This document is too long to translate automatically. The original Spanish text is shown below.
DECRETO N° 1.345/2.014
Concordia, 29 de Octubre de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.145.566 a nombre de GUAGLIANONE, MAURO y,
CONSIDERANDO:
Que obra Recibo “C” N° 0001-00000100, de fecha 01/10/2014, por un importe de PESOS TRES MIL ($3.000), presentado por el Psicólogo GUAGLIANONE, MAURO, por Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de Setiembre de 2014.
Que dicho profesional prestó servicios, en el Centro de Fortalecimiento Social, “Programa de Prevención de las Adicciones”.
Que a los efectos de hacer efectivo el pago, este Departamento Ejecutivo considera pertinente dar trámite al recibo Presentado, habida cuenta que el servicio fue prestado de conformidad.
Que la Dirección de Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.05 Desarrollo Social ($3.000).
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 12°, Inc. d)1, y lo dispuesto en el Artículo 113°, de la Ordenanza N° 34.698/2011.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso ñ, q y u, de la Ley 1 0.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese dar continuidad administrativa al Recibo “C” N° 0001- 00000100, de fecha 01/10/2014, por un importe de PESOS TRES MIL ($3.000), presentado por el Psicólogo GUAGLIANONE, MAURO, por Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de Septiembre de 2014.
ARTICULO 2°.- Apruébese el gasto de PESOS TRES MIL ($3.000), y declárese de legítimo abono el mismo al Sr. GUAGLIANONE, MAURO, conforme al recibo presentado, que aún no ha sido percibido por el profesional.
ARTICULO 3°.- Encuádrese el presente gasto en lo dispuesto en el Artículo 12°, Inc. d)1, y lo dispuesto en el Artículo 113°, de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto en la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.05 Desarrollo Social ($3.000).
ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría Municipal y a la Tesorería
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO Nº 1.346/2.014
Concordia, 29 de Octubre de 2.014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.144. 685 y,
CONSIDERANDO:
Que obra Factura “C” N° 0001-00000341, de fecha 29/08/2014, por un importe de PESOS TRES MIL ($3.000), presentado por el Psicólogo FERNANDEZ MONTANI, GASTON, por Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de AGOSTO de 2014.
Que dicho profesional prestó servicios, en el Centro de Fortalecimiento Social, “Programa de Prevención de las Adicciones”.
Que a los efectos de hacer efectivo el pago, este Departamento Ejecutivo considera pertinente dar trámite a la Factura Presentada, habida cuenta que el servicio fue prestado de conformidad.
Que la Dirección de Presupuesto, indica que el presente gasto se debe imputar a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.05 Desarrollo Social ($3.000).
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 12°, Inc. d)1, y lo dispuesto en el Artículo 113°, de la Ordenanza N° 34.698/2011.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso ñ, q y u, de la Ley 1 0.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese dar continuidad administrativa a la Factura “C” N° 0001- 00000341, de fecha 29/08/2014" por un importe de PESOS TRES Mil ($3.000), presentado por el Psicólogo FERNANDEZ MONTANI, GASTON, por Honorarios Profesionales, correspondientes al mes de AGOSTO de 2014.
ARTICULO 2°.- Apruébese el gasto de PESOS TRES Mil ($3.000), y declárese de legítimo abono el mismo al Sr. FERNANDEZ MONTANI, GASTON.
ARTICULO 3°.- Encuádrese el presente gasto en lo dispuesto en el Artículo 12°, Inc. d)1, y lo dispuesto en el Artículo 113°, de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto en la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.05 Desarrollo Social ($3.000).
ARTICULO 5°.- Gírese a la Contaduría Municipal y a la Tesorería Municipal.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO Nº 1.347/2.014.-
Concordia, 29 de Octubre de 2.014
VISTO el Expediente N° 1142958 y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra Nota de la Secretaría de Desarrollo Social, solicitando la imputación preventiva del gasto, por el trabajo efectuado.
Que a fojas 2, obra Acta de Recepción conformada.
Que a fojas 3, obra factura presentada por la firma “GERMAN NORBERTO FLORES” con domicilio en calle Chile N° 1023 de la ciudad de Concordia: Factura Tipo B Nº 0002-00000034 de PESOS TRECE MIL OCHENTA ($13.080,00) de fecha 07/08/14.
Que a fojas 4, obra copia Formulario 931 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AF.I.P.) de la Razón Social NORBERTO GERMAN FLORES y copia Comprobante de Pago Ticket Período 86/2014. Que a fojas 5, obra nota presentada por la firma prestadora del servicio, dando cuenta del personal que se desempeñó en el trabajo encomendado y vehículo utilizado.
Que a fojas 6, obra copia del Decreto N° 1047/2014 de fecha 29 de Agosto de 2014, mediante el cual se aprueba la continuidad del trámite de la factura mencionada precedentemente.
Que a fojas 8, obra de la DIRECCIÓN DE RENTAS, TASA COMERCIAL, informe de fecha 3 de Septiembre de 2014, mediante el cual expresa: “... se informa que el/los contribuyente/s NORBERTO GERMAN FLORES, se encuentra/n inscripto/s en la Tasa de Inspección de Higiene Tasa Comercial. Por otra parte se informa que tanto a la fecha de emisión de la factura como a la fecha del presente informe no registraban/n ni registra/n deuda alguna de Tasa de Inspección de Higiene y Tasa Comercial.”
Que de fojas 9 a 11, obra Imputación Preventiva N° 6669, Año 2014 y Autorización de la misma por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 12, obra Informe y observaciones de Contaduría.
Que a fojas 13, obra de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), Constatación de comprobantes electrónicos emitidos (CAE) CUIT N°: 20252880896.
Que a fojas 14, obra Compromiso N° 6572, Año 2014.
Que a fojas 15, obra informe de la Dirección de Compras y Suministros respecto de lo observado por Contaduría.
Que de fojas 16 a 19, obra documentación aportada por el prestador de servicio.
Que a fojas 20; obra informe de la Secretaría de Desarrollo Social, acerca de las observaciones vertidas por Contaduría.
Que la presente compra se encuadra en lo dispuesto en el Art. 12°, Inc. d) 1 de la Ordenanza N° 34.698/2011.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, Régimen Municipal, modificada por la ley 10.082.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase y reconócese el presente gasto por la suma total de PESOS TRECE MIL OCHENTA ($ 13.080,00) y declarase de legítimo abono dicho importe a la firma "NORBERTO GERMÁN FLORES" de NORBERTO GERMÁN FLORES - debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 12°, Inc. d) 1 de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 2°.- Imputase el gasto aprobado en el ARTICULO 1° a la Partida Presupuestaria N° 0.1.90.01.01.02.21.05 DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 3°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 4°.-Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.348/2.014
Concordia, 29 de Octubre de 2.014
VISTO Expediente N° 1303 Letra “S”/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que en el Decreto N° 534/2014 de fecha 15 de Mayo de 2014 de Adjudicación de la Licitación Pública Segundo LLamado N° 05/14 “Adquisición de Alimentos no Perecederos para Comedores” se omitió mencionar en los ítems 16 y 17 el gramaje correspondiente.
Que por lo expresado, cabe se rectifique el Anexo I, del mismo en los citados Ítems que quedarán redactados de la siguiente manera:
Ítem 16 Arvejas en lata – DOÑA PUPA x 400 gr. Cantidad 300 Precio Unitario $ 4,00 Precio Total $ 12.000,00.
Items 17 Lentejas en Paquetes – LOPANI x 400 gr. Cantidad 200 Precio Unitario $ 7,00 Precio total $ 14.000,00.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Rectifíquese en el Decreto N° 534/2014 de fecha 15 de Mayo de 2014 el Anexo I, Planilla Nomencladora de la Licitación Pública Segundo Llamado 05/14 “ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA COMEDORES”, que se tramitó mediante Expediente Interno N° 1303 Letra “S”/2014, los ítems 16 y 17, que quedarán redactados de la siguiente manera:
ítem 16 Arvejas en lata – DOÑA PUPA x 400 gr. Cantidad 300 Precio Unitario $ 4,00 Precio Total $ 12.000,00
ítems 17 Lentejas en Paquetes – LOPANI x 400 gr. Cantidad 200 Precio Unitario $ 7,00 Precio total $ 14.000,00.
ARTICULO 2°.- Gírese para su conocimiento a la Dirección Suministros, Contaduría y Secretaría de Desarrollo Social.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO Nº 1.349/2.014.-
Concordia, 29 de Octubre de 2.014
VISTO el Expediente N° 1 063/S/2014 y.
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se tramita el reintegro de fondos propios a favor del Director de Bromatología Ing. Rubén Argüello.
Que el importe reclamado asciende a un total de PESOS TRES MIL TREINTA Y DOS ($ 3.032,00.-), el cual ha sido utilizado pala la participación del personal del área mencionada en el V Jornada Regional de la Red Nacional de protección de Alimentos Región Centro desarrollada los días 18 y 19 de septiembre de 2014 en la Ciudad de Larroque, Entre Ríos.
Que obran comprobantes y formulario de rendición de gastos.
Que obra informe de la Dirección de Contaduría.
Que la presente erogación debe encuadrarse en el Artículo 12º, Incisos d)1 conforme lo dispuesto en el Artículo 113° de la Ordenanza Nº 34698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en use de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la ley Provincial N° 10.027 modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese la Continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1063/S/20 14, conforme lo dispuesto en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698.
ARTICULO 2°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 7666/14.
ARTICULO 3°.- Reconózcase, apruébese y reintégrese la presente rendición de gastos, por el importe total de PESOS TRES MIL TREINTA Y DOS ($3.032,00.-), al Director de Bromatología, Ing. Rubén Argüello, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, inciso d. 1 de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto Nº 29 708, en virtud de los Considerandos precedentes.
ARTICULO 4°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 3° en 12 siguiente partida presupuestaria: N° 0.3.40.01.0102.21.16 SYD.
ARTICULO 5°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría a efectuar los ajustes presupuestarios pertinentes.
ARTICULO 6°.- Téngase por informado al Director de Bromatología, Ing. Rubén Arguello, de lo establecido en el Art.4° del Anexo I de la Ordenanza Nº 34.698.
ARTICULO 7°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.
DECRETO Nº 1.350/2.014
Concordia, 29 de Octubre de 2.014
VISTO el Expediente N° 1.149.022 y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra nota de la Secretaria de Desarrollo Social, dando a conocer los motivos que originaron la presente contratación.
Que a fojas 02, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 03, obra nota de la Asociación de Bomberos Voluntarios.
Que a fojas 04, obra Recibo N° 00002946 de fecha 07 de Octubre de 2014, por PESOS DOS MIL ($ 2.000,00), presentada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Concordia, con domicilio en H. Yrigoyen N° 1588 de la ciudad de Concordia.
Que la presente se encuadra de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 12°, Inc. d) 1 y Art. 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, modificada por la ley 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase la continuidad de trámite del Recibo N° 00002946 de fecha 07 de Octubre de 2014, por la suma total de PESOS DOS MIL ($2.000,00) presentada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Concordia, debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 12°, Inc. d) 1 y el Art. 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Gírese para informe a la Dirección de Rentas Municipal, Dirección de Presupuesto, Dirección de Compras y Suministros, Contaduría.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO Nº 1.351/2.014.-
Concordia, 29 de Octubre de 2.014
VISTO, la factura tipo “B” N° 0001-00000871, por la suma total de PESOS CUATRO MIL ($ 4000.-), presentadas por Telayna Juan Martin , obrante en el Expediente N° 1144647 y;
CONSIDERANDO:
Que el presente tramite corresponde al pago de viandas de comida para los participantes del encuentro regional de la Economía Social.
Que a fojas 3 y 4 la Dirección de Presupuesto informa que el gasto deberá imputarse a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.16 PRODUCCION y TRABAJO.
Que a fojas 5, obra intervención de competencia de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que a fojas 6 y 7 obra informe de la Contaduría Municipal.
Que a fojas 8 consta Compromiso de Pago N° 6498
Que a fojas 9 informe de la Dirección de Rentas y a fojas 11 de la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 12 consta Acta de Recepción de Servicios.
Que este Departamento Ejecutivo considera atinente autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha cumplido con el servicio facturado de conformidad.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dese continuidad de trámite de las presentes actuaciones obrantes en Expediente N° 1144647; elevada por la Secretaría de Producción y Trabajo, encuadrándose el presente en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Apruébese el gasto y dispóngase el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4000.-), correspondiente al pago de viandas de comida para los participantes del encuentro Regional de la Economía Social y declarar de legitimo abono a Telayna Juan Martin, en virtud de lo considerado precedentemente, encuadrándose el presente en el Articulo 12° inciso “d1” de la Ordenanza Nº 34698/11.
ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida N° 0.1.90.01.01.02.21.16 PROD y TRABAJO.
ARTICULO 4°.- Gírese a la Contaduría Municipal y Tesorería.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo.
DECRETO N° 1.352/2.014
Concordia, 29 de Octubre 2.014
VISTO, la factura tipo “B” N° 0001-00000874, por la suma total de PESOS CUATRO MIL ($ 4000.-), presentadas por Telayna Juan Martin, obrante en el Expediente N° 1145771 y;
CONSIDERANDO:
Que el presente tramite corresponde al pago de viandas de comida para los participantes del encuentro de la Economía Social.
Que a fojas 3 y 4 la Dirección de Presupuesto informa que el gasto deberá imputarse a la Partida 0.1.90.01.01.02.21.16 PRODUCCION y TRABAJO
Que a fojas 5, obra intervención de competencia de la Secretaria de Economía y Hacienda.
Que a fojas 6 y 7 obra informe de la Contaduría Municipal.
Que a fojas 6 consta Compromiso de Pago N° 6877
Que a fojas 10 informe de la Dirección de Compras y Suministros y a fojas 12 de la Dirección de Rentas.
Que a fojas 13 consta Acta de Recepción de Servicios.
Que este Departamento Ejecutivo considera atinente autorizar el gasto tramitado en las presentes actuaciones, habida cuenta que el proveedor ha cumplido con el servicio facturado de conformidad.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dese continuidad de trámite de las presentes actuaciones obrantes en Expediente N° 1145771; elevada por la Secretaría de Producción y Trabajo, encuadrándose el presente en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Apruébese el gasto y dispóngase el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4000.-), correspondiente al pago de viandas de comida para los participantes del encuentro de la Economía Social y declarar de legitimo abono a Telayna Juan Martin, en virtud de lo considerado precedentemente, encuadrándose el presente en el Articulo 12° inciso “d1” de la Ordenanza 34698/11.
ARTICULO 3°.- Imputar el presente gasto a la Partida N° 0.1.90.01.01.02.21.16 PROD y TRABAJO.
ARTICULO 4°.- Gírese a la Contaduría Municipal y Tesorería.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Prof. NESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo.
DECRETO Nº 1.355/2.014.-
Concordia, 29 de Octubre de 2.014
VISTO, el Expediente Interno N° 1812 Letra “D”/2014 y,
CONSIDERANDO:
Que en el presente Expediente se tramita el reintegro de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS ($4.156), efectuado con el propio pecunio, de la Directora de talleres Barriales, SARA RAMONA EIRIS, DNI N° DNI N° 14.307.518, quien adquirió telas para los chicos de los diferentes Talleres Barriales.
Que la Dirección de Presupuesto, indica que el presente se debe imputar a la siguiente partida presupuestaria:
0.1.90.01.01.02.20.03 ($4.156) DESARROLLO SOCIAL
Que la Secretaria de Economía y Hacienda autoriza la presente erogación.
Que obra informe de la Contaduría Municipal.
Que el cheque deberá extenderse a nombre de SARA RAMONA EIRIS, DNI N° DNI N° 14.307.518.
Que este Departamento Ejecutivo, estima pertinente autorizar el presente.
Que el dictado de la presente •medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso “u”, de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Autorizase la continuidad del trámite de reintegro del gasto de PESOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS ($4.156) y apruébese el gasto efectuado con el propio pecunio de la Directora de Talleres Barriales, SARA RAMONA EIRIS, DNI N° DNI N° 14.307.518, conforme a lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Encuádrese el procedimiento Administrativo en el ARTICULO 113° de la Ordenanza N° 34.698/11, y la erogación en cuestión en el ARTICULO 12°, inciso d) 1.
ARTICULO 3°.- Facultase a la Tesorería Municipal a extender cheque correspondiente al reintegro del gasto aprobado en el presente a nombre de SARA RAMONA EIRIS, DNI N° DNI N° 14.307.518.
ARTICULO 4°.- Dispónese que el presente se efectúa como caso de excepción al Decreto N° 29.708 y su modificatoria.
ARTICULO 5°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 1° a la siguiente partida presupuestaria: 0.1.90.01.01.02.20.03 ($ 4.156) DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, archívese, dese a la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.360/2014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra de ejecuciones de Obras de Conexiones intradomicilairias del “PROGRAMA PROMEBA III, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Señor GAITAN Carlos Osvaldo y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras de Conexiones intradomiciliarias consistentes en extensiones de instalaciones de cloaca yagua existentes en los frentes de cada lote, hasta la ubicación del sanitario que no esté conectado a dichas instalaciones.
Que el monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 27.852,70) que será liquidado según certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que el contrato consta de Dieciséis Cláusulas.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y el Señor GAITAN CARLOS OSVALDO, de obras de Conexiones intradomicilairias del “PROGRAMA PROMEBA III” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE “SANEAMIENTOS –
CONEXIONES INTRADOMICILlARIAS PROMEBA III”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI N° 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ingeniero LUIS BENEDETTO y con la firma de CARLOS OSVALDO GAITAN quien en lo sucesivo se denomina “LA CONTRATISTA”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de Conexiones intradomiciliarias consistentes en extensiones de instalaciones de cloaca y agua existentes en los frentes de cada lote, hasta la ubicación del sanitario que no esté conectado a dichas instalaciones, para lo que se realizarán obras de zanjeo para cañerías, colocación de cañerías de cloaca y de agua, colocación de cámara de inspección (y conexión a ella del sanitario), vinculando esta cámara mediante la nueva cañería a la cámara ya ejecutada por PROMEBA sobre la línea Municipal del lote. Estas intervenciones se realizarán dentro del Polígono de los barrios beneficiados por el “Proyecto Concordia Noroeste - PROMEBA III”.
Esta obra se realiza a efectos de dar cumplimiento a los parámetros exigidos por el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba III), que exige que dichos saneamientos sean realizados como contra prestación municipal en forma previa la continuidad de la obra principal.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 27.852,70 ), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra.
TERCERA: DETALLE DE PAGO POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS RUBROS: Zanjeo para cañerías $ 66,00 el ml, Colocación de cañerías Cloacal 8PVC 110) y de Agua (Caño polietileno %") $ 59,72 ml, Colocación de cámara vinculada con cámara de Inspección ya ejecutada por Pro-Me-Ba sobre línea Municipal $ 447,21 c/u, Empalme cloacal del sanitario existente e Instalación de canilla de servicio $ 244,69 c/u.
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de 30 días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA
QUINTA: El responsable Técnico del Programa por parte de la Municipalidad designado es el Arquitecto LESSA JORGE MANUEL, DNI N° 14.307.016, Matricula N° 10740 CAPER, Jefe del Departamento de Proyectos Especiales dependiente de la Secretaria de Obras y servicios Públicos, será el responsable de extender la certificación de Obra.
SEXTA: “LA CONTRATISTA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de "La Contratista" por los riesgos de trabajo de sus integrantes.
NOVENA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual "La Cooperativa" se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la Inspección Técnica a cargo de “LA MUNICIPALIDAD”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática.
DECIMA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Contratista” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “LA MUNICIPALIDAD”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder público, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificación de obra y transcurrido 30 días de entregadas la Factura por parte de la Contratista.
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA CONTRATISTA: Señor Gaitán Carlos Osvaldo, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Contratista” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Más allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Contratista” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Representante Técnico o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los contratistas.
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, golpes y roturas, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA CONTRATISTA
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.
DECIMO QUINTA: Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como Garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.
DECIMO SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, y “La Contratista” en la calle Capitán Rojas S/N Barrio Frigorífico La Paz, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 21 días del mes Octubre del año dos mil catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
DECRETO N° 1.362/2.014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra de ejecuciones de Obras de Conexiones intradomicilairias del “PROGRAMA PROMEBA III, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo ISTHILART SUR Limitada y,
CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras de Conexiones intradomiciliarias consistentes en extensiones de instalaciones de cloaca yagua existentes en los frentes de cada lote, hasta la ubicación del sanitario que no esté conectado a dichas instalaciones.
Que el monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 27.852,70) que será liquidado según certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que el contrato consta de Dieciséis Cláusulas.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo ISTHILART SUR Limitada, de obras de Conexiones intradomicilairias del “PROGRAMA PROMEBA III” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE “SANEAMIENTOS –
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PROMEBA III
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI N° 14.998.054, en adelante "La Municipalidad" por una parte, asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos Ingeniero LUIS SENEDETTO y la Cooperativa de Trabajo “ISTHILART SUR” representada por su Presidente GOMEZ MARIA OFELIA DNI N° 20.457.388, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras de Conexiones intradomiciliarias consistentes en extensiones de instalaciones de cloaca y agua existentes en los frentes de cada lote, hasta la ubicación del sanitario que no esté conectado a dichas instalaciones, para lo que se realizarán obras de zanjeo para cañerías, colocación de cañerías de cloaca y de agua, colocación de cámara de inspección (y conexión a ella del sanitario), vinculando esta cámara mediante la nueva cañería a la cámara ya ejecutada por PROMEBA sobre la línea Municipal del lote.
Estas intervenciones se realizarán dentro del Polígono de los barrios beneficiados por el “Proyecto Concordia Noroeste - PROMESA III”.
Esta obra se realiza a efectos de dar cumplimiento a los parámetros exigidos por el Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba III), que exige que dichos saneamientos sean realizados como contraprestación municipal en forma previa la continuidad de la obra principal.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 27.852,70), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra.
TERCERA: DETALLE DE PAGO POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS RUBROS: Zanjeo para cañerías $ 66,00 el mI, Colocación de cañerías Cloacal 8PVC 110) y de Agua (Caño polietileno ½) $ 59,72 ml, Colocación de cámara vinculada con cámara de Inspección ya ejecutada por Pro-Me-Ba sobre línea Municipal $ 447,21 c/u, Empalme cloacal del sanitario existente e Instalación de canilla de servicio $ 244,69 c/u.
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de 30 días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.—
QUINTA: El responsable Técnico del Programa por parte de la Municipalidad designado es el Arquitecto LESSA JORGE MANUEL, DNI N° 14.307.016, Matricula N° 10740 CAPER, Jefe del Departamento de Proyectos Especiales dependiente de la Secretaria de Obras y servicios Públicos, será el responsable de extender la certificación de Obra. --------------
SEXTA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.--------
NOVENA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la Inspección Técnica a cargo de “LA MUNICIPALIDAD”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática. ---------------
DECIMA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “LA MUNICIPALIDAD”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder público, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.----------
DECIMO PRIMERA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado según certificación de obra y transcurrido 30 días de entregadas la Factura por parte de la Cooperativa de Trabajo.---
DECIMO SEGUNDA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “La Cooperativa” designa a GOMEZ MARIA OFELIA DNI N° 20.457.388, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra. -----
DECIMO TERCERA: RESCICION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Más allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” la deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Representante Técnico o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, golpes y roturas, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.
DECIMO CUARTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumpla con los objetivos del Programa.--------------
DECIMO QUINTA: Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA COOPERATIVA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.--------------
DECIMO SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Mitre N° 76, y “La Cooperativa” en la calle Jorge Odiard N° 1127, de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder. --
Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 21 días del mes Octubre del año dos mil catorce.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
DECRETO Nº 1.365/2.014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO el Expediente N° 1.149.510 y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 01, obra Recibo N° 00002958 de fecha 15 de Octubre de 2014, por PESOS OCHOCIENTOS ($ 800,00), presentada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Concordia, con domicilio en H. Yrigoyen N° 1588 de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 02, obra detalle del servicio prestado.
Que a fojas 03, obra nota de la Secretaria de Desarrollo. Social, dando a conocer los motivos que originaron la presente contratación.
Que a fojas 04, obra Acta de Recepción debidamente conformada.
Que a fojas 05, obra nota de la Asociación de Bomberos Voluntarios.
Que la presente se encuadra de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 12°, Inc. d) 1 y Art. 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Apruébase la continuidad de trámite del Recibo N° 00002958 de fecha 15 de Octubre de 2014, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800,00) presentada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Concordia, debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 12°, Inc. d) 1 y el Art. 113° de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 2°.- Gírese para informe a la Dirección de Rentas Municipal, Dirección Presupuesto, Dirección de Compras y Suministros, Contaduría.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.366/2.014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO, el Expediente N° 64 “B”/2014, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del mismo, el Agente Mensual LUIS BATISTA, Documento Nacional de Identidad N° 8.562.830, Legajo N° 1734, solicita se le conceda una categoría más, de acuerdo al beneficio previsto en el Artículo 1° de la Ordenanza 34.691.
Que a fojas 3, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente BATISTA, cuenta con 63 años de edad y 28 años de servicios y posee antecedentes disciplinarios en su legajo personal.
Que a fojas S, obra Dictamen N°1824/14 de fecha 4 de Septiembre de 2014, de la Dirección de Asuntos Jurídicos quien informa que el agente mencionado reúne los requisitos exigidos por la Ordenanza N°34.691 para acceder a la asignación de categorías.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, de la Ley N° 10.027 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese encuadrar dentro del beneficio establecido en el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 343691 al agente LUIS BATISTA, Documento Nacional de Identidad N° 8.562.830, Legajo N° 1734, en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes, del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Establecese que lo dispuesto en el Artículo 1° se dicta como excepción al artículo 5° de la Ordenanza N° 34.691.
ARTICULO 3°.- Notifiquese a través de la Dirección de Recursos Humanos, tome nota la Dirección de Liquidaciones y oportunamente archívese en su legajo personal.
ARTICULO 4°- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.367/2.014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO, el Expediente N° 25 “L”/2014, y;
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del mismo, el Agente Mensual ANGEL JOSE LOPEZ, Documento Nacional de Identidad N° 11.161.510, Legajo N° 2244, solicita se le conceda una categoría más, de acuerdo al beneficio previsto en el Artículo 1° de la Ordenanza 34.691.
Que a fojas 2, la Dirección de Recursos Humanos informa que el agente LOPEZ, cuenta con 60 años de edad y 19 años de servicios y posee antecedentes disciplinarios en su legajo personal.
Que a fojas 3 vuelta obra intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos quien aconseja hacer lugar a lo peticionado conforme a las prescripciones legales de la Ordenanza N°34.691.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, de la Ley N° 10.027 Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese encuadrar dentro del beneficio establecido en el Artículo 1° de la Ordenanza N°34.691 al agente Mensual ANGEL JOSE LOPEZ Documento Nacional de Identidad Nº 11.161.510, Legajo Nº 2244, en virtud de lo expresado en el considerandos precedentes, del presente Decreto.
ARTICULO 2°.- Establecese que lo dispuesto en el Artículo 1° se dicta como excepción al artículo 5° de la Ordenanza N°34.691.
ARTICULO 3°.- Notifíquese a través de la Dirección de Recursos Humanos, tome nota la Dirección de Liquidaciones y oportunamente archívese en su Legajo personal.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO Nº 1.368/2.014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO el Expediente N° 9027891 y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra Formulario de Compra Directa N° 137 de fecha 28 de Agosto de 2014.
Que de fojas 2 a 4, obra Imputación Preventiva N° 6537, año 2014 y Autorización de la misma por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 5, obra Detalle de Cuenta Corriente de la firma “CARLOS ALBERTO CARUTTI”.
Que a fojas 6, obra Orden de Compra Directa N° 1782/14 de la Secretaría de Desarrollo Social extendida a “CARLOS CARUTTI”, para la Adquisición de Mercaderías varias destinadas a personas evacuadas por la crecida del Río Uruguay, declarándose el Estado de Emergencia de acuerdo con el Decreto N° 751/14.
Que la firma “NORTE SUPERMERCADO” de CARLOS A CARUTTI, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen y Morrogh Bernard de la ciudad de Concordia.
Factura Tipo “B” Nº 0001-00012627 de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 82/100 ($ 138.889,82), de fecha 09/20/2.014.
Factura Tipo “B” Nº 0001-112628 de PESOS CUARENTA Y SES MIL CIENTO DIEZ CON 18/100 ($ 46.110,18), de fecha 09/10/2014
Que a fojas 11, obra Informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que a fojas 12, obra informe y observaciones de Contaduría.
Que a fojas 13, obra Verificación de validez de comprobantes de la firma “CARLOS ALBERTO CARUTTI” de los Comprobantes Numero: 0001-00012627 y 0001-00012628.
Que a fojas 14, obra Compromiso N° 7124, Año 2014.
Que a fojas 15, obra informe de la Secretaría de Desarrollo Social, respecto de lo informado por Contaduría.
Que el presente gasto se encuadra en el Artículo 12° Inc. d) 2, de la Ordenanza N° 34.698/11.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10.027, modificada por la Ley 10.082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébase y Reconócese el gasto por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL ($ 185.000,00) y declárase de legítimo abono dicho importe a la firma “NORTE SUPERMERCADO” de CARLOS A. CARUTTI - debiéndose encuadrar el mismo en lo dispuesto en el Art. 12°, Inc. D) 2 de la Ordenanza N° 34.698/2011.
ARTICULO 2°.- Impútese el gasto aprobado en el ARTICULO 1° a la Partida presupuestaria N° 0.4.30.01.03.04.34.01 DESARROLLO SOCIAL.
ARTICULO 3°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretario de Desarrollo Social.
DECRETO N° 1.369/2.014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 970 “S” del año 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 1.280, de fecha 15 de octubre de 2014, se aprueba el procedimiento Licitatorio para el 2° llamado a Licitación Pública N° 61/14 para la “ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES CONCORDIA ENTRE RIOS.
Que de fojas N° 131 a 136 obran las actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas a las publicaciones y planilla de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones.
Que a fojas N° 137 obra Acta de Apertura, de fecha 27 de Octubre de 2014, donde consta que la Dirección de Compras y Suministros procedió a la apertura de la mencionada licitación, informando que no se presentaron oferentes.
Que en virtud de lo expuesto, este Departamento Ejecutivo Municipal estima atinente declarar desierto el 2° llamado a Licitación Pública N° 61/14 para la “ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES CONCORDIA ENTRE RIOS”.
Que el dictado de la presente norma se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 107° inciso, u) de la Ley N° 10.027, modificada por la Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Declarar desierto el 2° llamado a Licitación Pública N° 61/14 para la “ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES CONCORDIA ENTRE RIOS”, obrante en el expediente N° 970 “S”/14, en virtud de lo expresado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Disponer que a través de la Dirección de Compras y Suministros se proceda a efectuar las acciones tendientes a concretar la presente adquisición conforme a lo establecido en el Artículo 12°, inc. d) 3 de la Ordenanza N° 34.698/11.
ARTICULO 3°.- Girar a la Dirección de Compras y Suministros a los efectos dispuestos, tome nota la Dirección de Contaduría, cumplido, remitir a conocimiento de la Secretaría de Turismo.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JOSE HORACIO BECHARA
Secretario de Turismo.
DECRETO N° 1.371/2.014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO: las actuaciones obrante en Expediente Interno N° 1882 “D”/2014 del 14/10/2014, y
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 2 del referido expediente obra informe del Secretario de Economía y Hacienda que da cuenta de la existencia de una nota del Coordinador Administrativo del EDOS, acompañando documentación y haciendo saber de la existencia de intervención notarial de la Escribana María José Calderón como consecuencia de hechos producidos en dicho ente.
Que el Señor Secretario de Economía y Hacienda solicita la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en mérito a las constancias existentes, hechos denunciados y la gravedad de los mismos, como así también las consecuencias que pudieren acarrear, advirtiendo la necesidad de esclarecer formas, circunstancias y personas que pudieran estar relacionadas con la eventual responsabilidad que les pudiere caber.
Que, a fs. 1, por Dictamen N° 2137/14 del 14/10/2014, la Dirección de Asuntos Jurídicos aconseja “disponer la instrucción de una información sumaria a los fines de establecer las formas y circunstancias en que se produjeron los hechos denunciados, como así también establecer y/o deslindar las responsabilidades que hubieren de corresponder al personal del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias”, y designar al Dr. Christian Carlos Mazariche como Instructor Sumariante.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones emergente de la Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos N° 10.027 (Artículo 107, incisos b); h); II) y u).
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispónese la instrucción de una información sumaria a los fines de establecer formas y circunstancias en que se produjeron los hechos que constan en Acta Notarial de fecha 13 de noviembre de 2013 confeccionada por la Escribana María José Calderón y en la que se deja constancia de la existencia de enmiendas, sobreborrados, tachaduras y la falta de una hoja. Además, correcciones y enmiendas con un bolígrafo diferente del utilizado con anterioridad y sobreescrituras de fechas en libros y documentación interna del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias, a efectos de establecer y/o deslindar la autoría y/o responsabilidades que pudieren corresponder al personal municipal.
ARTICULO 2°.- Designar, a los efectos dispuestos en el artículo anterior, al Dr. Christian Carlos Mazariche como instructor sumariante.
ARTICULO 3°.- Notificar al Coordinador Administrativo del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), personalmente o por cédula, a través de la Dirección de Recursos Humanos y girar a la Dirección de Asuntos Jurídicos a los efectos que correspondan.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 1.374/2.014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 545 Letra “S” del año 2013 y Decreto N° 877/13 de fecha 3 de Julio de 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que obra copia de Decreto N° 877/13 de fecha 3 de Julio de 2014, que en su Artículo 1 ° aprueba el procedimiento de Solicitud de Cotización N° 1/13 para “OBRA: CONSTRUCCION DE BADENES DE HORMIGÓN EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CONCORDIA”, de acuerdo al procedimiento dispuesto mediante Ordenanza 35.041 del HCD, como asimismo copia de Nota N° 2045/13 a los efectos de solicitar la remisión de los fondos.
Que a fojas 294 obra informe presentado por la Subsecretaría de Obras Públicas mediante la cual informa que debido a que esta obra estaba incluida dentro del Programa “Más cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, financiada por la Nación, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Dado que hasta la fecha no se ha recibido respuesta de Nación y que en la Solicitud de Cotización se indicaba, dentro de los requisitos para la presentación de las ofertas, en su inciso k) que la empresa oferente debía presentar una Nota de mantenimiento de oferta por Plazo de treinta (30) días y además también en el pliego, se indicaba que no se contemplaba redeterminación de precios, por lo que sugiere que se podría salvo mejor criterio del Departamento Ejecutivo Municipal, anular la presente Solicitud de Cotización.
Que por lo expuesto, en los considerandos precedentes, es decisión de este Departamento Ejecutivo Municipal proceder a dejar sin efecto la Solicitud de Cotización N° 1/13 para “OBRA: CONSTRUCCION DE BADENES DE HORMIGÓN EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CONCORDIA”, de acuerdo al procedimiento dispuesto mediante Ordenanza 35.041 del HCD, tramitada en el presente expediente, conforme a la facultad dispuesta en la Ordenanza 34.698.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u), de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Déjese sin efecto la Solicitud de Cotización N° 1/13 para “OBRA: CONSTRUCCION DE BADENES DE HORMIGÓN EN DISTIINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CONCORDIA”, como asimismo el Decreto N° 877/13 de fecha 3 de Julio de 2013, por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a las firmas que fueron invitadas a presentar ofertas para la presente Cotización, de lo dispuesto en el Artículo N°1 precedente.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Contaduría y oportunamente archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.375/2.014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO el Contrato de Ejecución de obra entre la Municipalidad de Concordia y la firma G.L.2 CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CUIT Nº 30-71152206-5 representada por el Ingeniero Luis Rafael Gil MI Nº 16.360.097, con domicilio en calle San Luis N° 854 de ésta Ciudad y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho contrato LA CONTRATISTA asume la obligación de proveer la mano de obra para la ejecución de SIETE (07) VIVIENDAS en esta ciudad por un monto de Pesos UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS con CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.163.822,46.-), quedando el control de dicho contrato a cargo de la Dirección de Viviendas de la Municipalidad de Concordia, en el marco del Programa Federal de Urbanizacion de Villas y Asentamientos Precarios ACU N° 597/2014.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 - y sus Modificatorias - Régimen de las Municipalidades es de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratifíquese en todos sus términos el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la firma G.L.2 CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CUIT Nº 30-71152206-5 representada por el Ingeniero Luis Rafael Gil MI Nº 16.360.097, y la Municipalidad de Concordia, el que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Contaduría Municipal tomen debida nota.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA 56 Viviendas Bº 8 de Diciembre
OBRA POR ADMINISTRACION
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Presidente Municipal Cdor. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Sr Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis Alberto Benedetto, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra la firma G.L. 2 CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CUIT N° 30-71152206-5 representada por su Presidente Ingeniero LUIS RAFAEL GIL MI N° 16.360.097, denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION, convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISION DE MANO DE OBRA para la construcción de SIETE (07) viviendas en la ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 597/14 - OBRA POR ADMINISTRACION.
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutara en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que consta de:
a) Proyecto: Planos - Especificaciones Técnicas, Computo de Materiales, Presupuesto detallado, Plan de Trabajo, Detalles Construcciones, Reglamentos Operativos, etc. que constituirán las Bases y Condiciones para la ejecución de las obras.-
b) Las condiciones establecidas en el Convenio Marco y. Particular oportunamente suscripto entre los Gobiernos Nacional, Provincial y Municipal.-
c) La Ordenanza N° 35355.
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del presente.
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS con CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.163.822,46.), acorde detalle de Anexo N° II.
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato, plazo en el que LA CONTRATISTA se obliga a cumplir el Plan de Trabajos que determina el ANEXO I - Documentación del Contrato, sin interrupciones y hasta la entrega de la obra completamente terminada dentro del plazo previsto en la presente cláusula. - - - Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc.. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento .mediante libro de Nota de Pedidos.- - - - - - -
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.
De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.- - - - - -
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.
SEXTA: MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SI LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.- La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.- - - - - - - - - - -
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos mensuales conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.—
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin-----------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición. - - - - - - - - - -
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.- - - - -
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de la “CONTRATISTA”.
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.- - - - - -
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.- - - LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros. –
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo. - - - -
DECIMA PRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N° 1295/2002 del sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente. - - - - - - - - - - - - --
DECIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato. - - - - -
DECIMA TERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para la obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección. - - - - - - - - - - - -
DECIMA CUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.- - -
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerla por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.- - - - - -
DÉCIMA QUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.- -
DECIMA SEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.- - - - - - - -
DECIMA SEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.---------
DECIMA OCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto .- - - - - - - - - - - - - - - -
DECIMA NOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción y obrador. - - - - -
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión. - - - - - Por su parte, "LA CONTRATISTA" cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan. - - -
VIGESIMA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas.
2.- Ley Provincial N° 6351 Obras Publicas.
DOMICILIOS LEGALES A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle San Luis N° 854 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder. - - - - - - - - - - - - - - - -
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los días del mes de del año dos mil catorce.-----------
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 1.376/2.014
Concordia, 30 de Octubre de 2.014
VISTO el Contrato de Ejecución de obra entre la Municipalidad de Concordia y el Sr Juan Cruz Cardozo", MI N° 41.629.461 con domicilio en calle San Lorenzo “O” N° 543 de ésta Ciudad y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho contrato LA CONTRATISTA asume la obligación de proveer la mano de obra para la ejecución de CATORCE (14) VIVIENDAS en esta ciudad por un monto de Pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS con TRES CENTAVOS ($2.244.446,03-), quedando el control de dicho contrato a cargo de la Dirección de Viviendas de la Municipalidad de Concordia, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ACU N° 597/2014.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso n) y u) de la ley 10.027 - y sus Modificatorias - Régimen de las Municipalidades es de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ratifíquese en todos sus términos el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre el Sr Juan Cruz Cardozo", MI N° 41.629.461 y la Municipalidad de Concordia, el que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, conforme a lo indicado en el considerando precedente.
ARTICULO 2°.- Dispónese que la Secretaría de Economía y Hacienda y la Contaduría Municipal tomen debida nota.
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBRA 56 Viviendas Bº 8 de Diciembre
OBRA POR ADMINISTRACION
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Presidente Municipal Cdor. Gustavo Eduardo Bordet asistido por el Sr Secretario de Obras y Servicios Públicos Ing. Luis Alberto Benedetto, en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra el Sr JUAN CRUZ CARDOZOMI N° 41.629.461 denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia OBRA POR ADMINISTRACION, convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la PROVISION DE MANO DE OBRA para la construcción de catorce (14) viviendas en la ciudad de Concordia, conforme Convenio Particular suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia ACU N° 597/14 - OBRA POR ADMINISTRACION.- - -
SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutara en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que consta de:
a) Proyecto: Planos - Especificaciones Técnicas, Computo de Materiales, Presupuesto detallado, Plan de Trabajo, Detalles Constructivos, Reglamentos Operativos, etc. que constituirán las Bases y Condiciones para la ejecución de las obras.-
b) Las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los Gobiernos Nacional, Municipal-
c) La Ordenanza N° 35355. - - - - - - - - - -
TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA del presente - - - - - - - - - - -
CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS con TRES CENTAVOS ($ 2.244.446,03.), acorde detalle de Anexo N° II .- -- - - - -
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato, plazo en el que LA CONTRATISTA se obliga a cumplir el Plan de Trabajos que determina el ANEXO I - Documentación del Contrato, sin interrupciones y hasta la entrega de la obra completamente terminada dentro del plazo previsto en la presente cláusula. - -
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento .mediante libro de Nota de Pedidos.- - - - - - - - -
En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución.
De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.- - - - - - - -
Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la
Municipalidad a resolver el contrato.
SEXTA: MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS. SI LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.- - - - - - -
SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. SI LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.- La multa que se aplique por demora en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas.
Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.- - - - - - - - - - -
OCTAVA: MEDICION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en períodos mensuales conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la Inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el Representante Técnico de LA CONTRATISTA.--
Según lo establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin.
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de medición.--------
NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.--------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de la “CONTRATISTA”.-------------------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondode Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.--------------
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS).------------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.---------
El Certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.-----
LA MUNICIPALIDAD exigirá a LA CONTRATISTA, antes del pago del Certificado pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.-----------
DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en Su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.-------
DECIMA PRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N° 1295/2002 del sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.----------
DECIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.---------
DECIMA TERCERA: MATERIALES: La Municipalidad proveerá los materiales necesarios para fa obra. LA CONTRATISTA deberá disponer de espacio de acopio, asegurar el resguardo de los mismos, su correcta utilización. Bajo ningún concepto LA CONTRATISTA podrá retirar materiales de la obra, salvo autorización por escrito de la Inspección.-------
DECIMA CUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.-------
DÉCIMA QUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses. Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.-----
DECIMA SEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.-------
DECIMA SEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.-------------
DECIMA OCTAVA: COORDINACION DE TAREAS: La inspección técnica de “LA MUNICIPALIDAD” y el representante técnico mencionado en la CLAUSULA DECIMA del presente Contrato, coordinarán las tareas y los rubros de obra de manera tal que los proyectos (sectores) avancen simultáneamente, sin interferencia ni superposición y la construcción progrese, culmine y funcione como unidad de proyecto.----------------
DECIMA NOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” entregará el terreno limpio, nivelado a cota replanteo, con provisión de luz yagua de construcción y obrador.
Asimismo, proveerá de un depósito para acopio de materiales y los medios para su traslado a obra. También proveerá un cartel de obra donde se consignará el nombre del proyecto, el monto y fuente de inversión.
Por su parte, “LA CONTRATISTA” cubrirá, en coordinación con las restantes firmas constructoras participantes en la Obra, los turnos de sereno que fueran necesarios para la efectiva custodia de materiales y herramientas en obra, siendo todas ellas solidariamente responsables por los faltantes que se produzcan.------
VIGESIMA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ordenanza N° 22715 de Obras Publicas
2.- Ley Provincial N° 6351 Obras Publicas
DOMICILIOS LEGALES A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle San Lorenzo “O” N° 543 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo, a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los............ días del mes de……..del año dos mil catorce. - - - - - - -
Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.