This document is too long to translate automatically. The original Spanish text is shown below.
Las siguientes Ordenanzas y Decretos conforman el presente Boletín Oficial Municipal:
Ordenanzas: 36.714, 36.727 y 36.728.- Decretos: 082/2.019, 083/2.019, 084/2.019, 085/2.019, 086/2.019, 087/2.19, 088/2.019, 089/2.019, 090/2.019, 091/2.019, 092/2.019, 093/2.019, 094/2.019, 095/2.019, 096/2.019, 097/2.019, 105/2.019, 106/2.019, 107/2.019, 108/2.019, 109/2.019, 110/2.019, 111/2.019, 112/2.019, 113/2.019, 114/2.019, 115/2.019, 116/2.019, 117/2.019, 118/2.019, 119/2.019, 120/2.019, 121/2.019 y 122/2.019.-
Concordia, 30 de Noviembre de 2018
Expte. N° 23.903-DE
ORDENANZA SOBRE ENTREGA DE DISTINCIONES LIDERES PARA EL
DESARROLLO “GOB. ENRIQUE TOMAS CRESTO”.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1.- Declarar de interés Municipal la entrega de las distinciones “LIDERES PARA EL DESARROLLO: Gobernador ENRIQUE TOMÁS CRESTO” otorgado en forma conjunta por la Federación Argentina de Municipios (FAM), la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (Flacma), la Asociación Shalom y el Senado de la Nación, en un acto a realizarse el día 30 de noviembre de 2018 en el Centro de Convenciones de Concordia, por los fundamentos expuestos en el considerando del presente.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON” 29 de Noviembre de 2018
Sr. ARMANDO LUIS GAY
Vicepresidente Municipal
Presidente Honorable Concejo Deliberante
Sra. ROXANA B. RONCO
Sub-Secretaria
a/c Secretaría
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 7 de diciembre de 2018
ORDENANZA N° 36.714
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
Concordia, 7 de Diciembre de 2018
Expte. N° 23.913-DE
ORDENANZA SOBRE MERCADO POPULAR DE PULGAS.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTICULO 1°.- DISPONESE que a partir del día 12 de Diciembre de 2018, quedaran extinguidos los Contratos de Comodato, suscriptos por la Municipalidad de Concordia, con cada uno de los ocupantes de los puestos del MERCADO POPULAR LAS PULGAS.
ARTICULO 2º.- AUTORIZACE al Departamento Ejecutivo Municipal a formalizar con los actuales ocupantes de los locales del “Mercado Popular las Pulgas”, un contrato de locación sujeto a las disposiciones mínimas que se establecen en la presente.-
ARTICULO 3º.-FIJASE como valor MENSUAL del canon el equivalente a diez (10) juristas, conforme valor fijado por el artículo 66º de la Ordenanza Tributaria.
ARTICULO 4º.- Dispónese que ninguna persona podrá ser locataria de más de un local dentro del Mercado Popular las Pulgas, ni ceder el contrato total o parcialmente.
ARTICULO 5º.- El precio (canon) será abonado por mes adelantado, del 1º al 10 de cada mes, en la Tesorería Municipal.-
ARTICULO 6°.- Los impuestos y tasas, municipales, provinciales o nacionales, correrán por cuenta exclusiva del locatario.
ARTICUULO 7°.- El pago del primer mes de canon deberá hacerse efectivo a la firma del contrato de locación y acreditarse mediante depósito efectuado en Tesorería Municipal, debiendo el solicitante acompañar libre deuda de la tasa comercial.
ARTICULO 8°.- La falta de pago del canon durante dos períodos consecutivos o alternados, dará derecho a la Municipalidad resolver el contrato sin necesidad de interpelación previa.-
ARTICULO 9º.- APRUEBASE el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO del Mercado Popular las Pulgas, que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza.
ARTICULO 10°.- CREASE el “Fondo Mercado Popular Las Pulgas”, el que estará conformado por lo recaudado en concepto del canon establecido en el artículo 3.
El Fondo será administrado por la Municipalidad de Concordia, debiendo el Ejecutivo Municipal designar el área y funcionario responsable.
ARTICULO 11°.- DISPONESE que la Contaduría Municipal, en forma conjunta con la Dirección de Rentas, realice la apertura de una Cuenta Extrapresupuestaria-especial, que se denominará “Fondo Mercado Popular Las Pulgas”, en las que se registrarán los ingresos y egresos correspondientes.
ARTICULO 12°.- AUTORIZAR a la Tesorería Municipal a efectuar la apertura de una cuenta bancaria especial en el Banco de Entre Ríos S.A. sucursal Concordia, donde serán depositados los montos percibidos por la Municipalidad en concepto de canon de los locatarios del Mercado Popular las Pulgas.
ARTICULO 13°.- AFECTASE el “Fondo Mercado Popular Las Pulgas” para la atención exclusiva de las erogaciones que resulten del mantenimiento, pago de servicios y mejoras de las instalaciones del predio denominado Mercado Popular Las Pulgas.
ARTICULO 14°.- Las personas erradicadas de la vía pública en los operativos llevados a cabo el día 16 de agosto de 2017, serán incluidos en un listado para ocupar por sorteo aquellos locales del Mercado Popular Las Pulgas que fueren desocupados por voluntad de los actuales comodatarios, desalojo por falta de restitución y/o desalojo por rescisión contractual de la adjudicación para el caso que ya se encuentren en curso los contratos de locación que prevé la presente.
ARTICULO 15°.- APRUEBESE el modelo de CONTRATO DE LOCACION DE LOCAL DE USO COMERCIAL del Mercado Popular las Pulgas.
ARTICULO 16°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
SALA DE SESIONES “EVA PERON” 7 de Diciembre de 2018
Sr. ARMANDO LUIS GAY
Vicepresidente Municipal
Presidente Honorable Concejo Deliberante
Sra. ROXANA B. RONCO
Sub-Secretaria
a/c Secretaría
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 7 de diciembre de 2018
ORDENANZA N° 36.727
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
ANEXO I
MERCADO POPULAR LAS PULGAS
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO
1. DEFINICIONES
A los efectos de la interpretación Y. aplicación de los contratos de locación, del presente Reglamento Internó, y "de todo otro documento contractual que se derive del funcionamiento y administración del Mercado Popular las Pulgas, se establecen las siguientes definiciones:
a- Propietaria: Municipalidad de Concordia.
b- Locatario: la persona física que se le adjudica en locación un local de uso comercial.
c- Local de uso comercial (LUC): él espacio físico tal como está individualizado en los planos que como anexo integran el presente.
d- Mercado Popular las Pulgas: Centro Comercial Municipal ubicado en las calles Entre Ríos y Quintana de la ciudad de Concordia. Comprende un conjunto de instalaciones para una pluralidad de establecimientos comerciales minoristas, de 2 mts. por 2 mts. cada uno, que ofrecen al consumidor una amplia oferta de productos no alimentarios
e- Destino del negocio: la actividad comercial que se obliga a explotar el locatario en el LUC.
f- Denominación del establecimiento: la denominación elegida por el locatario y aprobada por la Municipalidad, que dará al LUC adjudicado.
g- Administradora: la Municipalidad o la persona física o jurídica a quien la Municipalidad otorgue mandato para administrar el Mercado Popular las Pulgas.
h- Áreas uso común: todas las. áreas, dependencias e instalaciones de empleo común por los locatarios, sus dependientes, agentes, clientes y público en general. Comprende las aéreas de circulación para el público, los corredores comerciales, los accesos al edificio y los baños.
i- Áreas de servicio: los locales reservados por la Municipalidad para almacenamiento de equipamiento, control y administración del Mercado.
2. NORMAS GENERALES DE tos LUC DEL “MERCADO POPULAR LAS PULGAS” LOCADOS.
El Reglamento Interno contiene las normas generales de funcionamiento y administración del Mercado Popular las 'Pulgas, e integra los contratos de locación de los LUC, como si tuvieran transcriptas en los mismos, para todos los efectos de derecho.
Ante divergencias o conflictos que pudieran surgir entre estas normas generales y las cláusulas y condiciones del contrato de locación, prevalecerán las del contrato.
La Administradora queda facultada a exigir el cumplimiento del Reglamento Interno y en su caso aplicar las sanciones contenidas en el mismo. Es además la autoridad de interpretación de dicho reglamento encontrándose habilitada a resolver las cuestiones no reglamentadas que se presenten.
Toda situación no contemplada expresa o implícitamente en este Reglamento Interno que no pueda ser allanada por la Administradora, así como toda situación no contemplada expresa o implícitamente en el contrato de locación, será resuelta en forma definitiva e inapelable por la Municipalidad de Concordia.
3. UTILIZACIÓN DE LOS LUC
3.1- Los LUC serán destinados exclusivamente al desarrollo de las actividades previstas en los respectivos contratos de locación. Toda alteración directa o indirecta del destino, debe ser expresamente autorizada por la Municipalidad.
Tal solicitud ha de ser fundada suficientemente.
3.2- Ninguno de los locatarios usara o permitirá la utilización, ni siquiera gratuitamente, del LUC o parte de él para fines diferentes al destino, ya sea que esos fines fueren religiosos, políticos, culturales o deportivos.
3.3- Las actividades comerciales de los LUC locados no se ejercen en exclusividad. Los locatarios no podrán oponerse a la existencia de actividades iguales o similares a las establecidas en sus respectivos contratos de locación, en otros locales existentes o que se instalen en el futuro.
3.4- El locatario no podrá modificar la numeración del LUC ni subdividirlo.
3.5- Durante la duración del contrato la Municipalidad dictará, de ser necesario, normas complementarias que hagan a la buena convivencia, en particular las tendientes a ordenar en las superficies comunes las actividades de acarreo, venta en voz alta y mendicidad, discursos en público o actividades similares, distribución de prospectos, de folletos, de literatura o de todo otro objeto.
3.6- La Administradora está facultad ha inspeccionar en cualquier momento, los LUC locados a fin de verificar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la locacion.
3.7- Será obligación de los locatarios obtener las autorizaciones, aprobaciones y permisos nacionales, provinciales o municipales, necesarios para desarrollar, en los respectivos LUC, las actividades comerciales establecidas en el contrato de locación. Si los permisos u otras autorizaciones legales obtenidos por los locatarios, abarcan actividades o giros comerciales diferentes de las establecidas en los contratos, ello no implica en ningún caso modificación del destino fijado en el contrato de locación.
3.8- Los locatarios no podrán en ningún caso instalar en sus LUC altoparlantes, fonógrafos, televisión o equipos de sonido. Los locatarios no podrán tampoco hacer ninguna instalación de esa índole en las áreas comunes, facultad que le queda exclusivamente reservada a la Administradora.
3.9- Toda actividad relacionada con la administración del LUC, se realizará dentro del mismo, a los fines de mantener y conservar orden e imagen frente a los usuarios.
3.10- Los locatarios solamente podrán almacenar, guardar o mantener en stock en sus LUC los artículos, productos o mercaderías destinados a ser comercializados o usados en ellos.
3.11- Los locatarios deberán desempeñar sus actividades en los respectivos LUC durante el plazo de sus contratos de locación, con diligencia y eficiencia.
3.12- Los locatarios se obligan a cumplir fielmente los horarios establecidos por la Municipalidad para las actividades comerciales en el Mercado Popular las Pulgas, sean generales o particulares, ordinarios o extraordinarios, diurnos y nocturnos. Fuera del horario comercial reglamentario, queda prohibido el ingreso al Mercado Municipal de los locatarios y/o de cualquier otra persona no autorizada por la Administradora.
3.13- El locatario se reserva la plena libertad de aplicar la política comercial que estime será conveniente en el interior del LUC, respetando las estipulaciones del presente reglamento.
3.14- El locatario podrá agregar el nombre del “Mercado Popular las Pulgas” al de su propio establecimiento así come> usar el nombre y logotipo del “Mercado Popular las Pulgas” en todos los impresos, papeles, publicidad y promoción que utilice, pero cuidando de no incumplir la prohibición del Título 5 del presente Reglamento Interno. Dicho uso podrá ser simultáneo con el de marcas, símbolos, nombres de fantasía y otras características propias del locatario.
3.1 5- Los locatarios sólo usarán en las fachadas y letreros de sus LUC sus nombres de fantasía o giro comercial que constan en sus respectivos contratos de locación. El agregado de otros nombres comerciales ó marcas deberá contar con el consentimiento expreso de la Administradora.
3.16- La Administradora queda facultada a modificar y/o retirar los avisos, letreros y otros elementos publicitarios' en el interior los LUC, cuando éstos no tengan relación directa con la actividad desarrollada en el LUC. También queda facultada y el locatario expresamente acepta, a retirar los objetos, mercaderías, avisos, letreros y otros elementos publicitarios que hayan sido colocados en la parte externa del LUC invadiendo los espacios comunes.
3.17 - El locatario mantendrá en buen estado de funcionamiento y limpieza sus avisos, vitrinas y otros medios publicitarios.
3.18- El locatario se encuentra obligado a mantener ininterrumpidamente su LUC en perfecto estado de conservación, seguridad, higiene y aseo. En caso de incumplimiento, la Administradora queda facultada y el locatario expresamente acepta, a efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación que estime necesarios, los que serán a cargo del locatario.
3.19- La Municipalidad en cualquier época, durante la vigencia del contrato de locación, tiene derecho a ingresar a los LUC para realizar reparaciones y/o modificaciones en las instalaciones generales, aún cuando las mismas tengan por objeto otros LUC.
3.20- La realización de las tareas señaladas en el punto precedente, son aceptadas por los locatarios como parte del plan de obras generales sobre el edificio que ejecuta la Municipalidad, sin que ello pueda interpretarse como una alteración o modificación de los derechos y obligaciones de sus respectivos contratos de locación.
3.21- Queda totalmente prohibido cualquier modificación del local sin la previa autorización de. la Municipalidad. Para el caso que se autoricen mejoras, transformaciones y/o Instalaciones que necesitaren los LUC, serán ejecutadas y pagadas por los locatarios.
3.22- El locatario es el único responsable de la seguridad interna de su local comercial. El servicio de seguridad· de los espacios comunes o aquellos que pudiere contratar la Administradora, no importan para ésta, ni para la Municipalidad asumir responsabilidades de ninguna naturaleza por las pérdidas, robos o daños que pueda sufrir el locatario, sus bienes, o terceros, tanto en el interior del LUC, como fuera de éste. Los daños que puedan sufrir el locatario o sus bienes dentro del LUC, deberán ser cubiertos por un seguro por el contratado.
3.23- El locatario deberá mantener en su LUC, en perfecto estado de uso y funcionamiento, extinguidores contra incendio en cantidad suficiente conforme a la superficie del mismo y reglamentaciones vigentes.
3.24- Al término del contrato, el locatario entregará formalmente las llaves del LUC a la Administradora, a fin de que ésta verifique su estado en lo que concierne a la conservación y funcionamiento de los equipos e instalaciones existentes conforme el contrato de locación. Mientras no se acredite la entrega del LUC a la Administradora, totalmente libre de elementos, residuos y ocupantes, se mantienen en cabeza del locatario la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato de locación. Todos los daños y perjuicios derivados del accionar del locatario y/o sus incumplimientos, podrán ser demandados judicialmente por la Municipalidad.
3.25- Prohibiciones: En ningún caso los LUC podrán destinarse a los fines siguientes:
I.- Venta de artículos usados, salvo cuando el uso contribuya a dar valor adicional al producto o se trate de obras u objetos de arte y antigüedades.
II.- Venta de productos alimenticios de cualquier tipo, excepción del local destinado a uso gastronómico.
III.- Actividades de cualquier naturaleza, venta o exposición de cualquier tipo de mercaderías o servicios que utilicen procedimientos publicitarios o mercantiles, inescrupulosos o falsos, o que afecten la moral o las buenas costumbres.
3.26- El locatario no practicará actos o ejercerá actividades, aunque sean esporádicas, capaces de dañar los respectivos LUC, el edificio en general ni partes comunes, o que sean perjudiciales al orden, a la seguridad, al patrimonio y al comercio de los de locatarios. Evitará provocar olores nocivos, molestos u ofensivos, fomentaciones o gases, o cualquier humareda, polvo, vapores, o ruidos fuertes y molestos o vibraciones.
3.27 - En ningún caso los locatarios, sus dependientes y/o sus representantes, podrán realizar actos que estén reñidos con la moral y el orden público, o con el presente Reglamento Interno. 3.28- Queda prohibida la instalación o deposito en los LUC, de cualquier máquina, equipo, artículo o mercadería que, debido a su peso, tamaño, forma, dimensión y/u operación, pueda causar daños a dichos LUC, al resto del edificio, o a cualquiera de las partes del Mercado Popular las Pulgas.
4. ÁREAS DE USO COMÚN
4.1- Todas las áreas, dependencias e instalaciones de uso común, destinadas al uso de los locatarios, sus dependientes, agentes, clientes y público en general, estarán siempre sujetas al control y administración exclusiva de la Administradora lo que comprende la facultad de aplicar las sanciones determinadas en este Reglamento Interno.
4.2- La Administradora, además de las atribuciones establecidas en el punto anterior, y de ser necesario, queda facultada a establecer y hacer cumplir normas complementarias que hagan a la buena convivencia, así como modificarlas cuando lo considere conveniente.
4.3- La construcción, fiscalización, modificación y conservación de las áreas de circulación, áreas de servicios e instalaciones en general serán hechas, sin limitación o restricción alguna, por la Municipalidad, de acuerdo con su propio criterio, sea directamente o a través de personas o sociedades por ella contratadas.
4.4- El incumplimiento por parte del locatario a la intimación de desocupación del área común, será sancionada con una multa diaria equivalente al 1 % del canon y/o con la resolución del contrato, según su gravedad, la que será evaluada por la Municipalidad. La Administradora queda facultada y el locatario expresamente acepta, a llevar a cabo la desocupación de aquellas áreas retirando todos los elementos y/o instalaciones en infracción así como a depositarlos en el lugar que estime conveniente, todo con cargo al locatario.
4.5.- todas las mercaderías y bienes de propiedad del locatario, o que se encuentren bajo su responsabilidad, deberán ser íntegramente asegurados por el mismo. Los locatarios expresamente eximen a la Municipalidad y/o la administradora de toda responsabilidad por incendio, extravío, deterioro, rotura o robo de las referidas mercaderías y bienes, aún por negligencia, culpa, Impericia o infidelidad de sus empleados.
4.6- La Administradora conservará las áreas comunes de circulación y de servicios, limpias y sin obstrucciones. Esta obligación se extiende a los locatarios y sus empleados. El incumplimiento por parte de los mismos será sancionado con multa de hasta el 5% del canon.
4.7 - Ninguna instalación será colocada en las paredes externas de los LUC sin autorización escrita de la Municipalidad.
4.8- El incumplimiento de la exigencia contenida en el párrafo anterior autorizará a la Municipalidad a retirar la instalación irregularmente colocada, a expensas del locatario infractor.
4.9- Los concesionarios no podrán utilizar ningún área común del Mercado Popular las Pulgas para propaganda o publicidad de cualquier especie.
4.10- Los concesionarios o cualquier elemento promocional u ornamental sólo serán permitidos en los lugares destinados a ese fin en el frente superior del LUC, previa autorización expresa de la Administradora y según las especificaciones que ella disponga.
4.11- Para la administración y la fiscalización de las áreas comunes de circulación, la. Municipalidad y/o la Administradora, atendidos los intereses generales, entre los cuales 'el principal es el funcionamiento normal del Mercado Popular las pulgas, podrá:
- Modificar los niveles, extensiones, localizaciones y disposiciones de las áreas comunes de circulación.
- Cerrar parcialmente cualquiera de estas áreas.
- Aislar en todo o en parte cualquiera de estas áreas para el desarrollo de actividades que considere necesarias al propio interés, al de los locatarios o al de los clientes.
5. RELACIONES DE LOS LOCATARIOS FRENTE A TERCEROS.
5.1- La Municipalidad y/o la Administradora no serán responsables por deudas, compromisos u obligaciones de cualquier especie asumidas por los locatarios, sea cual fuere su naturaleza, aún las referentes a las obras, instalaciones, servicio y beneficios incorporados a los LUC o a las áreas comunes del Mercado Popular las Pulgas.
5.2- Los locatarios no permitirán que en las facturas, títulos valores o documentos, referentes a compras que realizaren o servicios que contrataren, conste el nombre de Mercado Popular las Pulgas o de la Administradora como parte integrante de la relación comercial.
5.3- Cuando por error involuntario se haya incluido el nombre de la Municipalidad y/o de la Administradora y/o de Mercado Popular las Pulgas en las facturas, títulos valores, o documentos en la forma descrita en el punto precedente, los locatarias están obligados- a devolverlas y hacer corregir el error en el plazo máximo de cinco, días después de ser recibidas, poniendo en conocimiento de la Municipalidad tales hechos a fin de que adopte las medidas que estime pertinentes.
6. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.
El presente Reglamento Interno podrá ser modificado por la Administradora, con aprobación de la Municipalidad y a referéndum del Honorable Concejo Deliberante Municipal, a fines de garantizar los intereses generales, entre los cuales el principal es el normal funcionamiento del Mercado Popular las Pulgas.
Toda modificación será notificada en forma fehaciente a los locatarios y exigible a partir de los diez días contados de la última notificación.
Los locatarios podrán sugerir a la Administradora modificaciones al Reglamento Interno, las que serán evaluadas por esta y la Municipalidad.
7. MANTENIMIENTO.
Todos los gastos derivados del mantenimiento, consumo de energía, gas, agua, seguridad y limpieza de las áreas de uso común, serán a cargo de la Administradora.-
8. SANCIONES.
Las violaciones por parte del locatario de las obligaciones, cargas y deberes que surgen del presente reglamentos que no tengan determinada una sanción especial- serán penadas con multa que oscilará entre un cinco por ciento (5%) hasta un veinte por ciento (20%) del canon y/o con la resolución del contrato, según la gravedad de la falta y/o reincidencia, debidamente merituada, y por medio de resoluciones fundadas.
CONTRATO DE LOCACION DEL LOCAL N°…... DEL MERCADO POPULAR LAS PULGAS de la Municipalidad de Concordia.
Entre la Municipalidad de Concordia, con domicilio en calle Mitre N° 76 de esta ciudad representada el Presidente Municipal, Dr. Enriqire Tomás Cresta, asistido en este acto por el Sr. Secretaría de Gobierno, Alfredo Daniel Francolini, por una parte y en adelante “LA MUNICIPALIDAD”; y por la otra el Sr. ……………………..D.N.I. N°…………., domiciliado en calle………de la ciudad de Concordia, en adelante “EL LOCATARIO”, reconociéndose las partes capacidad legal para contratar, convienen en celebrar el presente CONTRATO DE LOCACION, el que se regirá por las cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: OBJETO: “LA MUNICIPALIDAD”, en ejercicio de sus facultades, otorga, y “EL LOCATARIO” acepta, la locación del Local N°.... Del Mercado Popular las Pulgas.
SEGUNDA: DESTINO: EL local referido es adjudicado para desarrollar su actividad de tipo comercial, para lo cual deberá encontrarse debidamente habilitada por la autoridad de control pertinente, adecuado al Reglamento de Funcionamiento Interno del Mercado Popular las Pulgas, que firmado por las partes forma parte integrante del presente.
TERCERA: PLAZOS: El plazo de locación es de DOS (2) años contados a partir de la firma del presente.
CUARTA: CANON: El locatario abonará en concepto de canon el equivalente a diez (10) juristas, conforme valor fijado por el artículo 66° de la Ordenanza Tributaria, o la disposición que en el futuro lo determine. El precia' (canon) será abonado por mes adelantado, del 1° al 10 de cada mes, en él Tesorería Municipal El pago del primer mes de canon deberá hacerse efectivo previo a la firma del contrato de locación y acreditarse mediante depósito efectuado en la Tesorería Municipal, debiendo el solicitante acompañar libre deuda de la tasa comercial. La falta de pago del canon durante dos períodos consecutivos o alternados, dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato sin necesidad de interpelación previa.
QUINTA: Ninguna persona podrá ser locataria de más de un local dentro del Mercado Popular las Pulgas, así como tampoco A) Cambiar el destino del contrato; B) Subarrendar total o parcialmente; C) Transferir el presente contrato; D) Ceder en forma total o parcial, ni en forma temporal, por cualquier título que sea el uso y goce del inmueble; E) Depositar o almacenar productos que por su peligrosidad o sus características especiales pueden poner la unidad en peligro. F) Introducir cualquier mejora sin conformidad expresa y para el caso que corresponda por escrito del locador. Esta enumeración es solo enunciativa; podrán agregarse prohibiciones por vía de notificación fehaciente. ------
SEXTA: Los impuestos, municipales, provinciales o nacionales, los gastos correspondientes de los servicios de gas, tasas de servicios sanitarios, tasa general inmobiliaria, energía eléctrica, limpieza, telefonía fija y celular, televisión por cable, y cualquier otro servicio que corresponda o que deriven del normal cumplimiento del presente, correrán por cuenta exclusiva del locatario.
SEPTIMA: “EL LOCATARIO”. Asume todas las obligaciones fijadas en el Reglamento de Funcionamiento Interno del Mercado Popular las Pulgas, cuyas disposiciones en su totalidad forman parte integrante del presente contrato de locación.
OCTAVA: DE LAS REPARACIONES: Los gastos ordinarios por reparaciones en LA COSA, propios de su uso serán a cargo de EL COMODATARIO realizará las reparaciones que fueren necesarias, siempre que lo hagan con casas comerciales y/o personas de reconocida capacidad y trayectoria que garanticen un buen trabajo. Todas las mejoras y arreglos que se introduzcan quedarán en beneficio de LA COSA, no pudiendo reclamarse ningún tipo de indemnización o compensación.---
NOVENA: DE LOS SINIESTROS: En caso de incendio y/o destrucción total o parcial de la unidad, el COMODATARIO se hará responsable de los daños y perjuicios causados por su culpa y la culpa de quiénes estuvieren trabajando, operando y/o controlando LA COSA y reparará en su totalidad lo destruido. Se hace responsable además, de todos los daños que cause a personas y/o bienes por cualquier siniestro que se produzca en LA COSA. Asimismo, exonera mediante ella firma del presente a “LA MUNICIPALIDAD” por los daños y perjuicios que le ocasionaren al COMODATARIO, en su persona o en los bienes de su pertenencia o de las personas que estén en la propiedad o causados por terceros, como consecuencia de roturas, accidentes, incendios, cortocircuitos o cualquier otro tipo de siniestro. “LA MUNICIPALIDAD” no será responsable por los daños y/o perjuicios que se le produzcan durante la vigencia del presente, respecto a terceros, en sus personas y/o en sus bienes, por causas de roturas, desperfectos, cortocircuitos, derrumbes, incendios, averías y/o accidentes por cualquier causa, incluyendo las enumeradas en el código, civil, ya que “LA COMODATARIA” toma a su cargo como riesgo propio incluso el caso fortuito y la fuerza mayor, quedando liberada “LA MUNICIPALIDAD” de las obligaciones derivadas del código civil.-
DECIMA “El locatario” se hará cargo de Seguro contra incendio y si correspondiere de la Seguridad del lugar, Servicios de Ambulancias, y Seguro de, Responsabilidad Civil.----------
DECIMA PRIMERA: DESOCUPACIÓN Y ENTREGA DEL LOCAL. “EL LOCATARIO” está obligado a devolver la llave del local locada a la Municipalidad de Concordia, dentro de los diez (10) días de vencido el contrato o de comunicada, su rescisión, en condiciones higiénicas, libre de todo tipo de residuos y ocupantes. De no restituirse el bien en el plazo Indicado, la Municipalidad queda facultada, y “EL LOCATARIO” expresamente acepta, a efectuar la desocupación administrativa del local, trasladando los efectos que sean propiedad de “EL LOCATARIO” al sitio que ella designe a su costo y cargo. En tal caso, “La Municipalidad” no se hace responsable por los deterioros o pérdidas que pudieran sufrir los elementos trasladados.
DECIMA SEGUNDA: REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO. “EL LOCATARIO” declara en este acto conocer y se obliga a cumplir y hacer cumplir a toda persona que se encuentra bajo su dependencia y/o ingrese al local locada con motivo o en ocasión de la actividad comercial desplegada, el Reglamento de Funcionamiento Interno del Mercado Popular las Pulgas.
DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO. - Para todos los efectos derivados de la interpretación y/o cumplimiento de las cláusulas del presente convenio, las partes fijan su domicilio en los denunciados en el encabezamiento, aceptando someter toda controversia a la competencia de los tribunales ordinarios en materia civil y comercial de la ciudad de Concordia, renunciando a todo fuero de excepción, incluso el Federal.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de igual tenor ya un solo efecto, en la ciudad de Concordia, a los…….. días del de de ………de 2018.
Concordia, 11 de Diciembre de 2018
Expte. N° 23.919-DE
ORDENANZA SOBRE AFECTACION TERRENOS PARA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°.- Aféctense para el proyecto de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales y sus obras complementarias, los siguientes inmuebles:
a) Partida Provincial N° 141.994, Partida Municipal N° 62.439, Manzana 2262, Parcela 3, (Sargento Cabral y Int. José Larrocca).
b) Partida Provincial N° 121.396, Partida Municipal N° 51.245, Plano 40.871, Planta 2, Urbano Subrural, Sección 55, Parcela 20, Chacra 15, (Pte. Illía y Virgen de Fátima).
c) Partida Provincial N° 141.604, Partida Municipal N° 4.150, Manzana 9498, Parcela 02, (Yoya, Colón y Rocamora).
d) Partida Provincial N° 31.936, Partida Municipal N° 51.888, Plano N° 40.929, Planta 7, Subrural, Sección 80, Parcela 1 (Predio “La Charita).
e) Partida Provincial N° 105.135, Partida Municipal N° 36.573, Manzana 0, Parcela 5 (San Luis, calle Pública N° 64 y Traza de la Defensa Sur).
f) Partida Provincial N° 149.902, Partida Municipal N° 36.569, Manzana 0, Parcela 6, (San Luis, calle Púbica N° 64 y Traza de la Defensa Sur).
g) Partida Provincial 149.903 Partida Municipal N° 60.910, manzana 0, Parcela 7, (San Luis, calle Pública N° 64 y Traza de la Defensa Sur).
h) espacio Público Ex Traza Avenida Circunvalación, entre proyección calle P. del Castillo y proyección de calle Uruguay (sector contiguo Parque de Los Deportes).
ARTÍCULO 2°.- Establézcase que en los terrenos descriptos en el Art. 1°, se desarrollarán usos relacionados con la infraestructura del proyecto Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, siempre que en los mismos se de cumplimiento a las previsiones y restricciones (remediación y mitigación) que establece la Sección 8.1.3. “Evaluación de Impacto” del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (C.O.U.T Ordenanza N° 36.536).)
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese
SALA DE SESIONES “EVA PERON” 7 de Diciembre de 2018
Sr. ARMANDO LUIS GAY
Vicepresidente Municipal
Presidente Honorable Concejo Deliberante
Sra. ROXANA B. RONCO
Sub-Secretaria
a/c Secretaría
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 7 de diciembre de 2018
ORDENANZA N° 36.728
Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPES BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
DECRETO N° 081/2.019
Concordia, 16 de enero de 2019
VISTO que por las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.265.627 la Dirección de Compras y Suministros tramita para su aprobación y pago la Factura “B” N° 0004 - 00022145, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 203.720,00.-) perteneciente a la firma SHOES DIFFUSION del Sr. LUNA JUAN CARLOS y,
CONSIDERANDO:
Que obra solicitud correspondiente a la Licitación Privada N° 61/18 iniciado por la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal papá la adquisición de indumentaria para el personal de dicha Dirección.
Que obra intervención de la Dirección de Presupuesto y de la Secretaria de Economía y Hacienda. Que obra informe de Contaduría Municipal y de la Dirección de Compras y Suministros, se procedió a dar respuesta a lo informado.
Que la corrección en la factura en folio N° 1, corresponde al titular de la firma Luna Juan Carlos dando por valida esta documental.
Que corresponde encuadrar dicha erogación en el Artículo 12°, inciso b) de la Ordenanza N° 34.698.
Que si bien en el Art. 3° de la Resolución N° 8908/18 de fecha 03/10/2018, establece la imputación del gasto en la Partida Presupuestaria 0.1.90.01.01.02.20.08 - Gobierno - por un importe de pesos $ 256.480,00. En el Art. 2 se adjudica al proveedor JUAN CARLOS LUNA de los ítems 4 y 5 por calidad y por ser el único oferente, mientras que el ítems 6 por calidad y por un importe total de pesos $ 203.720,00. Importe coincidente con la Factura “B” N° 0004 - 00022145 y con el presente acto administrativo de instancia superior.
Que no obstante las observaciones efectuada por la Contaduría Municipal, es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley Provincial N° 10.027 -Incisos ñ), q) y u) y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto DECRETO N° 1979/2018, de fecha 27/12/2018.
ARTICULO 2°.- Aprobar y disponer el pago por la suma total de DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/1001 ($ 203.720,00.-) a la firma FAX SHOES DIFFUSION de LUNA JUAN CARLOS, según los motivos invocados en el Considerando precedente, encuadrándose el presente gasto en el Artículo 12°, Inciso “b” de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 3°.- Imputar el gasto aprobado en el ARTÍCULO 1° a las siguientes partidas presupuestaria:
2.8.10.10.04.10.14.96.02 GOBIERNO $ 203.720,00
ARTICULO 4°.- Encuadrar la presente erogación en el Art. 12°, Inciso “b” de la Ordenanza N° 34.698 y proceder conforme al Artículo N° 115° de la Ordenanza N° 34.698, en virtud de lo expuesto.
ARTICULO 5°.- Girar a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 082/2.019
Concordia, 17 de enero de 2019
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI.
Que corresponde encomendar la atención de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MONICA LIFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario Gobierno, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno a la Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MONICA LIFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones específicas.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 083/2.019
Concordia, 17 de enero de 2019
VISTO la solicitud de contrato sin aportes de PESSOA MARIA ALEJANDRA DNI N° 29.678.437 y,
CONSIDERANDO:
Que, la Agencia de Empleo y Capacitación Laboral dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, para cumplir con las metas acordadas con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo y Producción de la Nación necesita personal capacitado para la atención de participantes de los Programas de Empleo-
Que, para cumplir estas metas y objetivos, el Departamento Ejecutivo considera conveniente autorizar el contrato sin aportes, por el término de 6 meses a partir del 1 de enero de 2019 para la agente PESSOA MARIA ALEJANDRA DNI N° 29.678.437, por un monto de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) mensuales.
Que, la Secretaría de Economía y Hacienda, ha tomado la intervención de su competencia.
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que, el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipales de la Provincia de Entre Ríos;
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Disponesé la contratación sin aportes para PESSOA MARIA ALEJANDRA DNI N° 29.678.437 que cumplirá funciones en la Agencia de Empleo y Capacitación Laboral dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda por el término de 6 meses a partir del 1 de enero de 2019 por un monto de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) mensuales, según lo expresado en el considerando precedente y como excepción a lo dispuesto en el Decreto N° 1100/17, prorrogado mediante Decretos N° 191/18 y 1248/18.
ARTICULO 2°.- Tome nota la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Liquidaciones, Contaduría y Tesorería.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, regístrese, dése a la Secretaría de Economía y Hacienda y archívese.-
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno
Lic. LAURA V. GERVASI
Directora de Presupuesto Participativo
a/c Secretaría de Desarrollo Humano y Salud
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras y Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Sub-Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 084/2.019
Concordia, 17 de enero de 2019
VISTO el reintegro a sus funciones del Coordinador General de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto, Tec. MARTIN DARIO ARMANAZQUI, a partir del 17 de enero de 2019 y,
CONSIDERANDO:
Que durante su ausencia se encontraba a cargo de la de la atención de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto, el Jefe del Departamento Administrativo y Despacho, Prof. JORGE MARCELO VIDAL, debiendo por lo tanto poner en posesión de su cargo al titular de dicha Unidad.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal Artículo 107° de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo al Señor Coordinador General de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto, Tec. MARTIN DARIO ARMANAZQUI, a partir del 17 de enero de 2019, en virtud de los considerando precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
JORGE MARCELO VIDAL
Jefe Dpto. Administrativo y Despacho
a/c U.D.A.A.P.A.
DECRETO N° 085/2.019
Concordia, 18 de enero de 2019
VISTO el Decreto N° 080/2.019, con fecha 16 de enero de 2.019 y,
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado Decreto corresponde a la aprobación de la rendición de gastos de la Dirección de Gestión de Medios de la Secretaria de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
Que de acuerdo a lo observado por Contaduría se informa que se consigno erróneamente de donde provenían los gastos.
Que se debe modificar el VISTO y ARTÍCULO 1° del Decreto N° 080/2.019 con fecha 16 de enero de 2.019.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027 - Régimen Municipal - modificada a través de la ley 10.082, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Modificase el VISTO Y ARTICULO 1° del Decreto N° 080/2.019, que quedara redactado de la siguiente manera: “VISTO el Expediente Interno N° 1.362 letra “S”/2.018, correspondiente a la rendición de gastos de la Dirección de Gestión de Medios y, ARTICULO 1°.- Aprobar el presente gasto y abonar la suma total de PESOS QUINCE Mil CON 00/100 ($ 15.000,00), correspondiente a la Secretaria de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública, debiendo reintegrarse dicho importe al Sr. Luis Enrique Santana, habilitado como Responsable por Decreto N° 1.390/2.015, debiendo extenderse cheque a favor de la Agente Municipal, Señora Jacqueline Viviana de la Merced Larre, D.N.I. N° 31.811.079, conforme a las constancias obrantes en el Expediente Interno N° 1.362 letra “S”/2.018, y procédase como excepción al Decreto 1.391/2.005, con respecto al excedente de PESOS DIEZ CON 44/100 ($ 10,44), se dejo constancia que no se pedirá reintegro por el mismo, y atento a las observaciones vertidas por la Contaduría Municipal y pese a que no existe legislación que lo obligue, esta Secretaria se solicita a esa área a que proceda a informar ante la AFIP-DGI - Distrito Concordia - los contribuyentes observados que presuntamente, incumplan con la legislación tributaria vigente.”
ARTICULO 2°.- Mantener firme el contenido restante del Decreto N° 080/2019.
ARTICULO 3°.- Remitir a la Contaduría Municipal a sus efectos.-
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 086/2.019.
Concordia, 18 de enero de 2019
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, en el día de la fecha en horas de la tarde y,
CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.
ARTICULO 2°.- Reintegrase a sus funciones a el Señor Secretario de Gobierno, Dn. ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno.
DECRETO N° 087/2.019
Concordia, 18 de enero de 2019
VISTO, las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.268.790; y,
CONSIDERANDO:
Que obra factura tipo “B” N° 00001-00000003 de la firma CONSERV SAS, con domicilio en calle 2 de Abril N° 1318, de nuestra ciudad, por un importe total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UNO CON 91/100 ($1.837.901,91).
Que la misma corresponde al Certificado de Obra N° 3 de la Licitación Pública N° 56/18, para la “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CONCORDIA” 2° llamado.
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto, tomo la intervención de su competencia efectuando la imputación a la partida Presupuestaria:
N° 0.7.90.02.05.08.61.02 O.P. $ 1.837.901,91 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO. 206/09 PEN.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda, tomó la intervención de su competencia, autorizando el presente gasto.
Que obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que obra informe de la Contaduría Municipal.
Que no obstante las observaciones efectuadas por la Contaduría Municipal, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal, aprobar el gasto y disponer el pago al proveedor, atento a lo facturado de conformidad.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10.027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el presente gasto y disponer el pago de la suma total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UNO CON 91/100 ($1.837.901,91), de la factura tipo “B” N° 00001-00000003, correspondiente al Certificado de Obra N° 3 de la Licitación Pública N° 56/18, para la “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CONCORDIA” 2° llamado, y declarar el importe de legitimo abono a la firma “CONSERV SAS” y en virtud de lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- lmpútese el presente gasto en la Partida Presupuestaria:
N° 0.7.90.02.05.08.61.02 O.P. $ 1.837.901,91 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO DTO. 206/09 PEN.
ARTICULO 3°.- Dispónese que en caso que el proveedor al momento del pago mantenga deuda Tasa Comercial, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 115° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
DECRETO N° 088/2.019
Concordia, 18 de enero de 2019
VISTO que mediante Ordenanza N° 36.666 se promulgó el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Económico 2.019 y,
CONSIDERANDO:
Que en su artículo 9° se establece “Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para ampliar el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos que conforman esta Ordenanza incorporando los saldos afectados al inicio del Ejercicio”.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de una correcta registración de la información presupuestaria debe efectuar la distribución administrativa pertinente de dichos créditos.
Que el Dirección de Planificación y Presupuesto y la Secretaría de Economía y Hacienda han tomado conocimiento y la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107°, Incisos q) y u) y 155° de la Ley N° 10.027-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la distribución de los saldos afectados al inicio en las partidas correspondientes en el Presupuesto de Gastos de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2.019, establecidas en el Articulo 9° de la Ordenanza N° 36.666 de acuerdo a la planilla que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Remítase copia del presente al Honorable Concejo Deliberante a los fines de su conocimiento y demás efectos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
ANEXO
0.3.1 0.01.01.02.21.23 Salud 343.550,01
0.1.90.01.01.02.21.24 Obras Pcas 596.536,00
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 089/2.018
Concordia, 18 de enero de 2019
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 3053 Letra “D”/18, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, la Dirección de Catastro eleva Acta de donación y ficha para la transferencia, correspondiente al plano de Mensura N° 66194, Tomo 78, Folio 1563, N° 576, Año 1965, espacio destinado para calle pública, solicitando la inscripción del inmueble a favor del Municipio en el Registro Público de la Propiedad, dando cumplimiento a las funciones establecidas en el Título 4 Punto 4.1.1 del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, Ordenanza N° 36.536.
Que a fojas 3, obra Acta de Donación, mediante la cual el Señor LUIS ALCIDES TAMBURO, D.N.I. 5.815.678 Y en representación de su esposa NELLY MAVRIC, en su carácter de propietarios, efectúan la donación de la superficie a inscribir.
Que a fojas 2, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 66194, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA - Zona de quintas - Quinta N° 5 (Parte), Manzana N° 9 (51 Norte - 22 Oeste) - Partida Provincial N° 156576, Partida Municipal N° 29.978, constando con una superficie total de CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS (4.051,47 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Recta (1-2) al rumbo S 80°00' E de 12,12 metros linderos con Boulevard Ayuí.
ESTE: 5 rectas a saber: (2-3) al rumbo S 10° 00'0 de 80,54 metros lindando con Tamburo Luis Alcides, Romero Judit Verónica, Tamburo Luis Alcides; (3-4) al rumbo S 80° 00'E de 80,54 m. lindando con Tamburo Luis Alcides, Pereyra Carina Haydee y con Tamburo Luis Alcides; (4-5) al rumbo S 10° 00'0 de 12,12 m. lindando con calle Gualeguay; (5-6) al rumbo N 80°00'0 de 80,54 m. lindando con Garcia Panozzo Cinthia A., Gomez Mariana Patricia, Diaz V. Gisela, Tamburo Luis Alcides y con Pietravallo Alfredo E.; (6-7) al rumbo S 10°00'0 DE 80,54 m. lindando con Pietravallo Alfredo E., Tamburo Luis Alcides, Palacio Griselda N. y con Gomez Lujan.
SUR: Recta (7-8) al rumbo N 80° DO' O de 12,12 m. lindando con calle Sara Neira.
OESTE: 5 rectas a saber: (8-9) al rumbo N 10° 00' E de 80,54 m. lindando con Portal del Lago S.R.L., Tamburo Luis Alcides, Muller Alberto Sabino y Otra; (9-10) al rumbo N 80°00'0 de 80,54 m. lindando con Muller Alberto Sabino y Otra. Muller Marcelo L., Tamburo Luis Alcides, Ortega Juan R. y Otra, Peromo Mirta Elena y con Tamburo Luis Alcides, (10-11) al rumbo N 10°00'E de 12,12 m. lindando con calle La Pampa; (11-12) al rumbo S 80°00'E de 80.54 m. lindando con Tamburo Luis Alcides, Montenegro Roberto y con Tamburo Luis Alcides; (12-1) al rumbo N 10°00' E de 80,54 m. lindando con Tamburo Luis Alcides.
Que a fojas 12, obra informe del Departamento Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° inciso u), de la Ley 10027, régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Acéptase la donación efectuada por el Señor LUIS ALCIDES TAMBURO, D.N.!. 5.815.678 Y en representación de su esposa NELLY MAVRIC, en su carácter de propietarios del inmueble, a la Municipalidad de Concordia, del siguiente espacio:
INMUEBLE I: destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 66194, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA - Zona de quintas - Quinta N° 5 (Parte), Manzana N° 9 (51 Norte - 22 Oeste) - Partida Provincial N° 156576, Partida Municipal N° 29.978, constando con una superficie total de CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS (4.051,47 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Recta (1-2) al rumbo S 80°00' E de 12,12 metros linderos con Boulevard Ayuí.
ESTE: 5 rectas a saber: (2-3) al rumbo S 10° 00'0 de 80,54 metros lindando con Tamburo Luis Alcides, Romero Judit Verónica, Tamburo Luis Alcides; (3-4) al rumbo S 80° 00'E de 80,54 m. lindando con Tamburo Luis Alcides, Pereyra Carina Haydee y con Tamburo Luis Alcides; (4-5) al rumbo S 10° 00'0 de 12,12 m. lindando con calle Gualeguay; (5-6) al rumbo N 80°00'0 de 80,54 m. lindando con Garcia Panozzo Cinthia A, Gomez Mariana Patricia, Diaz V. Gisela, Tamburo Luis Alcides y con Pietravallo Alfredo E.; (6-7) al rumbo S 10°00'0 DE 80,54 m. lindando con Pietravallo Alfredo E., Tamburo Luis Alcides, Palacio Griselda N. y con Gomez lujan.
SUR: Recta (7-8) al rumbo N 80° 00' O de 12,12 m. lindando con calle Sara Neira.
OESTE: 5 rectas a saber: (8-9) al rumbo N 10° 00' E de 80,54 m. lindando con Portal del lago S.R.L, Tamburo Luis Alcides, Muller Alberto Sabino y Otra; (9-10) al rumbo N 80°00'0 de 80,54 m. lindando con Muller Alberto Sabino y Otra. Muller Marcelo L, Tamburo Luis Alcides, Ortega Juan R. y Otra, Peromo Mirta Elena y con Tamburo Luis Alcides, (10-11) al rumbo N 10°00'E de 12,12 m. lindando con calle La Pampa; (11-12) al rumbo S 80°00'E de 80,54 m. lindando con Tamburo Luis Alcides, Montenegro Roberto y con Tamburo Luis Alcides; (12-1) al rumbo N 10°00' E de 80,54 m. lindando con Tamburo Luis Alcides.
ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos resultantes de la presente tramitación sean a cargo de la Municipalidad de Concordia.
ARTICULO 3°.- Facúltase al Asesor legal y Técnico, Dr. DIEGO LUIS LABEQUE DREWA Z, Matrícula N° 7697 F° 209 TI, de la Secretaría de Obras Públicas, a efectuar las gestiones administrativas y/o judiciales, tendientes a cumplimentar las inscripciones de dominio de los inmuebles en cuestión.
ARTICULO 4°.- Gírese a conocimiento del Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, debiéndose dar intervención a la Dirección de Catastro y en su oportunidad, a la Dirección de Rentas, dependientes de la Secretaría de Economía y Hacienda.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
DECRETO N° 090/2.019
Concordia, 18 de enero de 2019
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 3024 Letra “D”/18, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, la Dirección de Catastro eleva Acta de donación y ficha para la transferencia, correspondiente al plano de Mensura N° 81265 y 81266, Matrícula 104737 Año 2018, espacio destinado para calle pública, solicitando la inscripción del inmueble a favor del Municipio en el Registro Público de la Propiedad, dando cumplimiento a las funciones establecidas en el Título 4 Punto 4.1.1 del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, Ordenanza N° 36.536.
Que a fojas 2, obra Acta de Donación, mediante la cual el Señor CÉSAR GUILLERMO DEL CERRO, D.N.I. N° 13.940.925 y la Señora MARIA ROSA FOCHESATTO, D.N.I. 13.198.563, en su carácter de propietarios, efectúan la donación de la superficie a inscribir.
Que a fojas 4, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 81265, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - PLANTA URBANA - Grupo 12 - Manzana 48 y 49 Norte - 4 Oeste N° 111 y 153 - Partida Provincial N° 50.268, Partida Municipal N° 31.475, constando con una superficie total de DOS MIL VEINTISIETE METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS (2.027,43 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Línea amojonada 1-2 al rumbo S 77° 00' E de 6,06 m. que linda con calle Sara Neira.
ESTE: Línea amojonada 2-3 al rumbo S 13°00'Ode 173,44 m. que linda con Eduardo Luis Bove y Otra; Telecom S.A.; Ana Patricia Medina; Anibal Rios; Ramón A. Ovelar y con Jorge Lezcano.
SUR: Línea amojonada 3-4 al rumbo N 78°01'0 de 6,06m, que linda con calle Padres Capuchinos.
OESTE: Líneas amojonadas: 4-8 al rumbo N 13° OO'E de 80,54 m. que linda con Lote 2 de María Rosa Fochesatto y Otro y con Rte. de María Rosa Fochesatto y César Guillermo Del Cerro; 8-9 al rumbo N 77°00'0 de 80,54 m. que linda con Rte. de María Rosa Fochesatto y César Guillermo Del Cerro; 9-10 al rumbo N 13°00'E de 12,12 m. que linda con Avenida Próspero Bovino; 10-11 al rumbo S 77° OO'E de 80,54 m. y 11-1 al rumbo N 13°00'E de 80,90 m. que linda con Rte. de María Rosa Fochesatto y César Guillermo Del Cerro.
Que a fojas 5, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a espacio verde, Plano de Mensura N° 81266, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - PLANTA URBANA - Grupo 12 - Manzana 48 Norte - 4 Oeste N° 153 - Partida Provincial N° 50.268, Partida Municipal N° 31.475, constando con una superficie total de UN MIL QUINIENTOS CINCO METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (1.505,98 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORTE: Línea amojonada 6-7 al rumbo S 77° 00' E de 25,00 m. que linda con Rte. de María Rosa Fochesatto y César Guillermo Del Cerro.
ESTE: Línea amojonada 7-4 al rumbo S 13°00'0 de 60,00 m. que linda con Lote 1 de María Rosa Fochesatto y Otro.
SUR: Línea amojonada 4:5 al rumbo N 78°01'0 de 25,00m. que linda con calle Padres Capuchinos.
OESTE: Línea amojonadas: 5-6 al rumbo N 13° OO'E de 60,49 m. que linda con Rte. de María Rosa Fochesatto y César Guillermo Del Cerro.
Que a fojas 10, obra informe del Departamento Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° inciso u), de la Ley 10027, régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Acéptase la donación efectuada por el Señor CÉSAR GUILLERMO DEL CERRO, D.N.I. N° 13.940.925 y la Señora MARIA ROSA FOCHESATTO, D.N.I. 13.198.563, en su carácter de propietarios del inmueble, a la Municipalidad de Concordia, del siguiente espacio:
INMUEBLE I: destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 81265, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - PLANTA URBANA - Grupo 12 - Manzana 48 y 49 Norte - 4 Oeste N° 111 y 153 - Partida Provincial N° 50.268, Partida Municipal N° 31.475, constando con una superficie total de DOS MIL VEINTISIETE METROS C.UADRADOS CON CUARENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS (2.027,43 m2), cuyas medidas, limites y linderos son las siguientes:
NORTE: Línea amojonada 1-2 al rumbo S 77° 00' E de 6,06 m. que linda con calle Sara Neira.
ESTE: Línea amojonada 2-3 al rumbo S 13°00'Ode 173,44 m. que linda con Eduardo Luis Bove y Otra; Telecom S.A.; Ana Patricia Medina; Anibal Rios; Ramón A. Ovelar y con Jorge Lezcano.
SUR: Línea amojonada 3-4 al rumbo N 78°01'0 de 6,06m. que linda con calle Padres Capuchinos.
OESTE: Líneas amojonadas: 4-8 al rumbo N 13° OO'E de 80,54 m. que linda con Lote 2 de María Rosa Fochesatto y Otro y con Rte. de María Rosa Fochesatto y César Guillermo Del Cerro; 8-9 al rumbo N 77°00'0 de 80,54 m. que linda con Rte. de María Rosa Fochesatto y César Guillermo Del Cerro; 9-10 al rumbo N 13°00'E de 12,12 m, que linda con Avenida Próspero Bovino; 10-11 al rumbo S 77° OO'E de 80,54 m. y 11-1 al rumbo N 13°00'E de 80,90 m. que linda con Rte. de María Rosa Fochesatto y César Guillermo Del Cerro.
INMUEBLE II: destinado a espacio verde, Plano de Mensura N° 81266, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - PLANTA URBANA - Grupo 12 - Manzana 48 Norte - 4 Oeste N° 153 - Partida Provincial N° 50.268, Partida Municipal N° 31.475, constando con una superficie total de UN MIL QUINIENTOS CINCO METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (1.505,98 m2), cuyas medidas, limites y linderos son las siguientes:
NORTE: Línea amojonada 6-7 al rumbo S 77° 00' E de 25,00 m. que linda con Rte. de María Rosa Fochesatto y César Guillermo Del Cerro.
ESTE: Línea amojonada 7-4 al rumbo S 13°00'0 de 60,00 m. que linda con Lote 1 de María Rosa Fochesatto y Otro.
SUR: Línea amojonada 4-5 al 'rumbo N 78°01'0 de 25,00m. que linda con calle Padres Capuchinos.
OESTE: Línea amojonadas: 5-6 al rumbo N 13° OO'E de 60,49 m. que linda con Rte. de María Rosa Fochesatto y César Guillermo Del Cerro.
ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos resultantes de la presente tramitación sean a cargo de la Municipalidad de Concordia.
ARTICULO 3°.- Facúltase al Asesor legal y Técnico, Dr. DIEGO LUIS LABEQUE DREWANZ, Matrícula N° 7697 F° 209 TI, de la Secretaría de Obras Públicas, a efectuar las gestiones administrativas y/o judiciales, tendientes a cumplimentar las inscripciones de dominio de los inmuebles en cuestión.
ARTICULO 4°.- Gírese a conocimiento del Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, debiéndose dar intervención a la Dirección de Catastro y en su oportunidad, a la Dirección de Rentas, dependientes de la Secretaría de Economía y Hacienda.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.
DECRETO N° 091/2.019
Concordia, 18 de enero de 2019
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2759 Letra “D”/18, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, la Dirección de Catastro eleva Acta de donación y ficha para la transferencia, correspondiente al plano de Mensura N° 81161, Tomo 57, Folio 123, Año 1944, espacio destinado para calle pública, solicitando la inscripción del inmueble a favor del Municipio en el Registro Público de la Propiedad, dando cumplimiento a las funciones establecidas en el Título 4 Punto 4.1.1 del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, Ordenanza N° 36.536.
Que a fojas 4, obra Acta de Donación, mediante la cual el Señor RUBEN ANTHONIOZ BLANC, D.N.I. 5.073.380 y la Señora ISABEL ANGÉLICA ANTHONIOZ BLANC, D.N.I. 11.255.084, en su carácter de propietarios, efectúan la donación de la superficie a inscribir.
Que a fojas 2, obra Ficha para la Transferencia del espacio donado, destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 81161, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA - Zona de quintas - Quinta N° 109 (Parte), Manzana 41 Norte, 24 Oeste (N° 422) Partida Provincial N° 53.043, Partida Municipal N° 32.108, constando con una superficie total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SESENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS (356,63 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORESTE: Recta (1-2) S 41° 2TE de 38,39 metros, que linda con vías el F.C.N.G.U.
SUR: Recta (2-6) N 79° 04'0 de 30,43 metros, que linda con Lote N° 2 de Horacio O. Anthonioz Blanc.
OESTE: Recta (6-1) N 11 ° 00' E de 23,44 m., que linda con calle Paula A. de Sarmiento.
Que a fojas 46, obra informe del Departamento Asesoría Legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° inciso u), de la Ley 10027, régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Acéptase la donación efectuada por el Señor RUBEN ANTHONIOZ BLANC, D.N.I. 5.073.380 y la Señora ISABEL ANGÉLICA ANTHONIOZ BLANC, D.N.I. 11.255.084, en su carácter de propietarios del inmueble, a la Municipalidad de Concordia, del siguiente espacio:
INMUEBLE I: destinado a Calle Pública, Plano de Mensura N° 81161, sito en DEPARTAMENTO CONCORDIA - MUNICIPIO DE CONCORDIA - EJIDO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA - Zona de quintas - Quinta N° 109 (Parte), Manzana 41 Norte, 24 Oeste (N° 422) Partida Provincial N° 53.043, Partida Municipal N° 32.108, constando con una superficie total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON SESENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS (356,63 m2), cuyas medidas, límites y linderos son las siguientes:
NORESTE: Recta (1-2) S 41° 2TE de 38,39 metros, que linda con vías el F.C.N.G.U.
SUR: Recta (2-6) N 79° 04'0 de 30,43 metros, que linda con lote N° 2 de Horacio O. Anthonioz Blanc
OESTE: Recta (6-1) N 11° 00' E de 23,44 m., que linda con calle Paula A. de Sarmiento.
ARTICULO 2°.- Establécese que los gastos resultantes de la presente tramitación sean a cargo de la Municipalidad de Concordia.
ARTICULO 3°.- Facúltase al Asesor legal y Técnico, Dr. DIEGO LUIS LABEQUE DREWANZ, Matrícula N° 7697 F° 209 TI, de la Secretaría de Obras Públicas, a efectuar las gestiones administrativas y/o judiciales, tendientes a cumplimentar las inscripciones de dominio de los inmuebles en cuestión.
ARTICULO 4°.- Gírese a conocimiento del Departamento Asesoría legal y Técnica de la Secretaría de Obras Públicas, debiéndose dar intervención a la Dirección de Catastro y en su oportunidad, a la Dirección de Rentas, dependientes de la Secretaría de Economía y Hacienda.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
DECRETO N° 092/2.019
Concordia, 18 de enero de 2019
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente N° 1321 Letra “S”/2018, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 el Agente Mensual PABLO JORGE SANCHEZ D.N.I. N°11.161.503, Legajo 748, presenta la renuncia al cargo a partir del 1° de Enero de 2019, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra copia de la Resolución N°4433 de fecha 17/10/2018 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de la Jubilación Ordinaria Común al Agente PABLO JORGE SANCHEZ.
Que a fojas 4 la Dirección de Liquidaciones informa que al agente antes mencionado no se le efectúa descuentos en concepto de embargos y no se registran embargos pendientes a descontar, en el sistema de sueldos.
Que a fojas 5, la Encargada de Control de Deudas de Créditos Especiales comunica que el agente Sanchez, no registra deudas en concepto de Créditos Especiales (adelanto de sueldo).
Que a fojas 6, la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente PABLO JORGE SANCHEZ D.N.I. N° 11.161.503, Legajo 748, presta servicios en este Municipio desde el 24 de Enero de 1972. Revista como personal mensual en la categoría 24° del Escalafón Municipal. Dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda - Dirección de Catastro. Además, comunica que a dicho agente le corresponde el pago de 30 (treinta) días de la licencia del año 2.017, 2.018 y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49 de tres sueldos básicos de la categoría 20°.
Que a fojas 7, mediante Dictamen N° 18/19 de fecha 8/01/19 la Dirección de Asuntos Jurídicos comunica: “...esta Dirección de Asuntos Jurídicos no tiene objeciones legales que formular a la renuncia manifestada, y en consecuencia se aconseja disponer mediante el dictado del Acto Administrativo su aceptación, y además, abonar los rubros indicados a fs.6 al requirente.”
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 y su modificatoria Ley 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 1° de Enero de 2.019 la renuncia presentada por el Agente Mensual PABLO JORGE SANCHEZ D.N.I. N° 11.161.503, Legajo 748, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
ARTICULO 2°.- Dispónese el pago de treinta (30) días de la licencia año 2.017, 2.018 y el subsidio por jubilación establecido en el Artículo 77° Bis de la Ordenanza N°11.275/49 de tres sueldos básicos de la categoría 20°, a favor del Agente PABLO JORGE SANCHEZ D.N.I. N° 11.161.503, Legajo 748.
ARTICULO 3°.- Notifíquese, tome nota la Dirección de Recursos Humanos luego pase a la Dirección de Liquidaciones a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 093/2.019
Concordia, 18 de enero de 2019
VISTO la delicada situación hídrica que afecta nuestra ciudad, la cual con el transcurso y paso de los días, implica mayores complicaciones a la situación social y económica de población;
CONSIDERANDO:
Que si bien mediante Decreto N° 060/19 se declaro la emergencia vial en la ciudad, se debió a las condiciones optimistas que se consideraban respecto de que el Río Uruguay descendiera en forma rápida y en un corto plazo de tiempo, lo que hasta la fecha lo sucedió sino que se mantiene en valores muy altos y con pronósticos poco alentadores.
Que esta situación trae aparejado la proliferación de alimañas, roedores, moscas y mosquitos y en consecuencia el malestar social de la población.
Que la situación antes descripta ha sido de público conocimiento a través de los medios nacionales de difusión masiva que se han hecho presente, in situ, para informar al respecto.
Que la presente situación estima pertinente declarar la emergencia hídrica y disponer de manera excepcional, recursos municipales para afrontar los daños y perjuicios que esta situación está provocando.
Que en virtud de lo previsto en el Artículo 6° de la ley Provincial N° 5323, este Departamento Ejecutivo Municipal estima pertinente dictar la presente medida, en uso de las atribuciones asignadas al Departamento Ejecutivo Municipal en el Artículo 107° inc., a, ñ, q, r, y u y Artículo 108 inc. j y o de la ley N° 10.027 - Régimen Municipal y su modificatoria ley Provincial N° 10.082.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Declárese el Estado de Emergencia Hídrica en el Municipio de la Ciudad de Concordia, de acuerdo a los motivos expresados en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Encomiéndese al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) adopte las medidas necesarias para atender la situación de emergencia declarada en el Artículo anterior.
ARTICULO 3°.- Comuníquese de la presente medida al Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, en los términos y alcances de la ley N° 5.323 y Dto. 1724/73 MGJ, ante la contingencia y con el objeto de la aplicación de las medidas necesarias en el ámbito Nacional y provincial.
ARTICULO 4°.- Autorizase la adquisición de los bienes y/o servicios que fueren necesarios para atender en forma urgente la emergencia declarada, de acuerdo a las disposiciones previstas en los Artículo 11° Inc. d); Artículo 12° Inc. 2) y Artículo 12° bis de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 5°.- Establécese que los gastos que demande el cumplimiento de la presente disposición, serán afrontados con las reservas presupuestarias establecidas en el Presupuesto General de los Recursos y Gastos de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio 2019.
ARTICULO 6°.- Dispónese comunicar la presente medida al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Concordia.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública
DECRETO N° 094/2.019
Concordia, 18 de enero de de 2.019
VISTO la necesidad de contar con personal calificado en la Secretaría de Servicios Públicos y;
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Zubillaga, Maximiliano Manuel DNI: 37.211.994 reúne las condiciones necesarias para desarrollar determinadas tareas en la citada Secretaría.
Que por tal motivo este Departamento Ejecutivo estima conveniente efectuar la contratación con aportes por el término de seis (6) meses contados a partir del 01/01/2019.
Por lo expuesto corresponde dictar la normativa pertinente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos q) y u) de la Ley 10.027 Régimen Municipal;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la contratación del Sr. Zubillaga, Maximiliano Manuel DNI: 37.211.994 por el término de seis (6) meses contados a partir del 01/01/2019.
ARTICULO 2°.- Establécese que lo dispuesto en el presente decreto se dicta como excepción a los Decretos N° 1.100/17 y 191/18 y 1.248/18, 033/2.019.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, regístrese, dese a la Secretaría de gobierno y Secretaria de hacienda y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 095/2.019
Concordia, 18 de enero de 2019
VISTO la necesidad de contar con personal calificado en la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud y;
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Fernández Guillermo Javier DNI: 39.837.942 reúne las condiciones necesarias para desarrollar determinadas tareas en la citada Secretaría.
Que por tal motivo este Departamento Ejecutivo estima conveniente efectuar la contratación con aportes por el término de seis (6) meses contados a partir del 01/01/2019.
Por lo expuesto corresponde dictar la normativa pertinente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos q) y u) de la ley 10.027 - Régimen Municipal;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la contratación del Sr. Fernández Guillermo Javier DNI: 39.837.942 por el término de seis (6) meses contados a partir del 01/01/2019.
ARTICULO 2°.- Establécese que lo dispuesto en el presente decreto se dicta como excepción a los Decretos N° 1.100/17 y 191/18 y 1.248/18, 033/2.019.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, regístrese, dese a la Secretaria de Gobierno y Secretaría de Economía y Hacienda y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
JORGE ANTONIO MENDIETA
Secretario de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 096/2.019
Concordia, 21 de enero de 2019
VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO, por temas relacionados con la Administración Municipal y,
CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Don ALFREDO DANIEL FRANCOLINI.
Que estima pertinente encomendar la Secretaria de Gobierno, a la Sra. Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MONICA LIFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno, Don ALFREDO DANIEL FRANCOLINI, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.
ARTICULO 2°.- Encomendar la Secretaria de Gobierno, a la Sra. Secretaría de Economía y Hacienda, Cra. MONICA LIFSCHITZ, sin perjuicio de sus funciones específicas.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 097/2.019
Concordia, 21 de enero de 2019
VISTO que se ha reintegrado a sus funciones el Señor Secretario de Servicios Públicos M.M.O. JORGE MENDIETA, Documento Nacional de Identidad N° 21.775.305, a partir del día de la fecha y,
CONSIDERANDO:
Que durante su ausencia se encontraba a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos, el Subsecretario de Servicios Públicos, Señor OSCAR ALBERTO SANTANA, Documento Nacional de Identidad N° 14.307.291, sin perjuicio de sus funciones.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 10r, Inciso u) de la ley 10027 y su Modificatoria, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo al Señor Secretario de Servicios Públicos M.M.O. JORGE MENDIETA, Documento Nacional de Identidad N° 21.775.305, a partir del día 21/01/2019, dado lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y oportunamente, archívese.
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaría de Servicios Públicos.
DECRETO N° 105/2019
Concordia, 22 de enero del 2019
VISTO:
El expediente N° 37 S/2018, en el que se solicita se suspenda los efectos del Decreto N° 1867/2018 por considerar la existencia de hechos irreales que originaron interpretación errónea y aplicación indebida de las normas vigentes en la materia, a la solicitud del agente Bou José Wenseslao, M.I. N° 7.614.311, legajo N° 2551, al momento de acogerse a los beneficios de la Jubilación por Edad Avanzada y reclamar el pago de las licencias adeudadas, aguinaldo y subsidio establecido en la Ordenanza N° 11275/49, que se sustancio en el expediente interno N° 62 B/2018, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente N° 62 B/2018, a fs. 1 Dn. José Wenseslao Bou, M.I. 7.614.311, legajo N° 2551, presenta renuncia a la Municipalidad de Concordia a partir del 1/12/2018 por acogerse a los beneficios de jubilación por edad avanzada.
Que en el expediente constan Resolución N° 7772/09, informe de la Dirección de Recursos Humanos, dictamen de fs. 8 y 11 de la Dirección de Asuntos Jurídicos N° 1752/2018 y N° 1788 respectivamente, y donde en el último de ellos se hace lugar al pago de días disimiles de licencias del año 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, aguinaldo proporcional y subsidio por jubilación establecido en el artículo 77° bis de la Ordenanza N° 11275/49.
Que a fs. 13 y vta., se emite Decreto N° 1867/2018 notificándose al agente en fecha 14 de diciembre del 2018.
Que en la presentación efectuada en el expediente N° 37 S/2018, se expresan consideraciones sobre la existencia de planillas del agente Bou José Wenseslao, legajo N° 2551 de solicitud de licencias correspondientes a los años 1998, 1999, 2001, 2002 y 2003, confeccionadas de puño y letra del agente y recepcionada por el área respectiva, resultando a todas luces erróneo el informe de fs. 7 del expediente 62 B/2018 sustento del dictamen N° 1788/2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos y del reconocimiento del acto administrativo N° 1867/2018 DEM.
Que también hace alusión a que las licencias que comprenden los períodos 2004 al 2009, amparado en antecedentes con respecto a la posible inexistencia de actos administrativos como el Decreto N° 238/2007 que conserve la vigencia de esas licencias, están prescriptas.
Que además menciona que como el agente Bou José Wenseslao, desde el 10 de diciembre del 2009, mediante Resolución N° 7772/09 se adscribe a la Cámara de Senadores de Entre Ríos, el régimen que lo encuadra no es de la administración pública municipal sino Provincial, particularmente la Ley N° 9755 Marco de Regulación del Empleo Público de la Provincia de Entre Ríos y el Decreto Provincial M.G.J.E. N° 5703/93.
Que acompaña documental sobre lo expresado en el expediente 37 S/2018 y solicita se suspenda, hasta que la resolución de las actuaciones, los efectos del Decreto N° 1867/2018 literalmente “por considerar la existencia de hechos irreales que originaron interpretación errónea y aplicación indebida de las normas vigentes en la materia, a la solicitud del agente Bou José Wenseslao, documento nacional de identidad N° 7.614.311, legajo N° 2551, al momento de acogerse a los beneficios de la Jubilación por Edad Avanzada y reclamar el pago de las licencias adeudadas, aguinaldo y subsidio establecido en la Ordenanza N° 11275/49”.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal estima conveniente se deje sin efecto el Decreto N° 1867/2018, a fin de que se dilucide la cuestión planteada en el expediente.37 S/2018, y por lo tanto se de intervención a las áreas con competencia, garantizando la debida intervención del agente involucrado.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley 10027, y su modificatoria Ley N° 10082 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, según T.O. Decreto N° 4706/12 del PEP
Por ello:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Déjese sin efecto los alcances del Decreto N° 1867/2018.
ARTÍCULO 2°.- Dispóngase el pago de veintisiete días de licencia del año 2017 y veintiocho días de licencia del año 2018, aguinaldo proporcional por el segundo semestre del 2018, de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49 de tres sueldos básicos de la categoría 20° a favor del agente José Wenseslao Bou, M.I. N° 7.614.311, legajo N° 2551.
ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la Dirección de Recursos Humanos, a la Dirección de Liquidaciones, y al agente Bou José Wenseslao, M.I N° 7.614.311, legajo N° 2551, del presente Decreto a los efectos de que tome la intervención que por derecho le corresponde.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 106/2019
Concordia, 22 de enero del 201.9
VISTO:
El expediente N° 38 S/2018, en el que se solicita se suspenda los efectos del Decreto N° 1864/2018 por considerar la existencia de hechos irreales que originaron interpretación errónea y aplicación indebida de las normas vigentes en la materia, a la solicitud del agente Montenegro Horacio Ramón, M.I. N° 5.815.174, legajo N° 2598, al momento de-acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común y reclamar el pago de las licencias adeudadas, aguinaldo y subsidio establecido en la Ordenanza N° 11275/49, que se sustancio en el expediente interno N° 66 M/2018, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente N° 66 M/2018, a fs. 1 Dn. Horacio Ramón Montenegro, M.I. 5.815.174, legajo N° 2598, presenta renuncia a la Municipalidad de Concordia a partir del 1/12/2018 por acogerse a los beneficios de jubilación por edad avanzada.
Que en el expediente consta informe de la Dirección de Recursos Humanos, dictamen de fs. 7 y 10 de la Dirección de Asuntos Jurídicos N° 1735/2018 y N° 1790 respectivamente, y donde en el último de ellos se hace lugar al pago de días disimiles de licencias del año 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, aguinaldo proporcional y subsidio por jubilación establecido en el artículo 77° bis de la Ordenanza N° 11275/49. Que a fs. 13 y vta., se emite Decreto N° 1864/2018 notificándose al agente en fecha 18 de diciembre del 2018.
Que en la presentación efectuada en el expediente N° 38 S/2018, se expresan consideraciones' sobre la existencia de planillas del agente Montenegro Horacio Ramón, legajo N° 2598 de solicitud de licencias correspondientes a los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, confeccionadas de puño y letra del agente y recepcionada por el área respectiva, resultando a todas luces erróneo el informe de fs. 6 del expediente 66 M/2018 sustento del dictamen N° 1790/2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos y del reconocimiento del acto administrativo N° 1684/2018 DEM.
Que también hace alusión a que las licencias que comprenden los períodos 2004 al 2017, están prescriptas, según lo establece la normativa aplicable, y en base a antecedentes como el Decreto N° 238/2007, ya la inexistencia de actos administrativos que conserve la vigencia de esas licencias.
Que acompaña documental sobre lo expresado en el expediente 38 S/2018 y solicita se suspenda, hasta que la resolución de las actuaciones, los efectos del Decreto N° 1864/2018 literalmente “por considerar la existencia de hechos irreales que originaron interpretación errónea y aplicación indebida de las normas vigentes en la materia, a la solicitud del agente Horacio Ramón Montenegro, M.I. 5.815.174, legajo N° 2598, al momento de acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Común y reclamar el pago de las licencias adeudadas, aguinaldo y subsidio establecido en la Ordenanza N° 11275/49”.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal estima conveniente dejar sin efecto el Decreto N° 1864/2018, a fin de que se dilucide la cuestión planteada en el expediente 38 S/2018, dándoles injerencia a las áreas con competencia en la materia, garantizando la debida intervención del agente involucrado.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por la Ley 10027, y su modificatoria Ley N° 10082 -Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, según T.O. Decreto N° 4706/12 del PEP
Por ello:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto los alcances del Decreto N° 1867/2018.
ARTICULO 2°.- Dispóngase el pago de veintisiete días de licencia del año 2017 y veintiocho días de licencia del año 2018, aguinaldo proporcional por el segundo semestre del 2018, de acuerdo al tiempo trabajado y el subsidio por jubilación establecido en el artículo 77° Bis de la Ordenanza N° 11.275/49 de tres sueldos básicos de la categoría 20° a favor del agente Horacio Ramón Montenegro, M.I. 5.815.174, legajo N° 2598.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a la Dirección de Recursos Huma os, a la Dirección de Liquidaciones, y al agente Horacio Ramón Montenegro, .1. 5.815.174, legajo N° 2598, del presente Decreto a los efectos de que tome la intervención que por derecho le corresponde.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 107/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO, el Contrato de Obra firmado entre la Municipalidad de Concordia y la contratista Carlos Ricardo Bourdin Álvarez y el contenido del Decreto N° 1675/2018 de fecha 12 de noviembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que por error de tipeo se consigno erróneamente el Número de Decreto de rescisión, siendo el correcto Decreto N° 1496/18.
Que el Contrato firmado tiene por objeto la provisión de mano de obra para la ejecución hasta su finalización de las viviendas encomendadas oportunamente a la Cooperativa de Trabajo Don Jorge Limitada CUIT 30-70900641-6, que fuera ratificado por Decreto 1357/2017.
Que el contrato corresponde al Acu 2082/14, Cuarenta (40) Viviendas Etapa Obra por Administración.
Que por lo expuesto este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinado efectuar el presente acto administrativo.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Rectificar en el Decreto N° 1675/2018 el número del Decreto correspondiente a la rescisión contractual y en consecuencia donde dice Decreto N° 496/18, deberá tenerse en cuenta como Decreto N° 1496/18, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Manténgase firme el contenido restante del Decreto N° 1675/2018.
ARTICULO 3°.- Comuníquese y remítase a través de esta copia autenticada a la Dirección de Compras y Suministros y Contaduría Municipal.
ARTICULO 4°.- Publíquese, y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
Arq. MARINA A. PEÑALOZA
Presidente
Inst. Vivienda y Tierra Aut. Municipal.
DECRETO N° 108/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO, el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Provisión de Materiales, Artefactos, Accesorios y Mano de Obra para Realizar la Instalación de Gas Natural en la Dirección de Especialidades Médicas, obrante en el Expediente Interno N° 18 “D”/2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Acta se refiere a la Licitación Privada N° 30/17, para la ejecución de trabajos de provisión de materiales, artefactos, accesorios y mano de obra para realizar la instalación de gas natural en la Dirección de Especialidades Médicas y de la ampliación de la misma, que se tramitó en Expte. Interno N° 1924-D/18.
Que, este Departamento Ejecutivo estima atinente tener presente la mencionada disposición firmada entre el Inspector de Obra del Departamento Ingeniería dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia, el titular de la Empresa Mayjo S.R.L. y el profesional matriculado en Gas Nea, responsables de dicha obra.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u), de la ley 10027 - y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades es de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Téngase presente el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Provisión de Materiales, Artefactos, Accesorios y Mano de Obra para Realizar la Instalación de Gas Natural en la Dirección de Especialidades Médicas”, obrante en el Expediente Interno N° 18 “D”/2019, firmada entre el Inspector de Obra del Departamento Ingeniería dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia, el titular de la Empresa Mayjo S.R.L. y el profesional matriculado en Gas Nea, responsables de dicha obra, que forma parte ,al presente, como Anexo, dado lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
---En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, a los 28 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las 10:00 hs. en la oficina del Dpto. de Ingeniería, con la presencia del M. M. de Obras Víctor M. Vayssettes, en representación de la Municipalidad de Concordia el Inspector de obra, el Sr. Jorge E. Villalta titular de la Empresa Mayjc S.R.L. y la Arq. Griselda N. Charles Mengeon, Mat Colegio de Arquitectos N° 11150, matrícula Gas Nea N° 565, Cat. 1ra., como Instalador Matriculado en Gas Nea, se reúnen para realizar la RECEPCION DEFINITIVA de la obra: “PROVISION DE MATERIALES, ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA INSTALACION DE GAS NATURAL EN LA DIRECCION DE ESPECIALIDADES MEDICAS” cuyos antecedentes obran en el Expediente N° 988 “D”/2004, que corresponde al llamado a la Licitación Privada N° 00/17, para ejecución de los trabajos mencionados, y de la ampliación de la misma que se tramitó en Expte. N° 1924 “D”/18.
No siendo para más, se da por finalizado este acto, siendo las 11 :00 hs., firmándose para constancia y de conformidad, previa lectura y ratificación, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto lugar y fecha indicados.
DECRETO N° 109/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente Interno N° 17 “S”/2019 y,
CONSIDERANDO:
Que según planilla de rendición obrante a fojas 2, el importe total a reintegrar asciende a la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 5.698,80).
Que en las mismas se tramita el reintegro de gastos efectuados por el Señor Secretario de Deportes, Dn. Leandro Marcelo CRESTO, cuyo comprobante obra a fojas 3.
Que la Dirección de Presupuesto realiza la Imputación Preventiva N° 2678/18, debiéndose imputar el gasto en las siguientes partidas:
0.4.40.01.01.02.20.11 DEPORTES $ 5.698,80
Que la Secretaría de Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que se cumplimenta lo observado por la Contaduría Municipal a fs. 8.
Que sin perjuicio de lo informado y de las observaciones realizadas por la Contaduría Municipal, este Departamento Ejecutivo estima conveniente proceder a aprobar la presente rendición, por excepción, adecuándolo a la normativa vigente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en so de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107° de la Ley 10.027, modificada a través de la Ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 17 S/2019, conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 2°.- Reconózcase, apruébese y reintégrese la presente rendición de gastos, por el importe total de PESOS CINCO MIL SEISCIE TOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 5.698,00), al Secretario de Deportes, Dn. LEANDRO MARCELO CRESTO, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, Inciso d.2 de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708, en virtud de los Considerandos precedentes.
ARTÍCULO 3°.- Impútese dicho gasto en las siguientes Partidas Presupuestarias:
0.4.40.01.01.02.20.11 DEPORTES $ 5.698,80
ARTICULO 4°.- Remítase a la Contaduría y a la Tesorería Municipal a los fines de su toma de razón, imputación y posterior pago.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
LEANDRO MARCELO CRESTO
Secretario de Deportes.
DECRETO N° 110/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO las Facturaciones presentadas por la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto tendiente al pago de los servicios prestados por el personal que reviste como monotributista por un importe total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS ($ 85.300,00.-) conforme al acta de recepción anexa y,
CONSIDERANDO:
Que es indispensable la continuidad a las presentes actuaciones que en caso contrario se resentiría la atención brindada desde la mencionada Unidad a la Ciudad de Concordia para el periodo enero de 2019.
Que la presente erogación corresponde encuadrarse en el Articulo 12°, Inciso d. 1 de la Ordenanza 34.698, en virtud de lo expuesto.
Que corresponde proceder como excepción al Decreto N° 1.100/2017, Decreto N° 191/2018, Decreto N° 1.248/2018 y Decreto N° 33/2.019 en virtud de lo expuesto.
Que es decisión de este Departamento ejecutivo dar curso favorable la tramite indicado en el Visto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Autorícese la continuidad de trámite de facturación presentadas por la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto tendiente al pago de los servicios prestados por el personal que reviste como monotributistas por un importe total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS ($85.300,00.-) conforme al acta de recepción anexa, en virtud de lo expuesto en los considerando precedentes.
ARTICULO 2°.- Encuádrese el gasto mencionado en el Artículo 1° en el Artículo 12°, Inciso d.1. de la Ordenanza N° 34.698, procédase como excepción al Decreto N° 1.100/2017, Decreto N° 191/2018, Decreto N° 1.248/20018 y Decreto N° 33/2019, en virtud de lo expuesto.
ARTICULO 3°.- Gírese a la Mesa de Entradas General para caratular las presentes actuaciones, posteriormente gírese a la Dirección de Planificación y Presupuesto a sus efectos.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública
ANEXO
ACTA DE RECEPCION ENERO DE 2019
Briceño Sergio Javier, Factura C 0001-00000157 $ 12.400,00
Hernandez Maria Elena, Factura C 0002-00000005 $ 12.400,00
Casarino Horacio Enrique, Factura C 0001-00000052 $ 18.000,00
Rossi Giuliano, Factura C 0003-00000034 $ 11.000,00
Santa Cruz Ramona Elena, Factura C 0001-00000113 $ 9.500,00
Uranga Carlos María, Factura C 0001-00000006 $ 10.000,00
Barboza Leonel, Factura C 0001-00000001 $ 12.000,00
TOTAL $ 86.300,00
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 111/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO la necesidad de contar con personal calificado en la Secretaría de Desarrollo Humano y alud y;
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Velazco Ramiro Nicolás DNI: 41.796.253 reúne las condiciones necesarias para desarrollar determinadas tareas en la citada Secretaria.
Que por tal motivo este Departamento Ejecutivo estima conveniente efectuar la contratación con aportes por el término de seis (6) meses contados a partir del 01/01/2019.
Por lo expuesto corresponde dictar la normativa pertinente.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° incisos q) y u) de la ley 10.027 - Régimen Municipal;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la contratación del Sr. Velazco Ramiro Nicolás DNI: 41.796.253 por el término de seis (6) meses contados a partir del 01/01/2019.
ARTICULO 2°.- Establécese que lo dispuesto en el presente decreto se dicta como excepción a los Decretos N° 1.100/17 y 191/18 y 1.248/18, 033/19.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, regístrese, dése a la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Economía y Hacienda y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 112/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO, la Factura “C” N° 00001-00000006, de LANARO JULIETA, con domicilio en San Martín N° 62 - Concordia-, por un valor total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), y,
CONSIDERANDO:
Que la mencionada factura corresponde a honorarios por servicios administrativos prestados en la Subsecretaría de Obras Públicas, en el período Diciembre 2018.
Que por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo, exceptúa las disposiciones del Decreto N° 1100/17 de fecha 31 de Octubre de 2017, Decreto N° 191/2018 de fecha 01 de Marzo de 2018, Decreto N°1248 de fecha 3 de Septiembre 2018 y su prorroga el Decreto N° 033/2019 de fecha 9 de Enero de 2019 y dispone la continuidad del trámite de las presentes actuaciones, conforme a lo establecido por el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° de la Ley Provincial N° 10.027/11 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Exceptúese del Decreto N° 1100/17, de fecha 31 de Octubre de 2017, Decreto N° 191/2018 de fecha 01 de Marzo de 2018, Decreto N° 1248 de fecha 3 de Septiembre 2018 y su prorroga el Decreto N° 033/2019 de fecha 9 de Enero 2019 disponer la continuidad correspondiente al pago de la Factura “C” N° 00001-00000006, de LANARO JULIETA, con domicilio en San Martín N° 62 - Concordia-, por un valor total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), conforme a lo establecido por el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698/11, y en virtud de lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Gírese a la Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas General, la Secretaria Hacienda - Dirección de Planificación y Presupuesto, y Contaduría Municipal, a sus efectos.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 113/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO las Facturas obrantes en el Anexo I, de los distintos servicios administrativos y varios detallados en los comprobantes, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($ 221.000,00.-) y,
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas facturas de los distintos servicios prestados a la Municipalidad de Concordia.
Que los servicios facturados han sido recepcionados de conformidad.
Que es pertinente proceder conforme a lo establecido en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698, encuadrándose dicha erogación en el Artículo 12° inciso 01 de la Norma antes mencionada.
Que por las razones antes expuestas y en virtud de la imperiosa necesidad de contar con dicho servicio, este Departamento Ejecutivo estima pertinente autorizar la continuidad.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la Ley N° 10027 - Régimen Municipal - modificada a través de la Ley 10.082, según T.O. Decreto N° 4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizar el procedimiento administrativo, tendiente al pago de las Facturas según detalle obrante en el Anexo 1, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($221.000,00.-), correspondiente a los distintos servicios detallados en cada comprobante para la Municipalidad de Concordia, según lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Encuádrese la presente erogación en el Articulo 12°, inciso “D1” de la Ordenanza N° 34.698, por razones invocadas en los considerando presentes y como caso de excepción al Decreto N° 1.248/2.018 y 033/19.
ARTICULO 3°.- Gírese a los efectos dispuestos por la Dirección Planificación y Presupuesto, cumplido remítase a la Contaduría Municipal.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
ANEXO I
1 Alani Claudio Sebastián F- Fact .C 0003-00000003 $ 15.000,00 die-18
2 Avallone Ernesto Pascual Rec. C 0001-00000010 $ 20.000,00 die-18
3 Boraglio Hernan Gabriel Fact. C 0001-00000065 $ 20.000,00 sep-18
4 Boraglio Hernan Gabriel Fact. C 0001-00000064 $ 20.000,00 oct-18
5 Briozzo Evangelina de Lourdes Faet. C 0001-00000006 $ 7.000,00 ene-19
6 Burgos Ubaldo Sebastián Fact. C 0003-00000005 $ 13.000,00 die-18
7 Costilla Naney Fabiana Fact. C 0001-00000251 $ 10.000,00 die-18
8 Garcia Panozzo Gabriel Omar Fact. C 0002-00000014 $ 28.000,00 nov-18
9 Garcia Panozzo Gabriel Omar Fact. C 0002-00000015 $ 28.000,00 die-18
10 Gimenez Marcelo Sebastián Faet. C 0002-00000060 $ 23.000,00 die-18
11 Leyes Cintia Analia Fact. C 0001-00000062 $ 20.000,00 oet-18
12 Mandarino Luis Leonardo Fact .C 0003-00000001 $ 5.000,00 die-18
13 Rigoni Gisela Paola Fact. C 0001-00000001 $ 12.000,00 die-18
TOTAL $ 221.000,00
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 114/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO la Ordenanza N° 36.666 que aprueba el Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2019 y,
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Planificación y Presupuesto ha aconsejado la creación de la cuenta presupuestaria Programa de Asistencia Financiera 0.7.90.02.05.08.61.02.03 de Obras Publicas.
Que correspondería transferir de la partida 0.7.90.02.05.08.61.02 Obras Públicas a la partida 0.7.90.02.05.08.61.02.03 Obras Públicas.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la Ley 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la apertura de la partida presupuestaria 0.7.90.02.05.08.61.02.01 Obras Públicas, Programa de Asistencia Financiera.
ARTICULO 2°.- Dispónese la transferencia de la partida 0.7.90.02.05.08.61.02 Obras Públicas la suma de Pesos Treinta Millones ($ 30.000.000) a la partida 0.7.90.02.05.08.61.02.03 Obras Publicas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal correspondiente al ejercicio económico 2.019, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, por medio de la Secretaria de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 115/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO que la partida 0.7.90.02.05.08.61.01 de Obras Pcas del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.019 no cuenta con saldo suficiente para atender distintas erogaciones y,
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar solución a la situación descripta, la Dirección de Presupuesto ha aconsejado transferir de otra partida a los fines de efectuar el refuerzo de la partida a la que se hace mención en el Visto.
Que la presente transferencia se efectúa de conformidad a lo previsto en el Artículo 60 de la Ordenanza N° 36.666.
Que la Secretaria de Economía y Hacienda ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107° incisos q) y u) y 155° de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la transferencia de la partida 0.3.20.02.05.08.61.01 de Obras Pcas. en la suma de Pesos Cuatro Millones ($ 4.000.000) a la partida 0.7.90.02.05.08.61.01 de Obras Pcas. del Presupuesto General de la Administración Pública Municipal correspondiente al ejercicio económico 2.019, de acuerdo a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, por medio de la Secretaria de Economía y Hacienda al Honorable Concejo Deliberante.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivase.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 116/2.019
Concordia, 22 de enero de 2.019
VISTO que mediante Ordenanza N° 36.666 se promulgó el Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio Económico 2.019 y,
CONSIDERANDO:
Que en su artículo 9° se establece “Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para ampliar el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos que conforman esta Ordenanza incorporando los saldos afectados al inicio del Ejercicio”.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de una correcta registración de la información presupuestaria debe efectuar la distribución administrativa pertinente de dichos créditos.
Que el Dirección de Planificación y Presupuesto y la Secretaría de Economía y Hacienda han tomado conocimiento y la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107°, Incisos q) y u) y 155° de la Ley N° 10.027-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la distribución de los saldos afectados al inicio en las partidas correspondientes en el Presupuesto de Gastos de la Administración Pública Municipal para el Ejercicio Económico 2.019, establecidas en el Articulo 9° de la Ordenanza N° 36.666 de acuerdo a la planilla que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Remítase copia del presente al Honorable Concejo Deliberante a los fines de su conocimiento y demás efectos.
ARTICULO 3°.- Comunicación, publíquese, regístrese y archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
ANEXO
0.7.90.02.05.08.61.02 Obras Pcas 1.585.952,94
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 117/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO las tramitaciones obrantes en el expediente N° 1.247 “S”/2018 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente mencionado en el Visto, el Jefe del Área Privada de la Secretaria de Gobierno, Sr. GUSTAVO JAVIER FERREYRA DNI: N° 26.673.724, solicita reintegro del dinero, los cuales fueron realizados con fondos propios a efectos de dar una respuesta urgente a la necesidad de alojar a Funcionarios Provinciales.
Que se recepciono de conformidad según lo facturado.
Que la Dirección de Presupuesto y de la Secretaria de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia.
Que contaduría a Foja 8 ha tomado la intervención de su competencia y realizado el informe respectivo, los cuales se dieron cumplimiento.
Que corresponde encuadrar en presente gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
Que no obstante las observaciones efectuada por la Contaduría Municipal, es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ) y u) de la ley N° 10.027 y modificatorias- Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad del trámite de las presentes actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.247 “S”/18 conforme a lo establecido por el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Aprobar el reintegro de gastos efectuado a dar respuesta urgente a la necesidad de alojar a Funcionarios Provinciales, realizado por el Jefe del Área Privada de la Secretaria de Gobierno, Sr. GUSTAVO JAVIER FERREYRA DNI: N° 26.673.724, la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), cuyo comprobante obran en el Expediente Interno N° 1.247 “S”/2018, debiéndose extender el cheque a nombre del mencionado.
ARTICULO 3°.- Encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso “d1” de la Ordenanza 34.698 y como excepción al Decreto N° 1.248/18 y 033/19.-
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto mencionado en el Artículo 2° a la Partida presupuestaria 0.1.90.01.01.02.21.11
ARTICULO 5°.- Girar a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 118/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO las tramitaciones obrantes en el expediente N° 1.151 “S”/2018 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente mencionado en el Visto, el Jefe del Área Privada de la Secretaria de Gobierno, Sr. GUSTAVO JAVIER FERREYRA DNI: N° 26.673.724, solicita reintegro del dinero, los cuales fueron realizados con fondos propios a efectos de dar una respuesta urgente a la necesidad de arreglar los estantes del Archivo Histórico debido al gran deterioro.
Que se recepciono de conformidad según lo facturado.
Que la Dirección de Presupuesto y de la Secretaria de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia.
Que contaduría a Foja 7 ha tomado la intervención de su competencia y realizado el informe respectivo, los cuales se dieron cumplimiento.
Que corresponde encuadrar en presente gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
Que no obstante las observaciones efectuada por la Contaduría Municipal, es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ) y u) de la Ley N° 10.027 y modificatorias- Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad del trámite de las presentes actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.151 “S”/18 conforme a lo establecido por el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Aprobar el reintegro de gastos efectuado a dar respuesta urgente a la necesidad de arreglar los estantes del Archivo Histórico debido al gran deterioro realizado por el Jefe del Área Privada Secretaria Gobierno, Sr. GUSTAVO JAVIER FARREYRA DNI: N° 26.673.724, la suma de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($15.780,00), cuyo comprobante obran en el Expediente Interno N° 1.151 “S”"/2018, debiéndose extender el cheque a nombre del mencionado.
ARTICULO 3°.- Encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso “D1” de la Ordenanza 34.698 y como excepción al Decreto N° 1.248/18 y 033/19.-
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto mencionado en el articulo 2° a la Partida Presupuestaria
0.1.90.1.01.02.20.10 Gobierno $ 15.780,00
ARTICULO 5°.- Girar a la contaduría y a Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 119/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO las tramitaciones obrantes en el expediente N° 1.200 “S”/2018 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente mencionado en el Visto, el Jefe del Área Privada de la Secretaria de Gobierno, Sr. GUSTAVO JAVIER FERREYRA DNI: N° 26.673.724, solicita reintegro del dinero, los cuales fueron realizados con fondos propios a efectos de dar una respuesta urgente al Servicio de Actuación Grupo Musical en el Festejo día del Niño B° Constitución en el mes de Septiembre y Servicio de Actuación Grupo Musical en Festejo del de la Madre en el B° Constitución en el mes de Octubre 2018.
Que se recepciono de conformidad según lo facturado.
Que la Dirección de Presupuesto y de la Secretaria de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia.
Que contaduría a Foja 7 ha tomado la intervención de su competencia y realizado el informe respectivo, los cuales se dieron cumplimiento.
Que corresponde encuadrar en presente gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
Que no obstante las observaciones efectuada por la Contaduría Municipal, es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ) y u) de la Ley N° 10.027 y modificatorias- Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad del trámite de las presentes actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.208 “S”/18 conforme a lo establecido por el Artículo 113° Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Aprobar el reintegro de gastos efectuado a dar respuesta urgente a la necesidad de arreglar los estantes del Archivo Histórico debido al gran deterioro, realizado por el Jefe del Área Privada de la Secretaria de Gobierno, Sr. GUSTAVO JAVIER FERREYRA DNI: N° 26.673.724, la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100, $ 12.000,00), cuyo comprobante obran en el Expediente Interno N° 1.208 “S”/2018, y debiéndose extender el cheque a nombre del mencionado.
ARTICULO 3°.- Encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso “D1” de la Ordenanza 34.698 y como excepción al Decreto N° 1.248/18 y 033.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto mencionado en el Artículo 2° a la Partida Presupuestaria
0.1.90.01.01.02.21.05 Gobierno $ 12.000,00
ARTICULO 5°.- Girar a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 120/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO las tramitaciones obrantes en el expediente N° 1.266 “S”/2018 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente mencionado en el Visto, el Jefe del Área Privada de la Secretaria de Gobierno, Sr. GUSTAVO JAVIER FERREYRA DNI: N° 26.673.724, solicita reintegro del dinero, los cuales fueron realizados con fondos propios a efectos de dar una respuesta urgente al viaje de chicos sin recursos que concurren a los CDI de la Municipalidad de Concordia.
Que se recepcióno de conformidad según lo facturado.
Que la Dirección de Presupuesto y de la Secretaria de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia.
Que contaduría a Foja 8 ha tomado la intervención de su competencia y realizado el informe respectivo, los cuales se dieron cumplimiento.
Que corresponde encuadrar en presente gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698.
Que no obstante las observaciones efectuada por la Contaduría Municipal, es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ) y u) de la Ley N° 10.027 y modificatorias- Régimen Municipal.
Por ello.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad del trámite de las presentes actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.266 “S”/18 conforme a lo establecido por el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Aprobar el reintegro de gastos efectuado a dar respuesta a la urgencia del viaje de chicos sin recursos que concurren a los CDI de la Municipalidad de Concordia, realizado por el Jefe del Área Privada de la Secretaria de Gobierno, Sr. GUSTAVO JAVIER FERREYRA DNI: N° 26.673.724, la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 00/100 ($ 18.000,00), cuyo comprobante obran en el Expediente Interno N° 1.266 “S”/2018, debiéndose extender el chuque a nombre del mencionado.
ARTICULO 3°.- Encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso “D1” de la Ordenanza 34.698 y como excepción al Decreto N° 1.248/18 y 033/19.
ARTICULO 4°.- Imputar el gasto mencionado en el Artículo 2° a la Partida Presupuestaria
0.1.90.01.01.02.21.05 Gobierno $ 18.000,00
ARTICULO 5°.- Girar a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 121/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO las tramitaciones obrantes en el expediente N° 28 “S”/2019 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente mencionado en el Visto, el Jefe del Área Privada de la Secretaria de Gobierno, Sr. GUSTAVO JAVIER FERREYRA DNI: N° 26.673.724, solicita reintegro del dinero, los cuales fueron realizados con fondos propios a efectos de dar una respuesta urgente a distintos pedidos en la Secretaria de Gobierno.
Que se recepciono de conformidad según lo facturado.
Que la Dirección de Presupuesto y de la Secretaria de Economía y Hacienda toma la intervención de su competencia.
Que contaduría a Foja 9 ha tomado la intervención de su competencia y realizado el informe respectivo, los cuales se dieron cumplimiento.
Que corresponde encuadrar en presente gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698,
Que no obstante las observaciones efectuada por la Contaduría Municipal, es decisión del Departamento Ejecutivo reconocer y aprobar el presente gasto.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ti) y u) de la Ley N° 10.027 y modificatorias- Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la continuidad del trámite de las presentes actuaciones obrantes en el Expediente N° 28 “S”/19 conforme a lo establecido por el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Aprobar el reintegro de gastos efectuado a dar respuesta urgente a distintos pedidos en la Secretaria de Gobierno, realizado por el Jefe del Área Privada de la Secretaria de Gobierno, Sr. GUSTAVO JAVIER FERREYRA DNI: N° 26.673.724, la suma de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($21.200,01), cuyo comprobante obran en el Expediente Interno N° 28 “S”/2019, debiéndose extender el cheque a nombre del mencionado ..
ARTICULO 3°.- Encuadrar el mismo en el Artículo 12° inciso “D1” de la Ordenanza 34.698 y como excepción al Decreto N° 1.248/18 y 033/19.-
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto mencionado en el Articulo 2° a la Partida presupuestaria
0.1.90.01.01.02.20.11 Gobierno $ 6.700,00.
0,1.90.01.01.02.21.05 Gobierno $ 5.000,00.
0.1.90.01.01.02.21.11 Gobierno $ 9.500,01.
ARTICULO 5°.- Atento a las observaciones vertidas por la Contaduría Municipal y pese a que no existe legislación que lo obligue, ésta Secretaria solicita a esa área a que proceda a informar ante la AFIP-DGI - Distrito Concordia- los contribuyentes observados que presuntamente, incumplan con la legislación tributaria vigente.
ARTICULO 6°.- Girar a Contaduría y a Tesorería a sus efectos.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
ALFREDO DANIEL FRANCOLINI
Secretario de Gobierno
MARCELO FABIAN SPINELLI
Secretario de Desarrollo Humano y Salud
Cra. MONICA LILIANA LIFSCHITZ
Secretaria de Economía y Hacienda
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
OSCAR ALBERTO SANTANA
Subsecretario de Servicios Públicos
a/c Secretaria de Servicios Públicos
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Modernización de la Gestión Pública.
DECRETO N° 122/2.019
Concordia, 22 de enero de 2019
VISTO, el CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Firma José Eleuterio Pitón S.A., en el marco del Convenio suscripto entre la Provincia de Entre Ríos, la Dirección Provincial de Vialidad, y por la otra parte, la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, ratificado por Decreto N° 009/2019, de fecha 03/01/2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Contrato se refiere a la obra -Rehabilitación Camino del Perilago Tramo Acceso al Parque Península de Soler- Ciudad de Concordia, con un presupuesto oficial de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.824.686,42), precio máximo a financiar por la Dirección Provincial de Vialidad.
Que, así mismo las demás consideraciones pactadas entre ambas partes, obran en consecutivas cláusulas, las que se describen en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto.
Que, este Departamento Ejecutivo estima atinente tener presente en todos sus términos el mencionado convenio firmado entre la Firma José Eleuterio Pitón S.A. y la Municipalidad de Concordia, a fin de dar comienzo a dicha obra.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u), de la Ley 10027 - y su Modificatoria - Régimen de las Municipalidades es de Entre Ríos.-
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Téngase presente en todos sus términos el CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA suscripto entre la Firma JOSÉ ELEUTERIO PITÓN S.A., representada en este acto, por el Señor José Luis Pitón, Documento Nacional de Identidad N° 12.896.768, por una parte, y por la otra parte, la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada por su Presidente Municipal el Dr. Enrique T. CRESTO, asistido en este acto por la Sra. Secretaria de Obras Públicas, Arq. Mireya Liliana LOPEZ BERNIS, para realizar la Obra: “Rehabilitación camino al perilago - Tramo acceso al Parque - Península de Soler, Parque del Lago de Salto Grande Concordia Entre Ríos”, que forma parte al presente, como Anexo, dado lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, dese a la Secretaría de Gobierno y oportunamente, archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas
CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA
En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los 15 días del mes de Enero de 2.019, entre la “MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA”, C.U.I.T. 30-99901182-8, con domicilio legal en calle Mitre N° 76 de esta ciudad, representada en este acto por su Presidente Municipal, Dr. Enrique Tomás CRESTO, Documento Nacional de Identidad N° 25.288.016 y asistido por la Sra. Secretaria de Obras Públicas, Arq. Mireya LOPEZ BENIS, Documento Nacional de Identidad N° 12.426.693, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra parte, la Empresa José Eleuterio Pitón S.A., C.U.I.T. N° 30-61629589-2, representada en este acto, por el Señor José Luis Pitón, Documento Nacional de Identidad N° 12.896.768, cuyo domicilio para todos los efectos derivados del presente contrato es en calle Rivadavia N° 50 de la ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, y denominada en lo sucesivo “EL CONTRATISTA”, y ambas, en conjunto denominadas “LAS PARTES”, convienen en celebrar el presente Contrato de locación de obra -Rehabilitación Camino del Perilago Tramo Acceso al Parque Península de Soler- Ciudad de Concordia, conforme a lo dispuesto en el Convenio suscripto entre la Provincia de Entre Ríos, la Dirección Provincial de Vialidad y LA MUNICIPALIDAD, ratificado por Decreto N° 009/2019, de fecha 03/01/2019 y que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones, a saber:---------
PRELIMINAR: LAS PARTES de conformidad expresan: ----
A) Que, la obra “Rehabilitación Camino del Perilago Tramo Acceso al Parque Península de Soler- Ciudad de Concordia” - conforme el Convenio ratificado por Decreto N° 009/2019, se determinó que el financiamiento de LA OBRA es por parte de la Provincia de Entre Ríos, en un importe de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.824.686,42), todo lo que se materializó a través de la Compra Directa N° 33/19, encuadrada en lo dispuesto en el arto 12° Inc. “D14” de la Ordenanza N° 34.698.- B) Que, en el Anexo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Compra Directa N° 33/19 se dejó establecido que, según el Convenio firmado y citado en el apartado anterior, los pagos de certificados de obra quedarán supeditados a la acreditación de los fondos provenientes de la Provincia de Entre Ríos, por lo que no generará derechos adquiridos a favor de EL CONTRATISTA, hasta que no se acrediten en cuenta bancaria municipal, dichos fondos, siempre dentro de los sesenta (60) días, desde la fecha de presentación del certificad o correspondiente.-------
C) El presente contrato se encuadra dentro de las disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 34.698 -Contrataciones del Estado Municipal- y sus modificatorias, precisamente en su artículo 12 inciso d) 14, ya que se trata de una obra en el marco de un acuerdo intergubernamental, por lo que se realizará por contratación directa, previo el cotejo de precios realizado entre dos (2) empresas constructoras, siendo la oferta más razonable, la que realizó EL CONTRATISTA.------
D) LAS PARTES declaran que tienen la capacidad legal necesaria y facultades suficientes para suscribir el presente y que no hay impedimento legal o contractual alguno que les prohíba concluir este Convenio y asumir los derechos y obligaciones en él previsto.---------
PRIMERA: OBJETO: El presente contrato tiene por objeto la provisión de mano de obra y materiales necesarios por parte de EL CONTRATISTA para llevar adelante la ejecución de hasta su total finalización de LA OBRA y que se detalla pormenorizadamente en su avance y realización en el Anexo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Compra Directa N° 33/19, Memoria Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Planilla de Cotización, que se acompañan dicha Compra Directa, como formando parte de la misma, y suministrado por LA MUNICIPALIDAD a EL CONTRATISTA. ------
SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE INICIO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar LA OBRA, en un plazo perentorio e improrrogable de noventa (90) días corridos, contados a partir de la firma del presente contrato, conjuntamente con el Acta de inicio de obra y la posterior Acta de Recepción Provisoria de LA OBRA, firmada por los respectivos representantes y/o inspectores de LA OBRA, designados uno por cada una de LAS PARTES. Dicho plazo solo podrá ser extendido como medida de excepción, si el impedimento en la ejecución de LA OBRA deviene por circunstancias de lluvias, secuelas de lluvias, caso fortuito y/o fuerza mayor.
Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. EL CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos. En caso de resultar aceptada la justificación, se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada EL CONTRATISTA será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato. El Acta de inicio de obra deberá confeccionarse dentro de los cinco (5) días corridos desde la fecha de la firma del presente.------------
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total, único e inmodificable del presente contrato por LA OBRA, asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 8.824.686,42), que abonará LA MUNICIPALIDAD a EL CONTRATISTA. Dicho monto ha sido gestionado por LA MUNICIPALIDAD a la Provincia de Entre Ríos y será transferido a LA MUNICIPALIDAD, mediante partidas que la dependencia nacional envíe, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Hasta que no se acrediten los fondos del programa de financiamiento indicado en la cuenta bancaria municipal, no generará derechos adquiridos a favor de EL CONTRATISTA. Acreditados dichos fondos en la cuenta bancaria municipal, será destinado al cumplimiento de lo convenido en la cláusula PRIMERA, de acuerdo al avance de LA OBRA, luego de las inspecciones y certificación correspondiente, según las metas planificadas y contra la previa presentación de las facturas correspondientes por parte de EL CONTRATISTA a LA MUNICIPALIDAD.------
CUARTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de LA OBRA se efectúa por el sistema de “Unidad de Medida” por la obra total consumada, pero de acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA.--------
QUINTA: MEDICIÓN DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificará los trabajos en periodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección de obra, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA. Dicho certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de emisión.--------------
SEXTA: FORMA DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD otorgará por única vez, un adelanto de fondos equivalente al treinta por ciento (30 %) del monto total de LA OBRA pactado en la cláusula TERCERA, a favor de EL CONTRATISTA, que asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 2.647.380,00), el que será descontado en su proporción de las certificaciones mensuales de obra, hasta percibir el monto total de LA OBRA. El monto restante se pagará a través de las certificaciones mensuales de obra, dentro de los noventa (90) días hábiles de la emisión del certificado de obra, previo control de factibilidad de fondos depositados. Una vez acreditado los mismos en cuenta bancaria, será destinado al pago de los certificados, de acuerdo al avance de LA OBRA, luego de las inspecciones, según las metas planificadas y luego de la presentación de las facturas correspondientes.--
SÉPTIMA: MORA EN CUMPLIMIENTO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE CONTRATO: Si EL CONTRATISTA no iniciare y/o finalizare LA OBRA -cualquiera de ambas- en la fecha determinada en la cláusula SEGUNDA, será pasible de una multa equivalente en pesos al medio por mil (1/2 por 1000) del monto de LA OBRA, por cada día de retraso hasta su cumplimiento. Transcurridos diez (10) días desde la confección del Acta de Inicio de Obra, sin su correspondiente iniciación o continuación de la misma de acuerdo a lo establecido en la cláusula SEGUNDA, o veinte (20) días de atraso y mora en la entrega de LA OBRA o terminación correcta de los trabajos, por finalización del plazo estipulado en la cláusula SEGUNDA, podrá dar derecho a LA MUNICIPALIDAD de realizar todos los actos necesarios para concluir con LA OBRA, por su cuenta y/o contratando terceras personas, las que serán a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA,. y exigir lo correspondiente a multas establecidas, más daños y perjuicios derivados de la conducta morosa, o bien, rescindir el presente, y exigir lo que corresponda a multas establecidas, más daños y perjuicios que del incumplimiento derivaren. La multa que se aplique por demora en la iniciación de LA OBRA no autoriza a EL CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de LA OBRA en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas.-------
OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las obligaciones de LAS PARTES respecto de LA OBRA serán:------
1) Obligaciones de EL CONTRATISTA:--------
1.a) Dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula PRIMERA, en el plazo pactado, arbitrando todos los medios a su alcance para la optimización de los recursos, utilizando toda la pericia, conocimiento y celo, logrando un trabajo eficiente y eficaz.-----
1.b) Cumplir con lo dispuesto en cada una de las cláusulas redactadas en el presente contrato y conforme el Plan de trabajo y especificaciones técnicas establecidas por LA MUNICIPALIDAD en LA OBRA. Su incumplimiento, previo a la intimación por medio fehaciente de exigibilidad en plazo determinado, será causal de rescisión contractual.------
1.c) Proveer la mano de obra de calidad, de acuerdo la importancia de LA OBRA, que garanticen el fiel cumplimiento de la misma y en el plazo de obra establecido en la cláusula SEGUNDA----
1.d) Informar al Inspector de LA OBRA, los métodos de trabajo, las técnicas a implementar, y todo lo que se le solicite relativo a LA OBRA, en sus diferentes etapas.-----
1.e) Utilizar materiales, equipos y técnicas constructivas que se utilizan de acuerdo a los usos y costumbres y la normativa vigente para LA OBRA, a fin de que la misma se realice de acuerdo a lo pactado.---------
1.f) Emplear personal competente y ejecutar todos los trabajos con idoneidad en la materia, debiendo poner al frente de LA OBRA un responsable técnico con competencia en el tema, el que permanecerá de continuo mientras se ejecute la misma.-----
1.g) Cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral respecto del personal que tendrá a su cargo, las condiciones de seguridad e higiene y su protección.-------
1.h) Cumplir todo lo que dispongan las Leyes Provinciales y Nacionales, reglamentaciones administrativas, ordenanzas municipales y policiales vigentes en la jurisdicción de LA OBRA, asumiendo la plena responsabilidad por las obras realizadas.-----
1.i) Abonar por su cuenta todos los pagos de derechos, tributos, sellados, tasas e impuestos derivados de LA OBRA Y el pago de jornales, seguros, cobertura social y obligaciones previsionales del personal que tuviere a cargo, las que estarán absolutamente a su cuenta.------
1.j) No ceder, transferir ni subcontratar y/o sublocar, bajo ninguna modalidad el presente contrato, el que deberá ser de cumplimiento efectivo por su parte.------
1.k) Responder sobre todo daño material y/o físico que se ocasionen durante el desarrollo de las tareas contratadas respecto de bienes y/o personas, sean estas a su cargo y con respecto a terceros, deslindando absoluta responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD, respecto de la realización de LA OBRA.------
2) Obligaciones de LA MUNICIPAIDAD:-----------
2.a) Permitir a EL CONTRATISTA tomar intervención en el predio donde se deberá llevar adelante LA OBRA, a fin de lograr el normal cumplimiento del presente contrato, de manera pacífica y sin intervenciones que las que nacieran del presente y de sus atribuciones como órgano de contraIor 2.b) Facilitar a EL CONTRATISTA un lugar físico para la mejor disposición de su obrador, en caso de resultar necesario.--------
2.c) No interrumpir el normal desarrollo de LA OBRA controlar inspeccionar, realizar las recomendaciones y/o aclaraciones que sean necesarias a través del Inspector de obra-------
NOVENA: INSPECCIÓN DE OBRA POR LA MUNICIPALIDAD Y REPRESENTANTE TÉCNICO POR EL CONTRATISTA: LA MUNICIPALIDAD designará, a través del acto administrativo correspondiente, a un inspector de LA OBRA, con conocimientos técnicos específicos y será comunicado en el término de cuarenta y ocho (48) horas a EL CONTRATISTA, a fin de que tome conocimiento respectivo. Dicho inspector tendrá la función de controlar, inspeccionar, realizar las recomendaciones y/o aclaraciones que sean necesarias, las veces que considere oportuno, y hacer cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato, además de cumplir con el rol que según las normativa vigente le corresponde a fin de que LA OBRA se realice de acuerdo a lo pactado en el presente y lo pondrá en conocimiento a EL CONTRATISTA, quien a su vez, nombrará como representante técnico en LA OBRA, debidamente inscripto en el Colegio Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, domiciliado en calle Laprida N° 927 de la ciudad de Concordia, para cumplir con las tareas que la normativa vigente le corresponde y hacer todas las aclaraciones y/o recomendaciones en LA OBRA. El Estado Provincial, se reserva la facultad de verificar el avance y estado de LA OBRA, por medio de persona que designe a tal fin, si fuera necesario. EL CONTRATISTA no podrá negarse en ningún momento bajo ningún tipo de fundamento, respecto de tales inspecciones por parte del personal municipal y/o provincial designado a realizar el control. EL CONTRATISTA, a través del responsable técnico de LA OBRA, la asistirá en todo lo necesario para el correcto cumplimiento de lo aquí pactado.----------
DÉCIMA: SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES Y/O RIESGOS DE TRABAJO: EL CONTRATISTA se obliga a presentar dentro de los cinco (5) días corridos de la firma del Acta de iniciación de la obra, las pólizas de seguro que amparen cualquier riesgo a su personal -Seguro de Accidentes y/o riesgo de Trabajo- conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación y un seguro de Responsabilidad Civil por cualquier daño que pudiere ocasionar a terceros, de alguna compañía habilitada y regular, inscripta en la Superintendencia de Seguros de la Nación, con cobertura por endoso a nombre y satisfacción de LA MUNICIPALIDAD. LA MUNICIPALIDAD exigirá a EL CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de recibos que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en LA OBRA y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros. El incumplimiento de estas obligaciones será causal de rescisión del presente contrato------
DÉCIMO PRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE: EL CONTRATISTA, y su responsable técnico de LA OBRA -en su parte pertinente- deberán tomar la debida diligencia y cumplir efectivamente la normativa vigente nacional, provincial y/o local, específicamente en materia de obra pública, laboral, previsional, tributaria, de seguros, seguridad e higiene en el trabajo, además de las especificaciones técnicas de LA OBRA, todo lo que EL CONTRATISTA presta conformidad y se compromete a su estricto cumplimiento, mediante la firma estampada al pie. Las exigencias requeridas por las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales que EL CONTRATISTA declara conocer, deberán ser cumplidas bajo apercibimiento de que, ante una conducta contraria, sea considerada causal de rescisión inmediata por parte de LA MUNICIPALIDAD, sin necesidad de interpelación alguna acerca del incumplimiento, actuando de pleno derecho, ante la sola detección de su producción, pudiendo por consiguiente requerir la rescisión del contrato, con el reclamo derivado de daños y perjuicios.---
DÉCIMO SEGUNDA: PROHIBICIONES: Le está expresamente prohibido a EL CONTRATISTA: A) Realizar otras tareas y/o acciones que las establecidas y permitidas en el presente contrato o que sean contraria a las leyes, a la moral y/o las buenas costumbres; B) Ceder total o parcialmente el cumplimiento del presente, su subcontratación y/o sublocación, transferir LA OBRA, por parte de EL CONTRATISTA, siendo que el mismo solo lo podría llevar adelante EL CONTRATISTA. Esta enumeración es solo enunciativa; podrán agregarse prohibiciones por vía de notificación fehaciente.-----
DÉCIMO TERCERA: INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. MORA: La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de LAS PARTES con causa en el contrato -su cumplimiento incompleto o defectuoso-, que no comprendan las situaciones referidas en las cláusulas SÉPTIMA, se producirá si la Parte incumplidora persistiere en su incumplimiento -o en el cumplimiento defectuoso- después de setenta y dos (72) horas desde la recepción de la interpelación fehaciente exigiendo su cumplimiento por la otra Parte; y dará derecho a la Parte cumplidora, a exigir a la Parte incumplidora el cumplimiento del contrato, con más una penalidad por cada día de retraso -equivalente en pesos- a veinte (20) litros de nafta súper que se comercializa en la empresa YPF S.A.-, los que serán acumulables hasta efectiva entrega; y/o a rescindir el presente convenio, con más los daños y perjuicio que el incumplimiento total, o el cumplimiento defectuoso, le hubiere ocasionado por la otra parte cumplidora.---------
DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DERIVADA DE DAÑOS: En caso de daños materiales y/o físicos hacia alguna/s persona/s y/o cosas bajo la potestad de EL CONTRATISTA, o producidos a terceros por personas y/o cosas que se encuentren bajo su potestad, sea que se produzca por uso, mantenimiento y/o explotación de maquinarias y/o cualquier otro elemento utilizado directa o indirectamente en LA OBRA, causando desperfectos, roturas, averías en el área en el que intervendrá EL CONTRATISTA, correrá bajo su exclusivo cargo, sean estos causados por su culpa y/o la de quienes estuvieren a su cargo. LA MUNCIPALIDAD no asume responsabilidad alguna por hechos, actos, omisiones o cualquier circunstancia, fortuita o intencional, que produjera o pudiera producir perjuicio material y/o moral a EL CONTRATISTA en el ámbito donde desempeña sus tareas o en ocasión o con motivo de las mismas, relativas al presente contrato. EL CONTRATISTA exonera en el presente acto a LA MUNICIPALIDAD, de todo tipo de responsabilidad indirecta y/o subsidiaria respecto de la explotación de LA OBRA.-----------
DÉCIMO QUINTA: FONDO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA.
REPARO: Del importe de los Certificados de Obra que se confeccionen, en un trabajo en conjunto entre el responsable técnico de LA OBRA de parte de EL CONTRATISTA y el Inspector de LA OBRA de LA MUNICIPALIDAD, se deducirá el cinco por ciento (5%) del monto en concepto de Fondo de Reparo, importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos' a EL CONTRATISTA, una vez efectuada la recepción definitiva de LA OBRA. -
DÉCIMO SEXTA: RECEPCION PROVISORIA: Concluidos los trabajos encomendados por el presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de su Inspector de obra, extenderá dentro de los veinte (20) días de solicitada por EL CONTRATISTA, el Acta de Recepción Provisoria de LA OBRA. Para el caso que LA OBRA no estuviera conforme a planos y/o especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisoria hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección de obra. Si EL CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, L MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las s as que estuvieren pendientes de pago, o se descontará del fondo de garantía, lo que sea más efectivo.--
DECIMO SEPTIMA: PLAZO DE CONSERVACION DE LA OBRA: El Plazo de Conservación y Garantía de LA OBRA se fija en seis (6) meses contados a partir de la fecha en que se firme el Acta de recepción provisoria de LA OBRA. Durante ese plazo, LA OBRA estará habilitada para su uso, siendo por exclusiva cuenta de EL CONTRATISTA, la conservación y garantía de buen trabajo sobre las mismas, las reparaciones y/o reemplazos requeridos por defecto o desperfectos que se produjeran por la mala calidad, ejecución deficiente de los trabajos, o cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA respecto de LA OBRA. Si no se realizaran los trabajos de conservación, reparación y/o reemplazo, podrá LA MUNICIPALIDAD realizarlos o mandarlos a realizar por terceros por cuenta y cargo de EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderle y las acciones que se puedan originar en consecuencia. Serán de aplicación subsidiaria, las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la responsabilidad de EL CONTRATISTA de luego de la entrega definitiva de LA OBRA.--------
DÉCIMO OCTAVA: RECEPCION DEFINITIVA: Concluido el objeto del presente contrato y luego de haberse transcurrido el plazo de la garantía de LA OBRA, detallada en la cláusula DÉCIMO SÉPTIMA, se procederá a la recepción definitiva de LA OBRA, que se formalizará de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria previa verificación del buen estado de LA OBRA Y su correcto funcionamiento.-----
DÉCIMO NOVENA: RESCISIÓN CONTRACTUAL: El contrato podrá rescindirse por las causales mencionadas en las cláusulas anteriores y además por las siguientes causas: -
a) Por incumplimiento de lo establecido en las cláusulas anteriores, total y/o parcial, respecto de deberes y obligaciones asumidas y deficiencias técnicas que comprometan la calidad de LA OBRA. b) Por incumplimiento en los plazos pactados en el presente.-------
c) Por abandono de LA OBRA.--------
d) Incumplimiento de la entrega de constancia de cobertura de seguros de responsabilidad civil, de accidentes laborales y demás obligaciones con los empleados, y con las leyes i m positivas vigentes.------------
e) Por Concurso y/o Quiebra de EL CONTRATISTA.-------
f) La demora injustificada, por parte de LA MUNICIPALIDAD en el pago de los certificados de obra.-
Para ello, LAS PARTES se comprometen a poner en comunicación una de la otra de la recisión, por medio fehaciente y en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas-----
VIGÉSIMA: EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES: Para todas las penalidades establecidas en las cláusulas establecidas en el presente y/o el incumplimiento contractual del presente, LAS PARTES pactan la vía ejecutiva para su cobro con la sola presentación de este contrato y la demostración que de la otra parte no pretendió cumplir.-------
VIGÉSIMO PRIMERA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se extinguirá por: a) Cumplimiento del “objeto” establecido en la cláusula PRIMERA con su correspondiente pago, como contraprestación del mismo.------
b) Alguna de las causales de rescisión del mismo, o por acuerdo de LAS PARTES de poner fin al mismo.-------
VIGÉSIMO SEGUNDA: AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD: Las personas que haya contratado EL CONTRATISTA para llevar adelante la realización de LA OBRA, mantienen relación laboral, comercial y/o civil exclusivamente con EL CONTRATISTA, sin que exista vínculo alguno, de ningún tipo, ni relación laboral, de empleo público, civil, comercial, y/o administrativa alguna con LA MUNICIPALIDAD. En merito a lo expresado, carecen de derecho o acción de ningún tipo para realizar reclamo extrajudicial y/o judicial alguno a LA MUNICIPALIDAD Y que deriven de cuestiones laborales, accidentes de trabajo y/o accidentes “in itinere”, relacionados con LA OBRA en el presente.-------
VIGÉSIMO TERCERA: DE LOS TRIBUTOS Y/O SERVICIOS: EL CONTRATISTA se obliga a abonar los gastos correspondientes a tributos nacionales, provinciales y/o municipales derivados del objeto del presente contrato, además de los servicios, en caso de que se necesite.-----------
VIGÉSIMO CUARTA: DE LOS SELLOS: El impuesto de sellos que corresponda al presente contrato será abonado, en partes iguales y entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta que LA MUNICIPALIDAD está exento de dichos tributos.-------------
VIGÉSIMO QUINTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. APLICACIÓN SUBSIDIARIA:
Cualquier controversia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de LA OBRA encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el presente, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación: 1) Ordenanza N° 22.715 – de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia; 2) Ley Provincial N° 6.351 de Obras Públicas. Para todos los casos no previstos, serán de aplicación las prescripciones de la legislación vigente, provincial y local.--------
VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIOS: LAS PARTES constituyen domicilio especial a todos los efectos del presente en las direcciones que se consignan en este Contrato y donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y comunicaciones que allí se les dirijan. La modificación de tal domicilio especial deberá ser notificada por una parte a la otra, de un modo fehaciente, y producirá efectos a partir del quinto (5°) día hábil de recibida tal comunicación.· Para todos los efectos legales del presente contrato, LAS PARTES acuerdan poner fin a sus controversias agotando en primer término las negociaciones directas. No logrando encontrarse una solución con los medios propuestos en la presente cláusula, procurarán por la vía judicial. Los tribunales competentes serán los Tribunales ordinarios de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero y Jurisdicción.--------
No siendo para más previa lectura y ratificación del presente firman LAS PARTES, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y al solo efecto, debiendo entregarse dos (2) ejemplares para LA MUNICIPALIDAD y un (1) ejemplar para EL CONTRATISTA, en lugar y fecha ya indicada “ut supra”.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Arq. MIREYA LOPEZ BERNIS
Secretaria de Obras Públicas.