio y comprende las restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer de todo lo necesario para la instalación del “NODO” y/o “Centro”.
CLAUSULA TERCERA: A los fines emergentes del presente “CONVENIO”, la “MUNICIPALIDAD” declara y garantiza que cualquier desarrollo, actual o futuro, que se pudiera realizar en el predio, será efectuado con la adopción de las medidas aconsejables para no afectar la instalación del “NODO” ni del “Centro”, así como su normal funcionamiento una vez operativo.
CLAUSULA CUARTA: En caso de corresponder, y en virtud de la legislación comunal, el CONCEJO DELIBERANTE de la “MUNICIPALIDAD” tomará conocimiento y procederá de acuerdo a las competencias que le correspondan.
CLAUSULA QUINTA: Si con posterioridad a la firma del “CONVENIO”, el terreno seleccionado no resultara viable para la instalación del “NODO” ni del “Centro”, AR-SAT notificará mediante nota al domicilio constituido por la “MUNICIPALIDAD”.
CLAUSULA SEXTA: La “MUNICIPALIDAD” podrá solicitar mediante nota a AR-SAT, el análisis de una localización alternativa por parte de los organismos técnicos competentes mediante el envío de las coordenadas geo referenciadas al domicilio denunciado en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. Dicha nota, asimismo, deberá contener para el caso de que el terreno propuesto sea apto, una autorización para AR-SAT, y/o quien esta designe a ejecutar las obras conducentes a la instalación del “NODO” y/o “Centro” en dicho predio. Finalmente, cumplidas estas instancias, esto es, la propuesta de la contraparte y la aptitud técnica de la misma, se procederá a lo establecido en la CLAUSULA siguiente, a fin de formalizar la modificación propuesta.
CLAUSULA SEPTIMA: A tal fin, las “PARTES” suscribirán una “ADDENDA COMPLEMENTARIA” que contemple el nuevo emplazamiento para la instalación, implementación y desarrollo del “NODO” y del “CENTRO”, cuya titularidad será acreditada mediante un certificado de dominio y un plano catastral donde se delimite la localización propuesta.
CLAUSULA OCTAVA: En orden a la precisión del objeto definido en la CLAUSULA PRIMERA del presente “CONVENIO”, con el fin de identificar y acordar lineamientos y actividades mínimas obligatorias por parte de AR-SAT en la parte material del predio cuya SERVIDUMBRE gratuita de uso se otorga, y con independencia de otras que se pudieran desarrollar en el marco del presente, las “PARTES” convienen los siguientes puntos:
a) AR-SAT se obliga a destinar el predio y tener como exclusiva finalidad, para la instalación del “NODO” y/o “Centro” quedándole prohibido darle un destino diferente o efectuar reformas o refacciones que no sean las necesarias para la instalación, desarrollo u optimización del servicio y/o la infraestructura precitada.
b) La “MUNICIPALIDAD” autoriza a AR-SAT a realizar las construcciones, mejoras o modificaciones por sí o mediante convenios con terceros a los fines de la concreción del objeto del presente "CONVENIO", siempre respetando las condiciones y reglamentaciones vigentes, de orden nacional, provincial y/o municipal vigentes en la materia, y “exceptuará” a AR-SAT de todos los gastos por habilitación, aprobación de planos y pago de tasas, que tengan como origen las obras contempladas en el presente, comprometiéndose a suscribir la documentación necesaria a los efectos de obtener los permisos, licencias y/o habilitaciones correspondientes.
c) AR-SAT declara conocer y aceptar el estado del predio a utilizar así como de las instalaciones (si hubieren) que le son entregados en servidumbre.
CLAUSULA NOVENA: AR-SAT se obliga a observar, a su costa, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, civiles, laborales, tributario - impositivas, previsionales, de cobertura de riesgos o de cualquier otra índole -tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten aplicables como consecuencia de la instalación, implementación y desarrollo de la Red de Telecomunicaciones. AR-SAT hará extensiva esta obligación a cualquier otra persona física o jurídica que participe en las actividades descriptas precedentemente.
CLAUSULA DECIMA: A los fines de la CLAUSULA precedente, AR-SAT se obliga a mantener indemne a la “MUNICIPALIDAD” respecto a los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias o de reembolsos que pueden efectuarle a la “MUNICIPALIDAD” los empleados o personal que contrate AR-SAT, o los terceros que contraten con esta, para el desarrollo de las actividades que ejecutará AR-SAT y/o cualquier otros terceros que pudieren verse afectados.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La “MUNICIPALIDAD”, se obliga a mantener indemne a AR-SAT respecto del personal a su cargo que pudiere ser afectado para el desarrollo de las actividades que ejecutará AR-SAT, garantizando el cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social establecidas en el artículo 30 de la Ley N° 20.744 y modificatorias y/o las que resulten de aplicación. En caso de incumplimiento, AR-SAT podrá solicitar la desafectación del personal y/o cualquier otra medida que estime pertinente a fin de garantizar el cumplimiento del objeto del presente “CONVENIO”.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: AR-SAT asume, en forma exclusiva, los riesgos inherentes a la actividad que desarrollará en la parte material del predio objeto de la servidumbre.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: Se deja expresa constancia que la SERVIDUMBRE que se le otorga por este convenio a AR-SAT es de carácter GRATUITO sin que corresponda contraprestación alguna por ningún concepto. AR-SAT asumirá los costos de servicios (energía eléctrica, telefonía, etc.) requeridos para la operación del “NODO” y/o “CEETRO”.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: Este convenio mantendrá su vigencia por el término de VEINTE (20) años a partir de la fecha de aprobación y suscripción, prorrogables automáticamente por periodos sucesivos de DIEZ (10) años salvo notificación en contrario de cualquiera de las “PARTES”, que deberá realizarse con una antelación de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles en los domicilios denunciados en el presente.
La servidumbre caducará si no se hace uso de ella mediante la ejecución de las obras respectivas, durante el plazo de 10 años computados desde la fecha de suscripto el presente y una vez cumplimentados los procedimientos que fueren necesario ante el Concejo Deliberante del Municipio.
Vencido el plazo indicado y de sus prorrogas, o el plazo de caducidad, el Municipio recobrará el dominio pleno del predio afectado. A ese efecto, se deja constancia que los elementos, componentes y accesorios que conforman el “NODO” y/o “Centro” son de propiedad de AR-SAT y ésta podrá disponer libremente de ellos de acuerdo a lo que, en su momento, se planifique.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: Además de lo establecido en la CLAUSULA SEXTA, las cuestiones particulares que resulten complementarias a las condiciones previstas en el presente “CONVENIO”, sus adecuaciones parciales, o aquellos aspectos que requieran de desarrollos específicos o determinadas precisiones, se establecerán a través de ADDENDAS COMPLEMENTARIAS a suscribir por las “PARTES”, siempre que sus términos no alteren los elementos esenciales del presente.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: Las “PARTES” convienen que la totalidad de las contingencias litigiosas que puedan derivárseles de este convenio, las someterán a los Tribunales Ordinarios competentes de la ciudad de Concordia, Pcia. de Entre Ríos, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiese corresponder. Asimismo, las comunicaciones, intimaciones o notificaciones tanto judiciales como extrajudiciales que deban practicarse, solo resultaran válidas, en la medida en que se efectúen en los domicilios indicados en la CLAUSULA siguiente.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: A los fines emergentes del presente “CONVENIO”, AR-SAT constituye domicilio en Av. Gral. Juan Domingo Perón N° 7934 de la ciudad de Benavidez, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires y la “MUNICIPALIDAD” en la calle Mitre 76 CP 3200 Concordia, provincia de Entre
En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación del presente, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Concordia, Pcia. de Entre Ríos, a los 8 días del mes de Abril de 2014.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
MATIAS BIANCHI VILLELLI
Presidente ARSAT.
DECRETO N° 155/2.015
Concordia, 20 de Febrero de 2.015
VISTO el Decreto N° 699/2014, de fecha 17 de Junio de 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto referido en el Visto, en su Artículo 2°, se procedió a designar en forma provisoria en el cargo de Contador para desempeñarse en el área de prestación de servicios, del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, de la Municipalidad de Concordia, a la agente municipal Mariela Erika Marchán, DNI N° 24.954.444, Legajo N° 15003.
Que la designación fue realizada en forma provisoria y condicionada a que la agente designada, cumplimente con la presentación de la Fianza establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, para el Concurso Interno de Antecedentes, que fuera efectuado para realizar la cobertura de cargos de Contador y Tesorero en el ciado Ente, mediante Decreto N° 06/2014.
Que a la fecha y tal cuenta en Expediente N° 97 “M”/2014, la agente Marchan ha presentado copia de Póliza N° 62177, emitida por TPC Compañía de Seguros, en la que se aprecia la contratación de Póliza de cobertura de riesgo por Responsabilidad Civil, con periodo de vigencia entre el 5 de Agosto de 2014 y el 5 de Agosto de 2015, con una suma asegurada de Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000).
Que la Fianza requerida por el Pliego considerado al efecto de la designación de Contador, para el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, fue establecida en el importe correspondiente a doce (12) sueldos de la categoría 24 del Escalafón Municipal vigente al momento de su exigibilidad, con lo que el importe asegurado se encontraría cubierto con el seguro contratado.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el Expediente N° 97 “M” /2014, ha emitido dictamen considerando que con la presentación de la copia de póliza presentada, se ha cumplimentado el requerimiento del Artículo 22° del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Interno de Antecedentes, para la cobertura de cargos de Contador y Tesorero en el área del EDOS.
Que acreditado los extremos exigibles para su nombramiento, corresponde se proceda a la designación con carácter definitivo.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º incisos b), h), ñ), y u), de la Ley N° 10.027 y sus modificatorias, - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- DESIGNASE en el cargo de Contador para desempeñarse en el área de prestación de servicios del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, de la Municipalidad de Concordia, a la agente municipal Mariela Erika Marchán, DNI N° 24.854.444, Legajo N° 15003.
ARTICULO 2°.- HAGASE saber a la agente designada en el Articulo precedente, que deberá presentar el original de la Póliza que acredita la contratación y vigencia del Seguro de Responsabilidad Civil, por ante, la Tesorería del EDOS, dentro de los cinco (5) días de su notificación.
ARTICULO 3°.- NOTIFIQUESE a través de la Dirección de Recursos Humanos, publíquese, dése a la Coordinación Administrativa y Coordinación Operativa del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias y por su intermedio a las áreas competentes, a los fines correspondientes y oportunamente, archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 161/2.015
Concordia, 23 de Febrero de 2.015
VISTO la necesidad de optimizar el desempeño de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines del cumplimiento de los objetivos, requerimiento y lineamientos establecidos por la gestión municipal, se hace necesario contar con personal idóneo y probo para desempañar tareas administrativas especificas.
Que en este sentido el recurso humano es fundamental para lograr la optimización de los servicios prestados en el ámbito del Departamento de Notificaciones Masivas dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que el agente Luis Hendereich, legajo Nº 1437, prestó servicios con anterioridad en la Dirección de Recursos Humanos, reuniendo las condiciones de idoneidad.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el artículo 107° incisos q) y u) de la ley 10027 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Desafectar del Departamento de Notificaciones Masivas al agente Luis Hendereich, legajo Nº 1437.
ARTICULO 2°.- Dispónese afectar al mencionado en el artículo 1° del presente a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría Hacienda, para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 162/2.015
Concordia, 23 de Febrero de 2.015
VISTO: El recurso de revocatoria y/o reposición presentado por la firma Excelcom S.A. y,
CONSIDERANDO:
Que el recurso mencionado se interpone contra la decisión adoptada por Resolución N° 4346/2014, de la Secretaría de Economía y Hacienda, de fecha 6 de Junio de 2014, por la cual se dispuso “Rescindir la Orden de Compra N° 051/13 de la firma EXCELCOM S.A, en lo que respecta a los ítems no entregados, de conformidad a lo establecido en el Articulo 83° de la Ordenanza N° 34.698...”, todo con fundamento en el Artículo citado.
Que la Orden de Compra mencionada, ha sido emitida en el proceso de la Licitación Pública N° 11/13, efectuada para la adquisición de equipamiento informático, cuyos antecedentes obran en Expediente N° 2014 “D”/13.-
Que según los antecedentes existentes, la misma ha sido adjudicada a la empresa recurrente y la mercadería y plazo legal de entrega dispuesto en los Pliegos elaborados al efecto, se ha cumplido parcialmente, motivando que, - en uso de las atribuciones legales que posee la administración-, se resolviera rescindir la Orden de Compra que fuera librada oportunamente.
Que la empresa, ha comunicado con anterioridad a la Resolución citada, que no estaba en condiciones de dar cumplimiento a lo ordenado e imposibilitada de hacer entrega del equipamiento comprometido, por razones ajenas a su manejo empresarial y cuyo fundamento estaba en las demoras existentes a nivel aduanero y de importación, que afectaban a toda la industria nacional.
Se hacía mención en las comunicaciones efectuadas por la empresa, a demoras existentes en la aprobación del ingreso de la mercadería por parte de las autoridades aduaneras.
Que el recurso ha sido presentado en fecha 28 de Octubre de 2014, fuera del plazo de quince (15) fijado para su interposición y por tanto formalmente fuera de término y por tanto extemporáneo.
Que la sola presentación del recurso fuera del legal tiempo establecido para su interposición, hacen inviable se proceda a su tratamiento y análisis, ateto a que no se dan las condiciones que hacen a su procedencia.
Que la Ordenanza N° 31.641, en su artículo 77°, establece:
“ARTICULO 7º.- La revocatoria o reposición debe interponerse dentro de los cinco días de notificada la resolución y el Departamento Ejecutivo...”.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando rechazar el recurso interpuesto por extemporáneo.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos II), n) ñ), y u) de la Ley N° 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- TENER por interpuesto en forma extemporánea por la empresa Excelcom S.A., recurso de revocatoria o reposición contra la Resolución N° 4346/2014, de la Secretaria de Economía y Hacienda, de fecha 6 de Junio de 2014, dictada como consecuencia del procedimiento de Licitación que tramita en Expediente N° 2014 “D”/2013.-
ARTICULO 2°.- NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria o reposición interpuesto por extemporáneo.
ARTICULO 3°.- NOTIFIQUESE, a la recurrente, a la Economía y Hacienda, a la Dirección de informática, publíquese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 163/2.015
Concordia, 23 de Febrero de 2.015
VISTO el Expediente Interno N° 1068 Letra “S”/2014 y,
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado Expediente, se tramitó el llamado a Licitación Pública N° 65/14 ADQUISICIÓN DE MERCADERIAS NO PERECEDERAS PARA BOLSONES DE AYUDA”,
Que más allá del procedimiento licitatorio y de las ofertas presentadas, ante el informe producido por la Secretaría de Desarrollo sobre la existencia de mercadería en stock y la disminución en la cantidad de requirentes de atención, por la época de vacaciones por parte de los chicos y de concurrentes que habitualmente se produce en época estival, hacen que se pueda atender dichos requerimientos con el existente.
Que a su vez, siendo una de las condiciones la entrega de la totalidad de la mercadería objeto de la licitación, la imposibilidad de contar con instalaciones adecuadas para preservar las mismas en condiciones de altas temperaturas como ocurre en época estival: no hacen aconsejable la recepción y almacenamiento de las mismas por largo tiempo, lo que lógicamente ocurrirá ante la disminución de demanda ya explicado.
Que el perfeccionamiento del contrato se produce con la notificación al adjudicatario de la orden de compra, según dispone en el Art. 64 de la Ordenanza N° 34.698/11.
Que en el caso, no se ha determinado el adjudicatario de la presente licitación.
Que la Municipalidad en mérito a las disposiciones del Art. 63° de la Ordenanza N° 34.698/11, se puede dejar sin efecto la licitación en cualquier momento, antes del perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización a favor de los interesados oferentes.
Que por lo expuesto precedentemente, procédase oportunamente a efectuar la Devolución de los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Oferta constituidos en efectivo por las firmas: “REYLA S.R.L., “LA TENTACION” SRL”, IGINIO BURAGLIA”, MÓNICA ALEJANDRA PARED”.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, modificada por la Ley•10.082: Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase el procedimiento llevado a cabo para la Licitación Pública N° 65/14 “ADQUISICIÓN DE MERCADERIAS NO PERECEDERAS PARA BOLSONES DE AYUDA”, dispuesta por Decreto N° 1247/2014, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 1068 Letra “S”/2014.
ARTICULO 2°.- Déjase sin efecto el llamado de la Licitación referenciada, por lo expresado en los Considerando precedentes.
ARTICULO 3°.- Procédase oportunamente a efectuar la devolución del Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta constituidos por las firmas: “REYLA S.R.L.”, “LA TENTACIÓN S.R.L.”, “IGINIO BURAGUA”, “MÓNICA ALEJANDRA PARED”.
ARTICULO 4°.- Gírese para conocimiento y demás efectos de la Dirección de Compras y Suministros, Dirección de Presupuesto, Secretaría de Desarrollo Social, Contaduría Municipal, Tesorería Municipal.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 164/2.015
Concordia, 23 de Febrero de 2.015
VISTO el Expediente Externo N° 1155698, a nombre de GAS NEA y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, se agrega factura N° 1100-04122815 de la firma Gas Nea S.A., por el suministro de gas natural para la pileta de natación destinada a personas con diversas discapacidades que funciona en PRO.M.A.R. I, dependiente de la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores, por el importe total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 421,27.-) correspondiente al período Noviembre de 2014.
Que a fojas 2, obra nota de la Subsecretaría de Salud, solicitando el abono de la factura de fojas 1.
Que a fojas 3 y 4, obra Imputación Preventiva del Gasto y a fojas 5 Autorización del Gasto.
Que a fojas 6 y 7, se agrega informe de la Contaduría Municipal, con observaciones.
Que con referencia al punto 1, a fojas 10 informa la Dirección de Rentas Municipal - Tasa Comercial.
Que atento al punto 2, a fojas 9, informa la Dirección de Compras y Suministros.
Que se tomó conocimiento de los puntos 3 y 4.
Que conforme lo expresado en el punto 5 y 6, el presente gasto debe encuadrarse en el Artículo 12° - Inciso d) 7, de la Ordenanza N° 34.698/11, Artículo 113° Inciso b) y Artículo 115° de la Ordenanza 34.698/11.
Que a fojas 12, obra Acta de Recepción debidamente cumplimentada, respondiendo al punto 7.
Que se tomó conocimiento del punto 8.
Que se tomó conocimiento del punto 9, y no obstante lo expresado en Memorando de fecha 11/07/2013, es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el pago del servicio a la empresa de referencia, como caso de excepción, teniendo en cuenta el destino del presente gasto.
Que a fojas 8, obra Constancia de Inscripción en AFIP.
Que se tomó conocimiento de las observaciones, de fojas 11, dejando aclarado que Gas Nea S.A., es la única empresa proveedora en la ciudad de Concordia de Gas Natural, insumo sumamente necesario para la pileta climatizada de PRO.M.A.R de la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores, a la que concurren personas con diversas discapacidades.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ) q) u) de la ley 10027, modificado por ley 10082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA.
ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el pago de la Factura N° 1100-04122815 por el importe total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 421.27.-), correspondiente al período Noviembre/2014, y declárese de legitimo abono dicho importe a la firma Gas Nea S.A., debiéndose encuadrar el gasto en el Artículo 12° - Inciso d) 7 de la Ordenanza 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Dispónese proceder conforme lo establecido en el Artículo 115° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 3º.- Dispónese la continuidad del presente trámite, conforme lo expresado en el Artículo 113° - Inciso b) de la Ordenanza N° 34.698/11, y como excepción a lo expresado en Memorandum de fecha 11107/2013.
ARTICULO 4º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1° en la Partida Presupuestaria N° 0.3.10.01.01.02.21.01.Salud.
ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría Municipal y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ANGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaría de Salid y Deportes.
DECRETO N° 165/2.015
Concordia, 23 de Febrero de 2.015
VISTO el Expediente Externo N° 1156825, a nombre de GAS NEA y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, se agrega factura N° 1100-04170734 de la firma Gas Nea S.A. por el suministro de gas natural para la pileta de natación destinada a personas con diversas discapacidades que funciona en PRO.M.A.R.I, dependiente de la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores, por el importe total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 482.09.-) correspondiente al período Diciembre de 2014.
Que a fojas 2, obra nota de la Subsecretaría de Salud, solicitando el abono de la factura de fojas 1.
Que a fojas 3 y 4, obra Imputación Preventiva del Gasto y a fojas 5 Autorización del Gasto.
Que a fojas 6 y 7, se agrega informe de la Contaduría Municipal, con observaciones.
Que con referencia al punto 1, a fojas 10 informa la Dirección de Renta Municipal - Tasa Comercial.
Que atento al punto 2, a fojas 9, informa la Dirección de Compras y Suministros.
Que se tomó conocimiento de los puntos 3 y 4.
Que conforme lo expresado en el punto 5 y 6, el presente gasto debe encuadrarse en el Artículo 12° - Inciso d) 7, de la Ordenanza N° 34.698/11, Artículo 113º Inciso b) y Artículo 115° de la Ordenanza 34.698/11.
Que a fojas 11, obra Acta de Recepción debidamente cumplimentada, respondiendo al punto 7.
Que se tomó conocimiento del punto 8.
Que se tomó conocimiento del punto 9, y no obstante lo expresado en randa de fecha 11/07/2013, es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal reconocer y aprobar el pago del servicio a la empresa de referencia, como caso de excepción, teniendo en cuenta el destino del presente gasto.
Que a fojas 8, obra Constancia de Inscripción en AFIP.
Que se tomó conocimiento de las observaciones, dejando aclarado que Gas Nea S.A., es la única empresa proveedora en la ciudad de Concordia de Gas Natural, insumo sumamente necesario para la pileta climatizada de PRO.M.A.R. de la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores, a la que concurren personas con diversas discapacidades.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ) q) u) de la ley 10027, modificado por ley 10082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Reconócese y apruébese el pago de la Factura N° 1100-04170734 por el importe total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 482.09.-),correspondiente al período Diciembre/2014, y declárese de legitimo abono dicho importe a la firma Gas Nea S.A., debiéndose encuadrar el gasto en el Artículo 12° - Inciso d) 7 de la Ordenanza 34.698/11.
ARTICULO 2º.- Dispónese proceder conforme lo establecido en el Artículo 115° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 3°.- Dispónese la continuidad del presente trámite, conforme lo expresado en el Artículo 113° - Inciso b) de la Ordenanza N° 34.698/11, y como excepción a lo expresado en Memorandum de fecha 11/07/2013.
ARTICULO 4º.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1° en la Partida Presupuestaria N° 0.3.10.01.01.02.21.01. Salud.
ARTICULO 5º.- Gírese a la Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ANGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaría de Salid y Deportes.
DECRETO N° 166/2.015
Concordia, 23 de Febrero de 2.015
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 158 Letra “D”"/2014, adjunto Expediente 159 Letra “D”/2014, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra pedido de devolución de los días descontados en el mes de septiembre de 2014, acompañando certificados médicos presentados. Que la Dirección de Liquidaciones informa respecto de los descuentos realizados al Agente ROSANA ELIZABETH ORTIZ, Legajo N° 5450.
Que obra intervención de la Dirección de Recursos Humanos.
Que obra intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que este Departamento Ejecutivo, estima pertinente efectuar el reintegro correspondiente LOS NUEVE (9) días descontados de los haberes del mes de septiembre de 2014.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso “u”, de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponese se proceda a través de la Dirección de Liquidaciones, al reintegro de nueve (9) días descontados, de los haberes del mes de septiembre de 2014, al Agente ROSANA ELIZABETH ORTIZ, Legajo N° 5450., conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Girar a la Dirección de Liquidaciones, tome nota la Dirección de Recursos Humanos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ANGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaría de Salid y Deportes.
DECRETO N° 167/2.015
Concordia, 24 de Febrero de 2.015
VISTO el Expediente N° 1.157.590, a nombre de CAMINAL ALEJANDRO FEDERICO y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el pago del alquiler del mes de FEBRERO de 2015, de la propiedad ubicada en calle, Presidente Illi Nº 485.
Que la utilización del local es a los efectos de llevar a cabo actividades del Programa ARGENTINA TRABAJA.
Que para tal fin se suscribió Contrato de locación, del inmueble, entre este Municipio y el Señor ALEJANDRO FEDERICO CAMINAL; acompañándose copia del Decreto Nº 1.303/14.
Que el servicio fue prestado de conformidad.
Que el Departamento Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08 ($30.000,00) - DESARROLLO SOCIAL.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda, autoriza el presente gasto.
Que el locador, emitió Factura B N° 0002-00000356, el que obra en el presente expediente.
Que el presente gasto se debe encuadrar en las previsiones establecidas en el Articulo 12° Inciso d 11) y el Articulo 113° de la Ordenanza 34.698/2011.
Que además se deberá proceder conforme al Artículo 115º de la ordenanza 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponese la continuidad del trámite administrativo del pago del mes de febrero de 2015, por alquiler del inmueble ubicado en calle Presidente Illia N° 485.
ARTICULO 2°.- Apruébese el presente gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), conforme a la Factura B N° 0002-00000356 y declárese de legitimo abono dicho importe al Señor ALEJANDRO FEDERICO CAMINAL, DNI Nº 7.852.445.
ARTICULO 3°.- Encuádrese el presente gasto en las previsiones establecidas en el Articulo 12° Inciso d 11) y el Articulo 113° de la Ordenanza 34.698/2011. y procédase conforme al Artículo 115º de la Ordenanza Nº 34.698, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.08
($30.000,00), DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 5°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MIGUEL ANGEL RAGONE
Subsecretario de Salud
a/c Secretaría de Salid y Deportes.
DECRETO N° 168/2.015.-
Concordia, 24 de Febrero de 2.015
VISTO lo solicitado por el Director de Eventos, Sr. EDUARDO MIGUEL RODRIGUEZ y MARIO FERNANDO MIGUELES, obrante a fojas 1 del Expediente Interno Nº 2003 “D”/14, y
CONSIDERANDO:
Que los mencionados elevan rendición de gasto por la suma total de $ 101.000,00, que en virtud que los gastos superaron el monto acordado por Resolución 7594/14 de $100.000,00, solicitan que se les reintegre la suma de $ 1.000,00.
Que la Contaduría Municipal ha tomado la intervención de su competencia, observando que el proveedor Ruiz, Osvaldo Luis, presenta irregularidades ante la AFIP, adjuntándose constancia.
Que el artículo 33.1 de la Ley 11.683 y el Decreto (PEN) Nº 477/2007 no obligan al Municipio a constatar que las facturas que perciban por sus compras o locaciones se hallen autorizadas por la AFIP.
Que los comprobantes rendidos corresponden a bienes y servicios efectivamente entregados y/o prestados por lo que no existe perjuicio patrimonial al erario Municipal, generándose en contrapartida la pertinente obligación de pago.
Que por razones de equidad tributaria y por un principio de colaboración lógica que debe existir entre los organismos recaudadores estatales, corresponde informar a los entes de control, presuntas inobservancias a la normativa vigente.
Que obra informe a fojas 15 referente a lo observado por la Contaduría.
Que obra Preventiva Nº 1259/15 de la Dirección de Presupuesto.
Que se autoriza dicha Preventiva por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que es decisión del Departamento Ejecutivo aprobar la presente Rendición como excepción.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos ñ), q) y u) de la Ley 10027 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese aprobar la rendición de gastos presentada por el Director de Eventos Sr. EDUARDO MIGUEL RODRIQUEZ y MARIO FERNANDO MIGUELES, por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), de acuerdo a Resolución 7594/14, debiéndose reintegrar a los mencionados, la suma de $ 1.000,00, de acuerdo a lo solicitado a fojas 1, encuadrándose el presente gasto en el Art. 12 inciso d1) de la Ordenanza Municipal sobre Contrataciones Nº 34.698, como excepción al Decreto Nº 29.708.
ARTICULO 2°.- Impútese el gasto aprobado en el arto 1°, en la partida: 0.1.90.01.01.02.21.05 Gobierno $ 1.000,00
ARTICULO 3°.- Atento a las observaciones vertidas por la Contaduría Municipal y pese que no existe legislación que lo obligue, por intermedio de esa área deberá procederse a informar a la AFIP-DGI -Distrito Concordia, el contribuyente observado que presuntamente incumple con la legislación tributaria vigente.
ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
DECRETO N° 169/2.015
Concordia, 24 de Febrero de 2.015
VISTO, el Expediente Interno N° 2239 “D”/14, correspondiente al reintegro de gastos del Coordinador del Programa “Yo si Puedo” Profesor, Dn. Paulo Tisocco y,
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones obran los comprobantes de los gastos efectuados por el citado agente.
Que el Departamento Presupuesto ha informado a que partida imputar dicho gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento y la intervención de su competencia.
Que la Contaduría Municipal ha realizado el informe respecto a los presentes gastos.
Que en consecuencia corresponde proceder aprobar la presente rendición de gastos, adecuándolo a la normativa vigente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°), incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Aprobar el reintegro de gastos realizados por el Profesor, On. Paulo Tisocco, D.N.I. N° 23.493.544 la suma de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($ 6,000.00.-), correspondiente al agasajo, a los graduados del Programa “Yo si puedo” cuyos comprobantes obran en el Expediente Interno N° 2239 Letra “S”/14, como excepción al Artículo 8° del Decreto N° 29.708 y encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso “D1” de la Ordenanza 34.698, debiendo reintegrarse dicho importe al mencionado Agente.
ARTICULO 2°.- Imputar el gasto aprobado en el ARTICULO 1° en la siguiente Partida: 0.1.90.01.01.02.21.11 Gobierno $ 6.000.-
ARTICULO 3º.- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de su conocimiento, toma de razón, imputación y abono.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.