Official Gazette No. 2621 Concordia, May 29, 2015

Concordia, 7 de Mayo de 2.015
Expte. N° 21.153-S.CC.

ORDENANZA  SOBRE   ADHESION LEY PROVINCIAL N° 10311 REF.
A  GESTIÓN  NTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTEDE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
CAPÍTULO I
Objeto y Ámbito de Aplicación

ARTICULO 1º.- Adhiérase a la Ley Provincial N° 10.311 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

AERTICULO 2º.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el ámbito territorial del Municipio de Concordia.
Establece los principios y disposiciones para la mencionada gestión de conformidad con la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Residuos Domiciliarios N° 25.916 y la Ley provincial N° 10.311.
Define a los residuos sólidos urbanos como aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados, sea su origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional.

ARTICULO 3º.- A los efectos de la presente Ordenanza se establecerán los principios de reducción, reutilización y reciclado, que implicará la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas a definirse por el Ejecutivo Municipal, por medio de la implementación de un conjunto de medidas que concreten la reducción en la generación de residuos, la separación en origen, la recuperación y el reciclado. Este principio será de aplicación obligatoria en cualquier acto, hecho o política llevada a cabo por el Estado Municipal.
Las metas a fijarse por el Ejecutivo Municipal tomarán como base la cantidad total de residuos dispuestos en el Campo del Abasto durante el año 2014, y deberán observar los siguientes plazos:
•    Reducción del 30% para fines de 2016,
•    Reducción del  60% para fines de 2019,
•    Reducción del 80% para fines de 2021,
•    Prohibición de enterramiento de residuos reciclables o recuperables a partir del año 2023. 

ARTICULO 4º.- El Municipio de Concordia  promueve la gestión integral de residuos sólidos urbanos, consistente en el conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un sistema que incluye las etapas de generación, separación en origen, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y aprovechamiento, cuya finalidad es la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos, a través de la recuperación, reciclado y  minimización de la generación.

ARTICULO 5º.- Las operaciones de gestión integral de residuos sólidos urbanos se realizarán tomando en cuenta la salud humana, la calidad de vida y ambiental en el Municipio, y estarán sujetas a esta Ordenanza, como también a toda la restante normativa ambiental que resulte aplicable.

ARTICULO 6º.- Se excluyen del alcance de la presente Ordenanza los residuos patogénicos, peligrosos,  radioactivos  y los derivados de las operaciones normales de  buques y aeronaves.

Capítulo II
Disposiciones Generales

ARTICULO 7º.- A fin de dar cumplimiento a la presente Ordenanza y sus objetivos, el Municipio de Concordia promoverá:
1.    La reducción de la generación de residuos y la utilización de productos reutilizables.
2.    La separación y el reciclaje de productos susceptibles de serlo.
3.    El compostaje y/o biodigestión de residuos orgánicos.
La promoción de estas medidas se llevará a cabo a través de campañas de información y educación ambiental sostenidas en el tiempo, para las cuales elaborará un presupuesto anual especial, que será incluido cada año en el presupuesto general de la ciudad.

ARTÍCULO 8º.- El productor, importador, distribuidor, intermediario o cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos, es responsable de la gestión integral de los mismos. Deberá cargar con el costo de recolección y eliminación legal de aquellos envases, productos y embalajes que no puedan ser reutilizados, recuperados, reciclados o compostados, siendo responsable de los mismos hasta su disposición final.

CAPÍTULO III
Objetivos

ARTICULO 9.- La presente Ordenanza tiene como objetivo lograr la reducción en la generación de residuos sólidos urbanos, disminuir los riesgos para la salud pública y el ambiente, promover la separación en origen, la recuperación y reciclaje de materiales y reducir la cantidad de desechos que se disponen en relleno sanitario.
Asimismo, promover la toma de conciencia en la población y en los actores institucionales públicos y privados respecto de las diversas responsabilidades y obligaciones que les caben como generados de residuos sólidos urbanos.

CAPÍTULO IV
Generación y Separación en Origen

ARTICULO 10.- La generación es la actividad de producción de residuos sólidos urbanos en origen. Los generadores de residuos sólidos urbanos se clasifican en Individuales y especiales.

ARTÍCULO 11.- Son generadores especiales:
a.    Hoteles de 4 y 5 estrellas.
b.    Bancos, entidades financieras y aseguradoras.
c.    Supermercados, minimercados, autoservicios e hipermercados.
d.    Shoppings y galerías comerciales.
e.    Locales que posean una concurrencia de más de trescientas (300) personas por evento.
f.    Edificios públicos radicados en la Ciudad de Concordia.
g.    Establecimientos pertenecientes a una cadena comercial. Entendiéndose por ésta al conjunto de más de cinco establecimientos que se encuentren identificados bajo una misma marca comercial, sin distinción de su condición individual de sucursal o franquicia.
h.    Comercios, industrias y toda otra actividad privada comercial que genere más de medio metro cúbico por día.
i.    Todo otro establecimiento que la autoridad de aplicación determine.

ARTICULO 12.- Los generadores especiales mencionados en el artículo 11 tienen las   obligaciones que más abajo se enumeran, respecto de las cuales queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar los requisitos, procesos y modos necesarios para el efectivo cumplimiento, Así deberán:
a.    Adoptar medidas orientadas a reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos generados.
b.    Separar y clasificar los residuos en origen de acuerdo a las especificaciones que fije esta Ordenanza y su reglamentación.
c.    Solicitar su inscripción en el Registro de Generadores Especiales de Residuos Sólidos Urbanos a cargo de la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, y presentar un plan de gestión de los residuos así como las declaraciones juradas que se exijan.
d.    Transportar sus residuos mediante operadores inscriptos en el  Registro de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos a cargo de la autoridad de aplicación citada.
e.    Costear el transporte y la disposición final de los residuos generados.
f.    Conservar la documentación que acredite las operaciones del Plan de Gestión
g.    Someterse sin restricciones a las Inspecciones que lleve a cabo la autoridad de aplicación

ARTÍCULO 13.- Los generadores especiales, para el cumplimiento del Art. 12 inc c deberán realizar una declaración jurada  que contendrá la siguiente información:
a.    Datos identificatorios del generador y domicilio legal del mismo.
b.    Promedio mensual de residuos sólidos generados, discriminando entre secos y húmedos.
c.    Plan de Gestión de los residuos húmedos y secos generados, el cual debe ajustarse a la presente Ordenanza y su reglamentación.
d.    Identificación de los transportistas con los cuales operará.
Luego de la inscripción en el Registro citado y de la aprobación del Plan de Gestión, los generadores especiales realizarán una declaración jurada anual, que indicará la cantidad total de residuos generados, su destino y cualquier cambio en el Plan de Gestión aprobado.

ARTICULO 14.- La separación en origen es la acción de segregar los residuos reciclables de los no reciclables, de acuerdo a la cantidad y tipo de fracciones que determine la autoridad de aplicación mediante la normativa que reglamente la presente
La separación en origen constituye una obligación de todos los generadores  sean públicos o privados, individuales o especiales, y deberá realizarse en dos fracciones:
a) secos o reciclables, que comprende a todo material inorgánico, susceptible de recuperación, reutilización o reciclaje y
b)  húmedos, y no reciclables que incluye a todo material orgánico biodegradable y lo que no se puede reciclar.

CAPÍTULO V
Disposición Inicial Selectiva

ARTICULO 15.- La disposición inicial selectiva es llevada a cabo por el generador de los residuos, y consiste en la acción de depositarlos en las condiciones requeridas, en la vía pública o en los lugares establecidos por la reglamentación. La autoridad de aplicación fijará las condiciones, horarios y sitios de la misma.

CAPÍTULO VI
Recolección Diferenciada

ARTICULO 16.- La recolección diferenciada es la actividad que consiste en recoger los residuos sólidos urbanos dispuestos de conformidad con el artículo 14  y la carga de los mismos, en vehículos recolectores autorizados. En su caso, comprenderá también el vaciado de los recipientes y/o contenedores.
La recolección será diferenciada de acuerdo a las fracciones de residuos, teniendo en cuenta su tratamiento y valoración posterior.

ARTICULO 17.- El Ejecutivo Municipal reglamentará las zonas y los responsables de la provisión en la vía pública y en las instituciones públicas de los recipientes y contenedores apropiados para el cumplimiento de la recolección diferenciada.

ARTICULO 18.- La frecuencia de la recolección de residuos sólidos urbanos secos o reciclables será establecida por la autoridad de aplicación.

ARTICULO 19.-  Todo el personal que intervenga en cualquiera de las actividades que implican el contacto directo con los residuos debe contar con los elementos y medidas de protección y salubridad según la normativa vigente en la materia.

CAPÍTULO VII
Transporte

ARTICULO 20.- El único autorizado a retirar los residuos sólidos urbanos provenientes de los domicilios, es el municipio o quien la autoridad de aplicación establezca de acuerdo a las características del servicio concreto.

ARTICULO 21.- Para el caso de los generadores especiales, la recolección de los residuos sólidos urbanos secos o reciclables se realizará  con vehículos que aseguren la carga e impidan la caída de la misma fuera del vehículo durante su transporte.
La recolección de los residuos sólidos urbanos húmedos se realizará con vehículos de caja cerrada que aseguren la reducción del volumen de los residuos e impidan el derrame de líquidos y la caída de los mismos fuera del vehículo durante el transporte.

ARTICULO 22.- Los operadores del servicio de transporte y recolección diferenciada de  Generadores Especiales deben inscribirse en el Registro de Transportistas de Residuos Sólidos Urbanos a cargo de la autoridad de aplicación de la presente, mediante una declaración jurada que contendrá la siguiente información:
a. Datos identificatorios del prestador y domicilio legal del mismo.
b. Listado de todos los vehículos y contenedores a ser utilizados, así como los equipos a  ser empleados.
c. Tipo de residuos sólidos urbanos a transportar.
d. Listado de los conductores de los vehículos y acreditación de su identidad y de la   vigencia de las licencias para transporte de carga. 
e.    Constancia de capacitación respecto de las actividades que realiza y de un plan de emergencia para las eventualidades que pudieran surgir durante el transporte.
f.    Póliza de seguro de responsabilidad civil, según lo establezca la autoridad de aplicación.
g.    Constancia de sistema de comunicación móvil, disponible en cada vehículo.
h.    Constancia de equipamiento con sistema de posicionamiento global (GPS) en cada vehículo.

ARTICULO 23.- Los operadores del servicio de transporte y recolección diferenciada deberán:
a.    Garantizar la limpieza del interior de la caja del vehículo, en los lugares adecuados para tal fin, una vez finalizado el recorrido diario.
b.    Garantizar el tratamiento de los efluentes generados por la actividad.
c.    Garantizar la limpieza de contenedores y recipientes de residuos sólidos urbanos en forma periódica, y de acuerdo a lo que exija la reglamentación.

CAPÍTULO VIII
Selección y Transferencia

ARTICULO 24.- Se considera planta de clasificación de residuos sólidos urbanos secos  a las instalaciones que sean habilitadas como tales por la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, cuya actividad consiste en segregar los residuos secos provenientes de la recolección diferenciada en fracciones más específicas y acondicionarlos con la finalidad de ser utilizados en el mercado secundario como insumo para nuevos procesos productivos.
Los residuos sólidos urbanos secos que se consideren no pasibles de ser reciclados o reutilizados, serán derivados por la planta de clasificación  al Campo del Abasto único lugar de disposición final, donde se le entregará un certificado de ingreso.

ARTICULO 25.- Las personas físicas o jurídicas responsables de plantas/lugares de clasificación de residuos sólidos urbanos deben inscribirse en el Registro de Operadores de Residuos Sólidos Urbanos, a cargo de la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza. Para ello presentarán de una declaración jurada que contendrá:
a.    Datos identificatorios y domicilio legal.
b.    Características edilicias y de equipamiento.
c.    Listado de personal expuesto a efectos producidos por las actividades de selección o transferencia, reguladas por la presente.
d.    Procedimientos precautorios de diagnóstico precoz de la salud del personal.
e.    Cumplimiento de las normas de protección personal y salubridad.
f.    Método y lugar de selección o transferencia.
g.    Tipos de residuos a seleccionar o transferir.
h.    Cantidad anual estimada de residuos a seleccionar o transferir.
i.    Plan de Operación, Monitoreo, Clausura y Post-Clausura.
j.    Póliza de seguro de responsabilidad civil y seguro ambiental, conforme la Ley 25.675, art. 22.
k.    Responsable técnico en higiene y seguridad.
l.    Plan de capacitación al personal.
m.    Plan de contingencia.

CAPÍTULO IX
Tratamiento y Disposición Final

ARTICULO 26.- Se define a los sitios de tratamiento y disposición final como aquellos  especialmente acondicionados y habilitados por la autoridad de aplicación para el tratamiento y la disposición permanente de los residuos sólidos urbanos por métodos ambientalmente reconocidos y de acuerdo a normas certificadas por organismos competentes.

ARTÍCULO 27.- El tratamiento de los residuos sólidos urbanos debe comprender el aprovechamiento de los mismos, excluyendo la combustión en todas sus formas,   ya sea por:
a.    Separación y concentración selectiva de los materiales incluidos en los residuos por cualquiera de los métodos o técnicas internacionalmente aceptados.
b.    Transformación, consistente en la conversión por métodos químicos (hidrogenación, oxidación húmeda o hidrólisis) o bioquímicos (compostaje, digestión anaerobia y degradación biológica) de determinados productos de los residuos en otros aprovechables.
c.    Recuperación, mediante la obtención, en su forma original, de materiales incluidos en los residuos para volverlos a utilizar.

ARTICULO 28.- Los residuos sólidos urbanos que no puedan ser tratados por las tecnologías disponibles y admitidas por la autoridad de aplicación, deberán enviarse a un sitio de disposición final, habilitado por la autoridad competente, y denominado relleno sanitario.

ARTICULO 29.-  Relleno sanitario es la técnica para la disposición final en el suelo de los residuos sólidos urbanos no pasibles de ser recuperados o reutilizados, de manera tal de no  causar perjuicio al ambiente, ocasionar peligros para la salud y la seguridad pública, y que utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos en la menor superficie posible, reduciendo su volumen al mínimo factible.

ARTICULO 30.- Se prohíbe la descarga de residuos a cielo abierto y la creación de micro basurales en todo el ámbito del Municipio de Concordia, estableciéndose como único lugar de disposición final el Campo del Abasto. Queda prohibido asimismo el vertido de residuos en cauces de agua o el enterramiento no controlado de los mismos.

CAPÍTULO X
Campañas de Difusión

ARTICULO 31.- La Ciudad de Concordia promoverá  la implementación de campañas publicitarias de información y concientización acerca de la necesidad de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y las responsabilidades de todos los actores sociales en la misma.
Su costo será de obligatoria inclusión en el presupuesto anual del Municipio, conforme lo establece el artículo 7.

CAPÍTULO XI
Promoción de Compra de Productos Reciclados

ARTICULO 32.-  Ante igual calidad, prestación y precio, en las contrataciones estatales, cualquiera sea su tipo o modalidad, los organismos públicos de la Ciudad de Concordia deberán priorizar los bienes en los que se certifique que en su producción se utilizaron insumos reciclados o reutilizados.

CAPÍTULO XII
Recolección Informal

ARTICULO 33.- Deberá otorgarse inclusión a los trabajadores informales de la basura, que trabajan como clasificadores de residuos sólidos urbanos secos, y que hayan sido previamente censados.  Se deberá compatibilizar el derecho de éstos a trabajar y obtener recursos con el deber estatal de proteger el ambiente, la calidad de vida y la salud de la población.
Su actividad deberá adecuarse progresivamente a lo que establezca la normativa, para lo cual el Ejecutivo Municipal dispondrá  planes de asistencia técnica y financiera.

ARTICULO 34.- Queda prohibido en la Ciudad de Concordia el trabajo infantil, de ancianos, mujeres embarazadas o en períodos de lactancia en cualquiera de las etapas de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.   

CAPÍTULO XIII
Infracciones

ARTICULO 35.- Las contravenciones a la presente Ordenanza serán pasibles de las siguientes sanciones:
A) Residuos domiciliarios fuera de horario y/o en infracción a la presente Ordenanza: Aquel que deposite en la vía pública residuos fuera de los horarios permitidos, en recipientes antirreglamentarios o no cumplan con la separación en origen, entregue a personal no autorizado sus residuos, disponga sus residuos en terrenos baldíos ó espacios públicos o de cualquier modo infrinja esta norma será sancionado/a con multa de 1 hasta 20  juristas.
B) Cuando la falta sea cometida por una sociedad comercial o los residuos provengan de un local o establecimiento en el que se desarrollen actividades comerciales o industriales o de inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, el titular o responsable es sancionado/a con multa de 20 a 80 juristas, y/o inhabilitación y/o clausura. En este punto, vale aclarar, que cuando se trate de una propiedad horizontal, detectándose el generador individual, se procederá de acuerdo a lo establecido en el inciso A) precedente, de lo contrario los cohabitan tés de la propiedad serán solidariamente responsables y se procederá de acuerdo a lo establecido en el presente inciso.
C) De los Generadores Especiales: El incumplimiento, por parte de los generadores especiales, transportistas, responsables de centros de selección, de transferencia y de tratamiento, de las disposiciones de la presente o sus reglamentaciones, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieren corresponder, será sancionado con:
a.    Multa de 3  hasta 300 juristas
b.    Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.
c.    Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones.
En caso de reincidencia los máximos de las sanciones previstas en el inciso a) del punto precedente podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias cometidas.
Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el presente capítulo.

CAPÍTULO XIV
Autoridad de Aplicación

ARTÍCULO 36.- Es autoridad de aplicación de la presente Ordenanza la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Concordia o en su defecto el Organismo que ejerza la competencia en materia medio-ambiental, al momento de la infracción 
Artículo 37.- Son competencias de la autoridad de aplicación:
a.    Establecer los objetivos y políticas en materia de gestión de residuos sólidos urbanos.
b.    Formular planes y programas referidos a la gestión integral de residuos sólidos urbanos priorizando las formas de tratamiento que impliquen la reducción, reciclado y reutilización de los mismos, así como el uso de las tecnologías más adecuadas desde el punto de vista ambiental.
c.    Promover el cambio cultural instando a los generadores a modificar su accionar en la materia.
d.    Evaluar en forma periódica el cumplimiento de los objetivos, políticas y propuestas de esta Ordenanza.
e.    Generar un sistema de información al público, permanente, que permita conocer los avances de los programas y de fácil acceso a la comunidad. Contendrá tipo, volumen y cantidad total de los residuos generados en el municipio y de los materiales recuperados, reutilizados, y/o reciclados, y los derivados a sitios de disposición final
f.    Formular planes y programas referidos a la integración de los recolectores informales.
g.    Promover programas de educación ambiental centrados en los objetivos de la Ordenanza.
h.    Abrir y llevar los Registros de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Sólidos Urbanos creados por esta norma, fiscalizando a los inscriptos en relación al cumplimiento de la presente.
i.    Establecer las metas anuales de reducción de residuos a ser depositados en los centros de disposición final en base a las metas globales establecidas en el artículo 3 de la presente.

CAPÍTULO XV
Convenios Interjurisdiccionales

ARTICULO 38.- Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal, ad referendum del Concejo Deliberante, a celebrar acuerdos con otras jurisdicciones con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de las disposiciones y objetivos de esta Ordenanza.

CAPÍTULO XVI
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 39.- La Autoridad de aplicación queda facultada para dictar normativa y elaborar un plan de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES), que contemple la responsabilidad del Ejecutivo Municipal de gestionar los RAEES de los ciudadanos y las instituciones públicos. Los generadores institucionales privados deberán costear su propia gestión.

ARTICULO 40.- La autoridad de aplicación establecerá un cronograma mediante el cual implementará la separación en origen, disposición inicial selectiva y recolección diferenciada para todos los generadores individuales y especiales de la Ciudad de Concordia, el cual será dado a conocer públicamente con la antelación suficiente y la información específica acerca de las pautas de separación a cumplirse.

ARTICULO 41.- La presente norma deberá ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días desde su publicación.

ARTICULO 42.-  Derógase  cualquier otra norma municipal opuesta a la presente.

ARTICULO 43.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 7 de Mayo de 2015

Dr. RAFAEL MARIANO GIAMPAOLO
Vice- Presidente 1°
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 28 de Mayo de 2.015

ORDENANZA N° 35.476

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSATVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Dra. MARIA BELEN ESTEVES
Secretaria de Medio Ambiente.

---

DECRETO N° 504/2.015
Concordia, 26 de Mayo de 2.015

VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, por temas relacionados con la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS A. BENEDETTO.-
Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.-
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS A. BENEDETTO, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 2°.- Refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.-

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSATVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 505/2.015
Concordia, 26 de Mayo de 2.015

VISTO que el Señor Secretario de Salud y Deportes, Dr. MARIO HORACIO IMAZ debe ausentarse de la ciudad a partir del día 27 de Mayo de 2015 por temas inherentes a la Administración Pública Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Salud, Deportes, al Señor Subsecretario de Salud, Dr. MIGUEL ANGEL RAGONE, perjuicio de sus funciones específicas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°), inciso u) de la Ley N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal-.
Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Encargase la atención de la Secretaría de Salud y Deportes, al Señor Subsecretario de Salud, Dr. MIGUEL ANGEL RAGONE, sin perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día 27 de Mayo de 2015 hasta que dure  la ausencia de su titular, en virtud de los considerando precedentes.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.

---

DECRETO N° 506/2.015
Concordia, 26 de mayo de 2.015

VISTO la liquidación de haberes del personal municipal, correspondiente al Mes de MAYO de 2015, realizada por la Dirección Liquidaciones, cuyas actuaciones obran en Expediente
Interno N° 980 D/15 y,

CONSIDERANDO:
Que la citada liquidación asciende a PESOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 19/100  ($32.737.854,19).
Que la Dirección de Presupuesto ha indicado las partidas presupuestarias a las que corresponde imputar el presente gasto.
Que no obstante las observaciones formuladas por la Contaduría y atento a que se cuenta con los recursos necesarios, es decisión del Departamento Ejecutivo dar trámite a las presentes actuaciones.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado conocimiento de la presente erogación, autorizando el total del gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al  Departamento Ejecutivo Municipal por Ley N° 10.027- Régimen Municipal de Entre Ríos.

Por ello;

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación y el abono de los haberes del personal municipal correspondiente al mes de MAYO de 2015, las retenciones realizadas así como también contribuciones patronales correspondientes, cuyo monto asciende a la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 19/100 ($32.737.854, 19),conforme las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 980 D/15.

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que se aprueba en el Artículo 1° de este Decreto, a las partidas presupuestarias indicadas por la Dirección de Presupuesto, cuyo detalle se anexa formando parte del presente.

ARTICULO 3°.- Remitir a la Contaduría y a la Tesorería a sus efectos.

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 507/2.015
Concordia, 27 de Mayo de 2.015

VISTO:
La visita a nuestra ciudad del Embajador de la Federación Rusa, Dn. Victor V Koronelli, y;

CONSIDERANDO:
Que el Embajador de la Federación Rusa tiene previsto una visita: protocolar a la Provincia de Entre Ríos, por cuatro días, del 27 al 31 de mayo del corriente año, donde se reunirá con el Sr, Gobernador de la Provincia, Dn. Sergio Urribarri, y visitando distintas ciudades entrerrianas.
Que el día jueves 28 de mayo, a las 18 horas, está prevista la llegada a nuestra ciudad, a los efectos de mantener una reunión con el Presidente Municipal, Cr. Gustavo Bordet, donde se abordarán distintos temas referidos a interiorizar a nuestro visitante sobre las peculiaridades y fortalezas de nuestra región de cara a los interrelaciones cooperativas que en los campos de la economía, la cultura, el desarrollo tecnológico, de infraestructura, así como las experiencias sociales en los diferentes campos de acción estatal, de competencia municipal, se articulan o se pueden llegar a articular en un futuro.
Que el día 29 de mayo, está prevista la visita a la empresa Trébol Pampa, durante la mañana, y posteriormente al Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, lugar donde se reunirá con las autoridades de dicho organismo, para, una vez finalizada, continuar su recorrida provincial.
Que atento la investidura, su integridad y hombría de bien demostrada en ocasión ut-supra señalada, y dado el beneplácito y las expectativas que produce su presencia, este Departamento Ejecutivo Municipal, considera menester tributarle los honores correspondientes.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, de la Ley N° 10027 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-.

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Declarase Huésped de Honor de la ciudad de Concordia, mientras dure su permanencia en ella, al Embajador de la Federación Rusa, Do. Víctor V. Korooelli.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, etc.

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 508/2.015
Concordia, 27 de Mayo de 2.015

VISTO que el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS A BENEDETTO, se encuentra a cargo, a partir del día de la fecha, de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, y;

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Señor Sub-Secretario de Obras Públicas Ingeniero LUIS VICTOR COSTA, Documento Nacional de Identidad N° 12.126.623, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, inciso u) de la Ley 10027- Ley modificada a través de Ley N° 10.082- Orgánica de los Municipios de la Provincia de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Encárgase la atención de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, al Señor Sub-Secretario de Obras Públicas, Ingeniero LUIS VICTOR COSTA, Documento Nacional de Identidad N° 12.126.623, sin perjuicio de sus funciones específicas, a partir del día de la fecha, por el período de tiempo que así se lo requiera.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 509/2.015
Concordia, 28 de Mayo de 2.015

VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, en el día de la fecha y en horas de la mañana y,

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO.
Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOA, a cargo de la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104º de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a partir del día de la fecha yen horas de la mañana.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 511/2.015.-
Concordia, 28 de Mayo de 2.015

VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, en el día de la fecha y en horas de la tarde y,

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos b), h), ñ), q) y u) de la Ley N° 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Reintégrase a sus funciones y cargo, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSATVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 512/2.015
Concordia, 28 de Mayo de 2.015

VISTO el contenido de la Ordenanza N° 33.096/06, promulgada en fecha de enero del año 2006 y sus modificatorias N° 33.264/07, N° 33.457/07, N° 34.571/11, N°35.470/15, y

CONSIDERANDO:
Que la citada norma incorpora el Artículo 80° bis a la Ordenanza de Escalafón Municipal N° 11.275/49, en el cual se determina el Sistema de Recategorización al Personal Municipal.
Que asimismo se establece que el personal de planta permanente de la Municipalidad de Concordia debe ser recategorizado como máximo cada cuatro (4) años, y, teniendo en cuenta que la última recategorización se efectuó en el año 2011, el presente año es propicio para su implementación.
Que para tal fin, resulta necesario conformar la Comisión de Promoción, integrada por personal de la Planta Permanente a razón de UN (1) titular y UN (1) suplente por cada Secretaría del Departamento Ejecutivo, Honorable Concejo Deliberante y Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, quienes representarán al personal de la Secretaría a la que pertenecen.
Que los requisitos para ser postulantes se encuentran establecidos en el Artículo 12° del Anexo I de la Ordenanza N° 34.571/11.
Que este Departamento Ejecutivo entiende necesario disponer que la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos, coordine el proceso de recategorización con la asistencia y colaboración del Instituto Municipal de la Administración Pública, en base a las experiencias positivas anteriores.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos b) y u) de la ley N° 10.027 - Nuevo Régimen Municipal.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dése comienzo al proceso de Recategorización al personal de planta permanente de la Municipalidad de Concordia, y en consecuencia dispónese que la Coordinación Administrativa de Recursos Humanos, lleve cabo su coordinación, conforme lo expresado en el considerando preceden, con la asistencia y colaboración del Instituto Municipal de la Administración Pública.

ARTICULO 2°.- Establécese que el personal de planta permanente que reviste la Categoría 23° e inferiores, procedan a elegir a los representantes de su área (titular y suplente), que integrarán la Comisión de Promoción de la recategorización 2015, de conformidad a lo que establece el Artículo 12º del Anexo I de la Ordenanza Nº 34.574/11.

ARTICULO 3°.- Invítase a los representantes de cada Gremio Municipal a conformar la mesa de votación, la que estará presidida por un representante del Instituto Municipal de la Administración Pública.

ARTICULO 4°.- Dispónese que los días y horarios para la selección aludida en el Artículo 2° del presente Decreto, que a continuación se detalla:

Día: miércoles 03/06/2015
Secretarías: Economía y Hacienda - Lugar para votar: Palacio Municipal – Horario de  7:30 a 8:30 horas.
Secretaría Medio Ambiente – Lugar a votar - Palacio Municipal – Horario de 9:00 a 9:30 horas.
Secretaría Gestión Participativa para el Desarrollo Local – Lugar para votar - Palacio Municipal – Horario de 10:00 a 10:30 horas.
Secretaria Turismo -  Lugar a votar – Palacio Municipal – Horario de 11:00 a 11:30 horas.
Honorable Concejo Deliberante – Lugar a votar – Palacio Municipal – Horario de 12:00 a 12:30 horas.
Día jueves 04/06/15
Secretaria Gobierno y Coordinación de Gabinete – Lugar a votar – Palacio Municipal – Horario de 7:30 a 12:30.
Dirección de Tránsito – Lugar a votar – Dirección de Transito  - Horario de 7:30 a 9:00 horas.
Unidad Operativa Terminal  - Lugar a vota - Terminal – Horario de 9:30 a 10:30 horas.
Dirección de Deportes – Lugar a votar – Gimnasio Municipal – Horario de 11:00 a 11:30 horas.
Día viernes 05/06/15
Secretaría de Desarrollo Social – Lugar a votar – Roque Sáanz Peña y La Rioja (ex policlínico) – Horario de 8:00 a 11:00.
Secretaria de Salud y Deportes - Lugar a votar – Roque Sáanz Peña y La Rioja (ex policlínico) – Horario de 8:00 a 11:00 horas.
Dirección Especialidades Médicas – Lugar a votar – Saavedra y 25 de mayo) – Horario de 1:30 a 12:30 horas.
Día lunes 08/06/15
Ente Descentralizado de Obras Sanitarias – Lugar Oficinas de Entre Ríos y San Lorenzo) – de 7:30 a 10:00 horas.
Planta San Carlos – Horario de 7:30 a 9:00 horas.
Día martes 09/06/15
Secretaria Obras y Servicios Públicos: – Lugar a votar – Taller Municipal – Horario de 7:30 a 9:00 – Parque y Jardines - horario de 7:30 a 8:00 – Terminal horario de 8:30 a 9:00 – Cementerio – horario de 9:30 a 10:00 – Palacio Municipal Horario de 10:30 a 12:00.

ARTICULO 5°.- Establésese que las Secretarias, Concejo Deliberante y Ente Descentralizado de Obras Sanitarias deberán garantizar la participación de todos los agentes que cumplan funciones en dependencias externas a su cargo.

ARTICULO 6º.- Disponese que una vez finalizado el horario de votación, se realizará el recuento de los votos en el mismo lugar y se labrara un Acta donde quedarán asentados los nombres de los primeros dos (2) agentes de mayor cantidad de votos, que en el orden del resultado eleccionario conformarán la titularidad y la suplencia. Dicha Acta deberá ser firmadas por quienes conformen la mesa.

ARTICULO 7°.- Determínase que de no estar interesado en integrar la Comisión de Promoción el agente con mayor cantidad de votos, asumirá consecuentemente aquel con segundo puesto y así sucesivamente.

ARTICULO 8º.- Dispónese que el Tribunal Administrativo proceda conforme lo determinado en los Artículos 7°), 18°) y 21°) - punto 7° del Anexo II de la Ordenanza N° 34.571/11.

ARTICULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y  Coordinación de Gabinete, y oportunamente, archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.

---

DECRETO N° 513/2.015
Concordia, 28 de Mayo de 2.015

VISTO: El recurso de reconsideración presentado por el Señor Jorge Cesar Petit, en fecha 8 de Mayo de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el recurso mencionado se interpone contra lo resuelto en Decreto N° 253/2015, en relación a la Licitación Pública N° 59/13, de fecha 16 de Marzo de 2015 y que le fuera notificada en fecha 17 de Abril de 2015, según indica el recurrente.
Que el citado Decreto, en su primer artículo dispone:
“ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto, la adjudicación dispuesta mediante el Artículo 2º del Decreto N° 274/14, correspondiente a la Licitación Pública N° 59/13 para la “Concesión del Uso y Explotación de dos predios situados en la Costanera de Concordia para el desarrollo de la actividad gastronómica (bares de playa)", a la firma Jorge César Petit, Documento Nacional de Identidad N° 23.450.335, en virtud de no haber cumplimentado el recurrente, lo dispuesto en las Cláusulas 8° y 9° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado oportunamente, conforme surge de las constancias obrantes en el Expediente Interno N° 1.246 letra “S”'/2.013. -".-
Que el recurso ha sido presentado en tiempo y forma, correspondiendo dar tratamiento al mismo.
Que en los argumentos del recurso, el presentante indica que la norma atacada resulta infundada, y que los precedentes en que se funda son falsos, pues se considera su falta de presentación a firmar el contrato y el no cumplimiento de los recaudos que se exigen para tal fin.
Que estima: “…que ningún derecho se puede perder sin que exista notificación para que el interesado dé cumplimiento o pueda ejercer aquello que la ley, un contrato o una disposición cualquiera le ha otorgado.
Que considera, se pretende hacerle perder un derecho cuando nunca ha sido notificado; que la notificación es uno de los hechos que hacen al derecho de defensa y en consecuencia no probada, ni producida la notificación en cuestión, se hace evidente que el Decreto se funda en un hecho inexistente.
Que indica, resulta procedente dejar sin efecto el Decreto impugnado, ante la falta de notificación de encontrarse en condiciones de firmar el contrato y a su vez retrotraer la cuestión al momento que permita la firma del contrato y consecuente cumplimiento a su cargo.
Que la Ordenanza N° 31641, en su artículo 82°, establece. “El recurso de reconsideración procede contra las resoluciones del Departamento Ejecutivo para obtener su revocación o modificación en virtud de nuevos elementos de juicio traídos al expediente, que deben ser estudiados y que pueden hacer variar el planteamiento y resolución de la cuestión.
Que no se advierte el aporte de nuevos elementos de juicio traídos al expediente, que puedan ser estudiados y hagan variar el planteamiento y resolución en cuestión.
Que no obstante, cabe hacer una aclaración respecto de los fundamentos expresados en el recurso, ya que el recurrente indica. “Que luego de resultar beneficiado con la adjudicación en cuestión se quedó conforme a derecho que sería notificado de la fecha en la cual se firmaría el contrato Lo cual jamás ocurrió.
Que la Cláusula 9° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Licitación Pública N° 59/13, establece: “…Dentro de los veinte (20) días de notificada la adjudicación, se firmará el contrato. Si el adjudicatario no concurriera a suscribir el mismo dentro del término fijado se tendrá por formalizada la voluntad revocable de no continuar la relación con la concedente, o desistiere por escrito del mantenimiento de la oferta, la adjudicación podrá recaer en el proponente admitido cuya propuesta siga en el orden de conveniencia, perdiendo el primero la garantía que tenga constituida por su oferta. Previamente el adjudicatario deberá: a) Constituir la garantía de cumplimiento de contrato. La misma se podrá formar Integrando la garantía de oferta y/ó sustituirse, ajustándose a lo establecido en el articulo 5° inciso 2) del presente pliego. Esta garantía deberá subsistir hasta la fecha de finalización del contrato y b) Dar cumplimiento a la contratación de los seguros establecidos en el artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares”…
Que la Licitación Pública en cuestión fue adjudicada al recurrente mediante Decreto Nº 274/14 y la Dirección de Compras y Suministros, notificó al mismo en forma personal, el día 17/03/2.014, según constancias existentes en el expediente donde tramita la misma.-
Que pasado el tiempo legal establecido y no habiendo el adjudicado cumplido con las obligaciones a su cargo, de las cuales estaba en pleno conocimiento por constar en el Pliego resulta procedente considerar formalizada la voluntad irrevocable de no continuar la relación con la concedente y por tanto pertinente dar por decaída la adjudicación efectuada al presentante.
Que los antecedentes mencionados, hacen plenamente ajustada a derecho la decisión adoptada mediante Decreto N° 253/2015 e infundado el recurso de reconsideración planteado, por ausencia de los extremos que el mismo establece como necesarios para su tratamiento, encontrándose acreditado que en la presentación del mismo, no existen  “... nuevos elementos de juicio traídos al expediente, que deben ser estudiados y que pueden hacer variar el planteamiento y resolución de la cuestión…”, haciendo innecesario nuevo estudio sobre las actuaciones y correspondiendo por tanto mantener lo resuelto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos II), n) ñ), y u) de la Ley N° 10 027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- TENER por Interpuesto en tiempo y forma por el Sr Jorge Cesar Petit, recurso de reconsideración contra el Decreto Nº 253/2015, de fecha 16 de Marzo de 2015.

ARTICULO 2°.- NO HACER LUGAR al recurso de reconsideración interpuesto por infundado e improcedente, todo en merito a los Considerandos precedentes.

ARTICULO 3°.- NOTIFIQUESE, a la recurrente, dese a Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, de Obras y Servicios Públicos y de Economía y Hacienda, publíquese y archívese.-

Cr. GUSATVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 515/2.015
Concordia, 29 Mayo de 2.015

VISTO la presentación realizada por la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada;

CONSIDERANDO:
Que por la misma se solicita la ampliación de plazo del contrato que, oportunamente celebrara con esta Municipalidad de Concordia ratificado por Decreto N° 1042/2014, el cual venció el día 04 de marzo de 2015.
Que la Dirección Municipal de Vivienda tomo intervención realizando informe técnico aconsejando en cuarenta y cinco (45) días la ampliación del plazo de obra al Contrato de Ejecución de Obra ratificado por Decreto N° 1042/2014, el cual se transcribe en su parte  pertinente:
    “Por todo lo expuesto, esta Dirección considera pertinente y beneficioso para el Municipio y para las familias destinatarias de los trabajos contratados, dar continuidad al contrato de obra con la cooperativa adjudicataria Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, por lo que aconseja se le conceda CUARENTA y CINCO (45) días de ampliación del plazo de obra al Contrato de Ejecución de Obra ratificado por Decreto N° 1042/2014 plazo que comenzaría a correr a partir del día 05 de marzo de 2015 atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el presente contrato”
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10,027 y sus modificatorias  - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Ampliase en CUARENTA Y CINCO (45) días el plazo de obra al contrato de ejecución de Obra suscripto entre la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada y la Municipalidad de Concordia ratificado por Decreto N 1042/2014, el que comenzara a correr desde el día 05 de marzo de 2015.

ARTICULO 2°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.-

Cr. GUSATVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO Nº 516/2.015
Concordia, 29 de Mayo de 2.015

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 484 Letra “D”/15, y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, la Dirección de Catastro eleva Acta de donación y ficha para la transferencia, correspondiente al plano de Mensura Nº 74.510, Tomo 70 – Folio 1677 – año 1957 Tomo 67 - Folio 1972- año 1954, espacio destinado para calle pública, solicitando la inscripción del inmueble a favor del Municipio en el Registro Público de la Propiedad, dando cumplimiento a las funciones establecidas en el Titulo 2 Punto 2.1:2 del Código de Ordenamiento Urbano TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS.
Que a fojas 2 y 3, obra Acta de Donación, mediante la cual el Señor CARLOS MARIA CORTÉS DUARTE, D.N.I. N° 22.402.360; y la Señora CELIA CONCEPCIÓN CORTÉS DUARTE, D.N.I. N° 23.009.205, efectúan la donación de la superficie a inscribir.
Que a fojas 4, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a Calle Pública, plano de Mensura N° 74.510, sito en Departamento Concordia - Municipio de CONCORDIA - Planta Urbana - Sección 0 - Grupo 9 - Manzana 2049-2050 (11 N - 28-29 O), constando con una superficie total de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS (1.485,69 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Recta amojonada (2 - 3) al rumbo S 79° 00' E de 10,00 metros que linda con calle Balcarce.
ESTE: Tres rectas amojonadas a saber: (3 - 12) al rumbo S 11° 00' O de 80,54 m., y (12 - 5) al rumbo S 79° 00' E de 80,54 m., ambas lindan con lote 3 de esta subdivisión, de Juan Carlos Cortés; y (5 -6) al rumbo S 11° 00' O de 6,06 m., que linda con calle Int. José R. Larocca.
SUR: Recta amojonada (6 - 7) al rumbo N 79° 00' O de 112,26 m., que linda con calle Pirovano.
OESTE: Tres rectas amojonadas a saber: (7 - 8) al rumbo N 11° 00' E de 6,06 m., que linda con Agustín F. Loggio; (8 - 11) al rumbo S 79° 00' E de 21,72 m., que linda con lote 4 de esta subdivisión, de Juan Carlos Cortés; y (11 -2) al rumbo N 11° 00' E de 80,54 m., que linda con lote 4 y lote 1 de esta subdivisión, de Juan Carlos Cortés.
Que a fojas 17, obra informe del Departamento Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas a Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, inciso u), de la Ley 10027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Aceptáse la donación efectuada por el Señor CARLOS MARIA CORTÉS  DUARTE, D.N.I. N° 22.402.360; y la Señora CELIA CONCEPCIÓN CORTÉS DUARTE, D.N.I. N° 23.009.205, a la Municipalidad de Concordia, del siguiente espacio:

INMUEBLE: destinado a Calle Pública, plano de Mensura N° 74.510, sito en Departamento Concordia - Municipio de CONCORDIA - Planta Urbana - Sección O - Grupo 9 - Manzana 2049- 2050 (11 N - 28-29 O), constando con una superficie total de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON SESENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS (1.485,69 m\ cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Recta amojonada (2 - 3) al rumbo S 79° 00' E de 10,00 metros que linda con calle Balcarce.
ESTE: Tres rectas amojonadas a saber: (3 - 12) al rumbo S 11° 00' O de 80,54 m., y (12 - 5) al rumbo S •79° 00' E de 80,54 m., ambas lindan con lote 3 de esta subdivisión, de Juan  Carlos Cortés; y (5 -6) al rumbo S 11° 00' O de 6,06 m., que linda con calle Int. José R. Larocca.
SUR: Recta amojonada (6 - 7) al rumbo N 79° 00' O de 112,26 m., que linda con calle
Pirovano.
OESTE: Tres rectas amojonadas a saber: (7 - 8) al rumbo N 11° 00' E de 6,06 m., que linda con Agustín F. Loggio; (8 - 11) al rumbo S 79° 00' E de 21,72 m., que linda con lote 4 de esta subdivisión, de Juan Carlos Cortés; y (11 -2) al rumbo N 11° 00' E de 80,54 m., que linda con lote 4 y lote 1 de esta subdivisión, de Juan Carlos Cortés.

ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos resultantes de la presente tramitación sean a cargo de la Municipalidad de Concordia.

ARTICULO 3°.- Facúltase al Asesor legal y Técnico, Dr. DIEGO LUIS LABEQUE DREWANZ, Matrícula N° 7697 Fº 209 TI, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a efectuar las gestiones administrativas y/o judiciales, tendientes a cumplimentar las inscripciones de dominio de los inmuebles en cuestión.

ARTICULO 4°.- Gírese a conocimiento del Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, debiéndose dar intervención a la Dirección de Catastro y en su oportunidad, al Departamento Tasa General Inmobiliaria y Otras, dependientes de la Secretaría de Economía y Hacienda.

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

Cr. GUSATVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 518/2.015
Concordia, 29 de Mayo de 2.015

VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, por temas relacionados con la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO.-
Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.-
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 104° de la Ley 10027 r- modificada a través de la Ley W 1 0082-Réglmen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.-

ARTICULO 2º.- Refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSATVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretarías de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 519/2.015
Concordia, 29 de Mayo de 2.015

VISTO, que la Secretaria de Desarrollo Social Señora GLORIA WARNER, deberá ausentarse de la Ciudad, por razones inherentes a sus funciones pública, el día viernes 29 de Mayo de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social  transitoriamente, mientras dure su ausencia, al Director de AUTOCONSTRUCCION, Sr. ROBERTO COUTO, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso “u”, de la ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Encargase transitoriamente la atención de la Secretaria de Desarrollo Social al Sr. ROBERTO COUTO, el día 29/05/2015, sin perjuicio de sus funciones especificas como titular de la Dirección de Autoconstrucción, en virtud de los considerandos precedentes.

ARTICULO 2°.- Gírese a la Dirección de Recursos Humanos.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.

---

DECRETO N° 520/2.015
Concordia, 29 de Mayo de 2.015

VISTO que se ha reintegrado a sus funciones el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET y el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr JUAN DOMINGO ORABONA, el día de la fecha y en horas de la tarde y.

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos. Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO y de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, el Señor Secretario de Economía y Hacienda Cr ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos b), h), ñ), q) y u) de la ley N° 10.027, modificada a través de la ley N° 10082-Regimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º.- Pónese en posesión de su cargo al Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.

ARTICULO 2º.- Reintegrase a su cargo al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr JUAN DOMINGO ORABONA en el día de la fecha y en horas de la tarde.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese -

Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 521/2.015
Concordia, 29 de Mayo de 2.15

VISTO: la renuncia presentada a fojas 1 del Expediente Interno N° 11 “L”/2015 por la agente Ramona Luisa Laneve, a partir del 1° de julio del corriente año, para acogerse a los beneficios de la jubilación por invalidez otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, y

CONSIDERANDO:
Que a fojas 2 obra copia simple de la Resolución N° 1406 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos concediendo a la agente el beneficio de la Jubilación por Invalidez.
Que a fojas 5 ha tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones emergentes de la Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos Nº 10.027.

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aceptar, a partir del 1° de julio de 2015, la renuncia al cargo presentada por la agente Ramona Luisa LANEVE D.N.I. N° 10.911.565, Legajo Nº 2622-, por acogerse a los beneficios de la Jubilación por Invalidez otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos de conformidad con los antecedentes obrantes en el Expediente Interno N° 11 “L”/15.

ARTICULO 2°.- Notificar a la interesada y girar a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Liquidaciones a sus efectos.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.

---

DECRETO Nº 522/2.015
Concordia, 29 de Mayo de 2.015

VISTO, las actuaciones correspondientes a la Licitación Pública Nº 15/15 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD”, obrantes en Expediente Nº 82 Letra “S”/2015; y,

CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios  Públicos solicita realizar el procedimiento licitatorio para cubrir los servicios de barrido y limpieza en varias zonas de la ciudad, tomando intervención de su competencia.
Que el Departamento Presupuesto indica que el presente gasto se debe imputar en la Partida Presupuestaria: N 0.2.30.01.01.02.21.05 S. P. $ 2.846.580.-
Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha tomado intervención de su competencia autorizando la presente erogación.
Que obra copia del Decreto Nº 254/2015 de fecha 17/03/2015, disponiendo el primer llamado a la presente licitación pública y aprobando demás actuaciones pertinentes.
Que obra Acta de Apertura de fecha 17 de Abril de 2015.
Que obra Dictamen Comisión Evaluadora de fecha 05 de Mayo de 2015.
Que es criterio de este Departamento Ejecutivo y en concordancia con lo aconsejado por la Comisión Evaluadora y en virtud de necesidades preexistentes, razones operativas, de servicio, de salubridad y de contar con los mismos para satisfacer los distintos reclamos de los vecinos de Concordia; adjudicar:
Ítem 1: a la firma ANGÉLICA BEATRIZ FIGUEREDO a un importe total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000,00).
Ítem 2: a la firma ENRIQUE ISMAEL SANCHEZ a un importe total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($174.000,00).
Ítem 4: a la firma JUAN MANUEL LANZIERI a un importe total de PESOS UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS ($1.102.500,00).
Ítem 5: a la firma PEDRO ANTONIO DURAEZ a un importe total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL ($870.000,00).
Ítem 6: a la firma MARIA GUILLERMINA CORBELLA a un importe de PESOS CIENTO  OCHENTA MIL
($ 180.000,00).
Que además corresponde que se declare desierto el ítem 3.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 118 ° Inciso a) de la Ordenanza N° 34.698, se consultó en el SIPAM, y se constata a la fecha del Dictamen de la Comisión Evaluadora que los oferentes no mantienen deuda con el Municipio.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley 10.027 - régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Apruébese el llamado a Licitación Pública N° 15/15, “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 82 letra “S” del año 2015.

ARTICULO 2°.- Adjudíquese el ítem 1: a la firma ANGÉLICA BEATRIZ FIGUEREDO a un importe total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000,00), según detalle en ANEXO I, que forma parte del presente decreto.

ARTICULO 3°.- Adjudíquese el ítem 2: a la firma ENRIQUE ISMAEL SANCHEZ a un importe total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($ 174.000.00) según detalle en ANEXO I, que forma parte del presente decreto.

ARTÍCULO 4°.- Adjudíquese el ítem 4: a la firma JUAN MANUEL LANZIERI a un importe total de PESOS UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS ($1.102.500,00), según detalle en ANEXO I, que forma parte del presente decreto.

ARTICULO 5°.- Adjudíquese el ítem 5: a la firma PEDRO ANTONIO DURAEZ a un importe total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL ($870.000,00), según detalle en ANEXO I, que forma parte del presente decreto.

ARTICULO 6°.- Adjudíquese el ítem 6: a la firma MARIA GUILLERMINA CORBELLA a un importe de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000,00), según detalle en ANEXO I, que forma parte del presente decreto.

ARTICULO 7°.- Declarase desierto el ítem 3.

ARTICULO 8°.- Dispóngase un segundo llamado a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 15/15 para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD”, para cubrir la zona detallada como ítem 3., conforme a lo considerado precedentemente.

ARTICULO 8°.- Impútese la erogación que demande la presente licitación en la Partida Presupuestaria: N ° 0.2.30.01.01.02.21.05 S. P. $ 2.846.580

ARTICULO 9º.- Dispóngase a través de la Dirección de Compras y Suministro se notifique a las firmas adjudicataria y las no adjudicatarias del contenido del presente acto administrativo y proceda a iniciar los trámites a los efectos de realizar, oportunamente, la devolución de los Depósitos de Garantía y demás diligencias.

ARTICULO 10º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
ANEXO I DECRETO 522/2.015

ZONA Nº 1: MICRO CENTRO:
ANGELICA BEATRIZ FIGUEREDO
Importe Mensual $ 38.000
Importe semestral $ 228.000.

Sector comprendido por: Calle Hipólito Irigoyen vereda Oeste al Este; calle Roque S. Peña y Alem al Sur; calle 25 de Mayo al Oeste y calle Sargento Cabral y Montevideo al Norte, exceptuando las zonas peatonales de calle Entre Ríos, Mitre y San Martin.

ZONA Nº 2: PARQUE LINEAL DEL ARROYO CONCORDIA:
Enrique Ismael Sánchez
Importe Mensual $ 29.000
Importe Semestral $ 174.000

Sector comprendido desde Plazoleta Jaureguiberry al sur y el Parque Lineal del Arroyo Manzores incluyendo Plazoleta Vélez Sarsfield y Plazoleta Almirante Brown.

ZONA Nº 3: PARQUE SAN CARLOS:
DECLARADO DESIERTO

Sector comprendido: zona lindera alrededor del Parque San Carlos, zona de Playa lindante con el Parque San Carlos. También limpieza y mantenimiento de la zona de Selva en galería (autóctona) Limpieza interior y mantenimiento Castillo de San Carlos y servicio de limpieza y mantenimiento zona costera ribereña lindante al Parque San Carlos.

ZONA Nº 4: BARRIDO LA BIANCA, VILLA ZORRAQUIN y PARQUE LIQUIDAMBAR:
Juan Manuel Lanzieri
Importe Mensual $ 183.750
Importe semestral $ 1.102.500

Sector comprendido por Barrio La Bianca y su plaza central; Bº Dos Naciones, Bº Mercantil, Bº CTM, Bº 272 viviendas, Bº 708 viviendas, Bº 126 viviendas, Barrio Pampa Soler, Bº Golf y Nº Concordia, Villa Zorraquin y Zona Valle del Ayuí, extendiéndose por Avenida Monseñor Rosch, desde Avda. Independencia hasta su intersección con la Ruta Nº 015 y Parque Liquidámbar, como así también la Zona Termal y sus proximidades. Limpieza y desmalezado del Parque “Antoine de Saint Exupery” en Avenida Monseñor Rosch y el ingreso al Aeropuerto comodoro Pierrestegui.

ZONA Nº 5:
Pedro Antonio Duraez
Importe mensual $ 145.000
Importe semestral $ 870.000

Sector comprendido por las calles:
Las Heras desde calle Alvear hasta Avenida Isthilart.
Augusto Niez al Norte, calle Gral. P. Echagüe al Sur,
Boutevard Maipú al Oeste y Avenida Chajari al Este.
Avenida Salto Uruguayo desde Avenida Eva Perón hasta Avenida Gerardo Yoya.
Gral. P. Echaqüe-desde Avenida Eva Perón hasta Avenida Gerardo Yoya,
Chabrillón desde Avenida Eva Perón hasta Avenida Gerardo Yoya
M. Semhardt desde calle Pellegrini hasta Avenida Gerardo Yoya
San Juan desde Avenida Salto Uruguayo basta Avenida Gerardo Yoya
H. Irigoyen desde Avenida Salto Uruguayo hasta calle N. Garat.
Presidente Ilia desde Monseñor Tavella hasta Boulevard Yuquerí.

ZONA Nº 6:
María Guillermina Corbella
Importe mensual $ 30.000
Importe semanal $ 180.000

Calle Entre Ríos desde Catamarca hasta calle Buenos Aires y las zonas Peatonales de calle Mitre y calle San Martín.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

Concordia, 15 de Mayo de 2.015
Nº 7.633

VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. Gotte Pablo y Otra respecto a sentencia de Juzgado de Faltas impuesta por un Acta de Constatación N° 19305, año 2011; y,

CONSIDERANDO:
Que en fs. 2 del Expediente 01123884/2012 consta copia de Acta de constatación en la cual está asentado que se infringe claramente al Art. 13 capítulo 2 del Código Alimenticio.
Que este Cuerpo entiende que se debe proceder de acuerdo a la Ordenanza Tributaria vigente.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la solicitud de apelación del contribuyente Gotte, Pablo Nicolás en la cual solicita dejar sin efecto multa.

ARTÍCULO 2°.- Infórmese al solicitante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 14 de Mayo de 2015

Dr. RAFAEL MARIANO GIAMPAOLO
Vice- Presidente 1°
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 15 de Mayo de 2.015

RESOLUCIÓN N° 35.467

Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSATVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

Concordia, 8 de Mayo de 2.015
Nº  7.630

VISTO:
La solicitud presentada por el recurrente, para que le exima del pago de los intereses un plan de pagos de cinco (5) cuotas y correspondientes a su deuda de TGI, Partida 12649; Y,

CONSIDERANDO:
Que en fs. 1 del expediente 1129024/2013 el recurrente manifiesta ser jubilado y tener a su esposa, jubilada también, con tratamiento neuropsiquiatrico.
Que este Cuerpo entiende que se debe proceder de acuerdo a la Ordenanza Tributaria vigente.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar a la solicitud de quita de intereses solicitada por el contribuyente González, Eduardo Marcos por la deuda de TGI.

ARTÍCULO  2º.- Infórmese al contribuyente de la presente Resolución, así como también que deberá hacerse presente en Oficina de Rentas Municipal a afectos de consolidar un plan de pagos.

ARTÍCULO 3°- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 7 de Mayo de 2015

Dr. RAFAEL MARIANO GIAMPAOLO
Vice- Presidente 1°
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 28 de Mayo de 2.015

RESOLUCIÓN N° 35.472

Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSATVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

Concordia, 20 de Mayo de 2.015
Nº 7.635

VISTO:
El Campeonato Juvenil de Pelota Paleta a realizarse los días viernes 19 y sábado 20 de junio del corriente año en el Club Vasco Argentino sito en calle Alberdi N° 170 de nuestra ciudad como sede para la realización de este evento, en el cual intervienen 31 parejas de pelotaris de todo el país; y,

CONSIDERANDO:
Que este torneo es de suma importancia, habida cuenta que la pareja que a lo largo del año adquiera mayor puntaje, será la que nos represente en el mundial de pelota paleta de esta categoría.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION

ARTÍCULO 1°.-  Declarar de Interés Municipal y Deportivo al Campeonato Argentino Juvenil de Pelota Paleta a realizarse los días viernes 19 y sábado 20 de Junio del corriente año en el Club Vasco Argentino sito en calle Alberdi N° 170 de nuestra ciudad como sede para la realización del evento.

ARTÍCULO  2º.- Remitir copia de la presente a los interesados.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 20 de Mayo de 2015

Dr. RAFAEL MARIANO GIAMPAOLO
Vice- Presidente 1°
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 28 de Mayo de 2.015

RESOLUCIÓN N° 35.473

Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSATVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

Concordia, 20 de Mayo de 2.015
Nº  7.634

VISTO:
Las Segundas Jornadas Entrerrianas de Inmigración, que se dictarán en el Palacio Arruabarrena los días 27, 28 y 29 de Agosto de 2015; Y

CONSIDERANDO:
Que las etapas migratorias desde la óptica regional enriquecen el campo de estudios desde una perspectiva poco abordada, en ocasiones soslayada o minimizada, y en general, atravesada por las discusiones en torno a la gran cantidad de tierras aptas que fue decisiva en el proceso.
Que  dichas jornadas tiene como objetivo rescatar experiencias y  resignificar momentos claves del fenómeno migratorio o continental, así como también incorporar etapas de las últimas décadas, migraciones internas e internacionales.
Que finalmente se logren estimular estudios de aspectos no transitados que amplíen y profundicen el campo historiográfico.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de Interés Cultural Municipal “Las Segundas  Jornadas Entrerrianas de Inmigración”, los das 27, 28 y 29 de Agosto del 2015, a realizarse en el Museo Regional Palacio Arruabarrena, organizadas  por el IEPAS -Instituto de Estudios del  Pensamiento y la Acción  Solidaria, y el CGCyM- Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo.

ARTÍCULO  2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 20 de Mayo de 2015

Dr. RAFAEL MARIANO GIAMPAOLO
Vice- Presidente 1°
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 28 de Mayo de 2.015

RESOLUCIÓN N° 35.474

Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSATVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

Concordia, 20 de Mayo de 2.015
Nº  7.636

VISTO:
Que los días viernes 5 y sábado 6 de junio del corriente, por tercer año consecutivo la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente, realizándose diferentes actividades durante la Semana del Medio Ambiente; Y,

CONSIDERANDO:
Que como cada año, en todo el mundo se celebra el 5 de Junio el Día del Ambiente. Desde Concordia la actual gestión municipal que preside el Intendente Gustavo Bordet motoriza, por tercer año consecutivo, la participación concreta de los ciudadanos de Concordia en estas celebraciones.
Que se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente con una semana de actividades que incluyen Cine Ambiental, feria Ambiental Escolar y Encuentro Ambiental Provincial en la Plaza 25 de mayo, diferentes charlas en las  que disertarán varios expertos en temáticas ambientales. Carpas de actividades de Educación Vial, elaboración de productos en cocina solar, actividades deportivas,  espectáculos populares, entre otros.
Que junto a estas Jornadas, se celebrará el 8° Encuentro Provincial de Educación Ambiental, con la exposición de alrededor de 120 proyectos sobre el cuidado del Medio Ambiente, que mostrarán los trabajos de estudiantes de escuelas secundarias de diferentes lugares de la provincia.
Que con la denominada Feria Ambiental se destaca el compromiso de las escuelas participantes que presentan los proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente como así también el compromiso de diferentes empresas, instituciones y organismos presentes, siendo luego materializados los proyectos elegidos con el apoyo del municipio.
Que desde la gestión se vienen realizando innumerables actividades ambientales porque es nuestro principal objetivo “tener una ciudad con más calidad de vida”.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION

ARTÍCULO 1°.-  Declarar de Interés Municipal la Semana del Medio Ambiente que se realizará en nuestra ciudad con actividades centrales los días viernes 5 y sábado 6 de Junio del corriente, impulsado por la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente.

ARTÍCULO  2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

SALA DE SESIONES “EVA PERÓN” 20 de Mayo de 2015

Dr. RAFAEL MARIANO GIAMPAOLO
Vice- Presidente 1°
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 28 de Mayo de 2.015

RESOLUCIÓN N° 35.475

Téngase por Resolución Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSATVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Dra. MARIA BELEN ESTEVES
Secretaria de Medio Ambiente.