Official Gazette No. 2641 - Concordia, October 13, 2015

Concordia, 8 de Octubre de 2015.
Expte. N° 21.674-DE-

ORDENANZA SOBRE AUTORIZACIÓN AL SR. PDTE. MPAL. A TOMAR
LICENCIA DESDE EL 13 AL 25/10/2015.------

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CONCORDIA
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

ARTICULO 1º.- Autorizar al Señor Presidente Municipal, Cdor. GUSTAVO EDUARDO BORDET, a hacer uso de licencia en el ejercicio de sus funciones desde el día martes 13 de Octubre de 2015 y hasta el día domingo 25 de Octubre de 2015 inclusive, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Artículos 96°, 104°, 108° Inciso i) de la Ley N° 10.027 modificada por la Ley N° 10.082 y el Artículo 234° in fine de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES “EVA PERÓN”, 8 de Octubre de 2015.

Dr. R. MARIANO GIAMPAOLO
Vice-Pdte. 1º
a/c Presidencia
Dra. DELIA TALLARICO DE SOAGE
Secretaria

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 13 de Octubre de 2.015

ORDENANZA Nº 35.562

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Dr. ALEJANDRO JORGE CASAÑAS
Vicepresidente Municipal
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal.

---

DECRETO N° 981/2.015
Concordia, 2 de Octubre de 2.015

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1.173.558 y, 

CONSIDERANDO:
Que a fojas 22, 23 y 24 del presente Expediente, obran Facturas Tipo “B” N° 0012- 00000002, N° 0012-00000003, N° 0012-00000004, presentada por la firma DEVOL S.A., con domicilio en Ruta Nac. 14, Km. 257, Concordia - Entre Ríos, obrante en el Expediente N° 1.173.558.
Que la misma corresponde a la Licitación Pública N° 13/15, “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR”, dispuesto mediante Decreto N° 567/15, de fecha 9 de Junio de 2015.
Que el importe de dichos comprobantes asciende a la suma total de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 1.386.500,00).
Que obra copia de la Orden de Compra N° 039/15.
Que la Dirección de Presupuesto indica la Partida a la cual debe ser imputado el presente gasto.
Que la Secretaría de Economía y Hacienda toma intervención, autorizando la presente erogación.
Que obra informe de la Dirección de Compras y Suministros.
Que obra intervención de la Contaduría Municipal.
Que mediante Decreto 567/15 de fecha 09/06/2015, por error de tipeo se consignó en el Artículo 1°.-“...Licitación Privada...” el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1°.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en el Expediente Interno N° 1353 Letra “S” del año 2014, correspondiente al Llamado a Licitación Pública N° 13/15, “ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR”, dispuesto mediante Resolución DEM N° 2803/15, de fecha 15 de Abril de 2015”.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinado rectificar el Artículo 1° del Decreto N° 567/15 de fecha 06/06/2015, dejar sin efecto el Decreto 976/15 de fecha 1/10/2015 y autorizar el gasto de referencia tramitado en el presente Expediente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la ley N° 10027 y su    modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Déjese sin efecto el Decreto 976/15 de fecha 1/10/2015, cuya copia obra en Expediente N° 1173558, conforme lo considerado precedentemente.

ARTICULO 2°.- Rectifíquese el Artículo 1° del Decreto N° 5671.15 de fecha 09/06/2015 obrante en el Expediente Interno N° 1353 Letra “S”/15, conforme le expresado en el considerando precedente.

ARTICULO 3º.- Apruébase el gasto y disponese el pago total de PESOS UN MILON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 1.386.500,00), correspondientes a las Facturas tipo “B” Nº 0012-00000002, Nº 0012-00000003, Nº 0012-00000004 correspondiente a la entrega total de la Licitación Pública Nº 13/15, “ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR”, y declarar de legítimo abono dicho importe a la firma DEVOL S.A., conforme lo considerando precedentemente.

ARTICULO 4º.- Imputese la presente erogación de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 1.386.500,00) a las siguiente Partida.
Nº 0.2.90.02.05.07.57 Servicios Públicos $ 1.386.500,00.

ARTICULO 5º.- Disponese que cuando se obtenga la autorización del cambio de destino por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se procederá a realizar el ajuste correspondiente.

ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y oportunamente archívese.

Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
a/c Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal.

---

DECRETO Nº 990/2.015
Concordia, 7 de Octubre de 2.015

VISTO el Expediente Interno N° 49 Letra “G”/2.015 y,

CONSIDERANDO:
Que en el expediente mencionado en el Visto, la Directora de Saneamiento Ambiental dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente solicita se le otorgue al agente GOÑZALO MATIAS INSAURRALDE, Legajo N° 6161, el adicional liquidado bajo el código 192 en igual condición que el resto de sus compañeros.
Que el agente Gonzalo Matías lnsaurralde presta servicios en la Unidad de Servicios Ambientales dependiente de la Dirección de Saneamiento Ambiental desempeñando las funciones que allí se consignan, y a la fecha no se encuentra comprendido en el mencionado beneficio.
Que este Departamento Ejecutivo estima justo incluir al mismo dentro de los alcances de la retribución bajo el código 192 en relación a la función que desempeña, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u) de la Ley 10.027 y modificatorias- Régimen Municipal.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Dispónese se abone al agente GONZALO MATIAS INSAURRALDE, Legajo N° 6161, el adicional identificado como Código 192 - retribución sobre categoría 15 - de conformidad con lo expresado en el Considerando precedente.

ARTICULO 2°.- Establécese que el adicional que por el presente se otorga al agente Gonzalo Matías Insaurralde, Legajo N° 6161, será abonado siempre y cuando el mismo desempeñe y realice las tareas y funciones indicadas al efecto por la titular de la Dirección de Saneamiento Ambiental, quedando automática mente sin efecto al dejar de cumplir las mismas.

ARTICULO 3°.- Remítase a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación. Cumplimentado, envíese copia autenticada a la Dirección de Liquidaciones de la Secretaría de Economía y Hacienda a los fines de su liquidación.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Secretaría de Gobierno y  Coordinación de Gabinete y archívese.

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Dra. MARIA BELEN ESTEVES
Secretaria de Medio Ambiente.

---

DECRETO N° 991/2.015.-
Concordia, 7 de Octubre de 2.015

VISTO la nota cursada por el Club Salto Grande Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que en la nota citada en el VISTO el Vicepresidente y demás autoridades de dicho Club solicitan se declare de Interés Municipal el “Segundo Torneo de Futbol - Categorías 2002 y 2003” organizado por la Escuela de Futbol y la Subcomisión de Futbol del Club Salto Grande Concordia a realizarse los días 20, 21 y 22 de Noviembre de 2015 en nuestra ciudad.
Que dicho evento contará con la participación de todos los clubes de nuestra ciudad y de la provincia como Chajarí y San Salvador y de otras ciudades como los Clubes Gimnasia y Esgrima de la Plata y Talleres de Córdoba.
Que este Departamento Ejecutivo considera procedente declarar de interés municipal el evento presentado.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°) Inciso u) de la Ley N° 10027 y modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal el “Segundo Torneo de Futbol - Categorías 2002 y 2003" organizado por la Escuela de Futbol y la Subcomisión de Futbol del Club Salto Concordia, según lo expresado en los considerandos precedentes.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación Gabinete y archívese.-

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.

---

DECRETO N° 992/2.015
Concordia, 7 de Octubre de 2.015

VISTO, el Expediente Interno N° 845 Letra S/2015 y,

CONSIDERANDO:
Que en el presente Expediente se tramita la rendición de gastos, efectuado mediante Expediente N° 500 Letra S/15, solicitado por la Secretaria de Desarrollo Social, para efectuar la compra de juguetes para los actos de: “Celebración del Día del Niño", en diferentes puntos de nuestra ciudad.
Que obra detalle con los gastos realizados, como así también los comprobantes respectivos.
Qué obra informe de la Contaduría Municipal.
Que éste Departamento Ejecutivo, estima aprobar la rendición de gastos efectuada.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso “u”, de la Ley 10.027 - Régimen de las Municipalidades de Entre.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Apruébese la rendición de gastos efectuada por la Secretaria de Desarrollo Social, GLORIA SILVINA WARNER, DNI N° 12.911.612 y quien cobro el cheque Agente TELLECHEA LUIS, DNI N° 20.098.099, por un importe de PESOS NOVENTA MIL ($90.000), destinados a la compra de juguetes para los actos de: “Celebración del Día del Niño”, en diferentes puntos de nuestra ciudad, conforme a la planilla de gastos adjunta.

ARTICULO 2°.- Gírese a la Contaduría Municipal.

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.

---

DECRETO 993/2.015.-
Concordia, 7 de Octubre de 2.015

VISTO que mediante Ordenanza N° 35.556 se promulgó la Modificación de Presupuesto General de la Administración Municipal para el Ejercicio  Económico 2.015 y

CONSIDERANDO:
Que este Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de una conecta registración de la información presupuestaria debe efectuar la distribución administrativa pertinente de los créditos presupuestarios aprobados en la Ordenanza citada en el Visto.
Que la Dirección Presupuesto y la Secretaría de Economía Hacienda han tomado conocimiento de la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por los Artículos 107º) incisos q), u) y 147º de la Ley 10.027

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese la distribución de la partidas de la Modificación del Presupuesto de Gastos de la Administración Pública Municipal para el ejercicio Económico 2.015, establecidas en la Ordenanza N° 35.556 de acuerdo a la planilla analítica que forma parte integrante del presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Remítase copia del presente al Honorable Concejo Deliberante a  los fines de su conocimiento y demás efectos.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
Prof. ESTOR DARIO LOGGIO
Secretario de Producción y Trabajo
EDGARDO DARIO KUEIDER
Secretario de Gestión participativa para el Desarrollo Local
Cr. JOSE HORACIO BECHARA
Secretario de Turismo.

---

DECRETO N° 996/2.015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “UNION y FRATERNIDAD” Limitada y,

CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el "Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal".
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutará de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo “UNION y FRATERNIDAD” Limitada representada por su Presidente KRENZ, MABEL DNI N° 12.457.295 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL MANZANA N° 46875 MANZANA N° 1590/20 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153.247. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.851,49), los cuales se destinarán al pago de la mano Excavación y Colocación de Cañería Cloacal PVC Ø 110mm y distribución de agua fría, tendido y materiales de PP Ø 13 mm Excavación y colocación de cámara de inspección premoldeada p/sistema cloacal, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa correspondiente a Beneficiario N° 22 del grupo C que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “UNION y FRATERNIDAD”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONTRATO DE OBRA
"PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR
ADMINISTRACION MUNICIPAL"
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI N° 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “UNION y FRATERNIDAD” representada por su Presidente KRENZ, MABEL DNI N° 12.457.295, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “LA COOPERATIVA”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el "Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal" en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL 46875 MANZANA N° 1590/20 - PARTIDA PROVINCIAL N° 153.247 Según Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre, entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal N° 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013, protocolizado mediante ACU 132/13 y por Resolución del Directorio Provincial N° 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV4 (Baño Lavadero-Dormitorio)--------------

SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para "El Programa" lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario N° 22---------

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.851,49), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la  realización de Excavación y Colocación de Cañería Cloacal PVC Ø 110mm y distribución de agua fría, tendido y materiales de PP Ø 13 mm. Excavación y colocación de cámara de inspección premoldeada p/sistema cloacal, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa. Ello implica la ejecución de la Mejora prevista hasta su finalización, e incluye los honorarios profesionales del Representante Técnico y del Contador, seguro, aportes y monotributo. LA MUNICIPALIDAD" tendrá a su cargo la provisión de los materiales.---------------------------

CUARTA: Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA COOPERATIVA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de siete (7) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA-------------
SEXTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------

SEPTIMA: El responsable Técnico del Programa por parte de la Municipalidad Arquitecto LUIS ERNESTO RIOS, designado mediante Decreto N° 706/2013 de fecha 17 de Mayo de 2013, será el responsable de extender la certificación de Obra.----------

OCTAVA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes---------

NOVENA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual "La Cooperativa" se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente Indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad” Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática.--

DECIMA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “La Municipalidad”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder público, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------

DECIMA PRIMERA: "LA COOPERATIVA" celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero. M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del  ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”  “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------
DECIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado en un único certificado.--------------------

DECIMO TERCERA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “LA COOPERATIVA” designa a KRENZ. MABEL DNI N° 12.457.295, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.------

DECIMO CUARTA: RESCISION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Más allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” las deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o de Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
•    Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
•    Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.---

DECIMO QUINTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.----------------

DECIMO SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre N° 76, y “La Cooperativa” en la calle Belgrano N° 1348, ambos de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales Ordinarios que por fuero y Jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.----------------

Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los un 7 días es de Septiembre del año Dos Mil Quince.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 997/2.015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “UNION y FRATERNIDAD” Limitada y

CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo "UNION y FRATERNIDAD" Limitada representada por su
Presidente KRENZ, MABEL DNI N° 12.457.295 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 3975 MANZANA N° 1525/04 - PARTIDA PROVINCIAL N° 147.146. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.382,38) los cuales se destinaran al pago de la mano Excavación y Colocación de Cañería Cloacal PVC Ø 110mm mampostería de sub muración, ejecución de C.I. Hº de 60x60 con caño de ventilación de PVC Ø 0,63, distribución de agua fría incluye zanjeo tendido compactación y materiales de PP Ø 13mm, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa correspondiente a Beneficiario N° 40 del grupo C que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “UNION y FRATERNIDAD”, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONTRATO DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR
ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI N° 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “UNION y FRATERNIDAD” - representada por su Presidente KRENZ, MABEL DNI N° 12.457.295, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “LA COOPERATIVA”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de  Viviendas por Administración Municipal” en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL 3975 MANZANA Nº 1525/04 - PARTIDA PROVINCIAL N° 147.146. Según Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre, entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal N° 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013, protocolizado mediante ACU 132/13 y por Resolución del Directorio Provincial N° 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV1 +MV6 (Baño y Mejoras y/o refacciones varias terminaciones).---------------------

SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “El Programa”, lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del “proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario Nº 40-------- 

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.382,38), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de Excavación y Colocación de Cañería Cloacal PVC Ø 110mm, mampostería de sub muración, ejecución de C.I. Hº de 60x60 con caño de ventilación de PVC Ø 0,63, distribución de agua fría incluye zanjeo, tendido, compactación y materiales de PP Ø 13mm, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa. Ello implica la ejecución de la Mejora prevista hasta su finalización, e incluye los honorarios profesionales del Representante Técnico y del Contador, seguro, aportes y monotributo.”LA MUNICIPALIDAD" tendrá a su cargo la provisión de los materiales.-------

CUARTA: Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA COOPERATIVA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de siete (7) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA-------------

SEXTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------

SEPTIMA: El responsable Técnico del Programa por parte de la Municipalidad Arquitecto LUIS ERNESTO RIOS, designado mediante Decreto N° 706/2013 de fecha 17 de Mayo de 2013, será el responsable de extender la certificación de Obra.-----------

OCTAVA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes.---------

NOVENA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto; alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática.---------

DECIMA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “La Municipalidad”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder público, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------

DECIMA PRIMERA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado en un único certificado.---------------------

DECIMO TERCERA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “LA COOPERATIVA” designa a KRENZ, MABEL DNI N° 12.457.295, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.------

DECIMO CUARTA: RESCISION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el  contrato se la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo. Más allá de las causales contempladas en la legislación local.
•    Se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” las deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
•    Se considera falta grave por parte de "La Municipalidad" la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
•    Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.---

DECIMO QUINTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.------------------------

DECIMO SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre N° 76, y “La Cooperativa” en la calle Belgrano N° 1348, ambos de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales Ordinarios que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.-----------

Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firman en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los 7 días de mes de Septiembre del año Dos Mil Quince.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 998/2.015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo Limitada “ISHTILART SUR” y.

CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual es se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo “ISHTILART SUR” Limitada representada por su Presidente GOMEZ MARIA OFELlA DNI N° 20.457.388 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 3688 MANZANA N° 9465/17 - PARTIDA PROVINCIAL N° 110.199. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.932,30), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra, de demolición contrapiso existente en comedor y ejecución contrapiso nuevo e=10cm, distribución de agua fría incluye zanjeo, tendido, compactación y materiales de PP Ø 13mm, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa, correspondiente a Beneficiario N° 43 del grupo C, que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo I.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Inciso n) y u), de la Ley Nº 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra, firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “ISHTILART SUR” Limitada, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONTRATO DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR
ADMINISTRACION MUNICIPAL"
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal CL GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI N° 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “ISHTILART SUR” Limitada representada por su Presidente GOMEZ MARIA OFELlA DNI N° 20.457.388, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “LA COOPERATIVA” han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal” en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 3688 MANZANA Nº 9465/17 - PARTIDA PROVINCIAL N° 110.199. Según Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre, entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal N° 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013, protocolizado mediante ACU 132/13 y por Resolución del Directorio Provincial N° 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV6 (Mejoras y/o refacciones varias).--------------

SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “El Programa”, lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario N° 43.----------

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.932,30), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de demolición contrapíso existente en comedor y ejecución contrapiso nuevo e=10cm, distribución de agua fría incluye zanjeo, tendido, compactación y materiales de PP Ø 13mm, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa. Ello implica la ejecución de la Mejora prevista hasta su finalización, e incluye los honorarios profesionales del Representante Técnico y del Contador, seguro, aportes y monotributo. “LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.------

CUARTA: Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA COOPERATIVA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de siete (7) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA.-------------

SEXTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------

SÉPTIMA: El responsable Técnico del Programa por parte de la Municipalidad Arquitecto LUIS ERNESTO RIOS, designado mediante Decreto N° 706/2013 de fecha 17 de Mayo de 2013, será el responsable de extender la certificación de Obra.-----------

OCTAVA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de “La Cooperativa” por los riesgos de trabajo de sus integrantes ---------

NOVENA: PLAZO DE GARANTIA Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual "La Cooperativa" se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección Técnica a cargo de “La Municipalidad” Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática---

DECIMA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “La Municipalidad”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder público, etc. En caso de  resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------

DECIMO PRIMERA: “LA COOPERATIVA” celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.---------------

DECIMO SEGUNDA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado en un único certificado.---------------------

DECIMO TERCERA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “LA COOPERATIVA” designa a GOMEZ MARIA OFELlA DNI N° 20.457.388, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.------------

DECIMO CUARTA: RESCISION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento  grave del mismo. Más allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” las deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas.
•    Se considera falta grave por parte de "La Municipalidad" la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
•    Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LA COOPERATIVA.---

DECIMO QUINTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.----------------------

DECIMO SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre N° 76, y “La Cooperativa” en la calle Jorge Odiard N° 1127, ambos de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales Ordinarios que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.------------------

Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor un solo efecto, a los un 7 días del mes de Septiembre del año dos Mil Quince

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 999/2.015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO, el Contrato de Ejecución de Obra complementaria no contempladas en el “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”, suscripto entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “ISHTILART SUR” Limitada y,

CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal”.
Que el mencionado contrato, se firma en la localidad de Concordia, el cual se ejecutara de acuerdo al siguiente detalle:
Cooperativa de Trabajo "ISHTILART SUR" Limitada representada por su Presidente GOMEZ MARIA OFELlA DNI N° 20.457.388 en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: MANZANA N° 6612: MANZANA N° 1709/13 - PARTIDA PROVINCIAL N° 141551. El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.428,54), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para la realización de excavación y colocación de cañería cloacal PVC Ø 110mm, y distribución de agua fría, tendido y materiales de PP Ø 13mm, excavación y colocación de cámara de inspección p/sistema cloacal insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa., correspondiente a Beneficiario N° 7 del grupo B. que será liquidado en una única certificación.
Que se adjunta dicho Contrato como Anexo l.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, considera pertinente ratificar el contenido del Contrato suscripto.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso n) y u), de la Ley N° 10.027 y sus modificaciones - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Ratificase el Contenido del Contrato de Ejecución de Obra firmado entre la Municipalidad de Concordia y la Cooperativa de Trabajo “ISHTILART SUR” Limitada, de obras complementarias no contempladas en el marco del “PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL” conforme a lo expresado en el considerando precedente, y que como Anexo I se adjuntan al presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, al Honorable Concejo Deliberante, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONTRATO DE OBRA
“PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR
ADMINISTRACION MUNICIPAL”
MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, DNI N° 14.998.054, en adelante “La Municipalidad” por una parte, y la Cooperativa de Trabajo “ISHTILART SUR” Limitada representada por su Presidente GOMEZ MARIA OFELlA DNI N° 20.457.388, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “LA COOPERATIVA”, han convenido celebrar el presente contrato que se ajusta a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la realización de Obras complementarias no contempladas en el “Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración Municipal” en la localidad de Concordia, en el inmueble NOMENCLATURA CATASTRAL: 6612 MANZANA N° 1709/13 - PARTIDA PROVINCIAL N° 141551. Según Convenio Específico de fecha 19 de Marzo del año 2.013 celebrado entre la Municipalidad de Concordia y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Viviendas de la Provincia de Entre Ríos (IAPV) en el marco del PROGRAMA FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ratificado mediante Ordenanza Municipal N° 35.048 de fecha 14 de Mayo del año 2.013, protocolizado mediante ACU 132/13 y por Resolución del Directorio Provincial N° 1.001 de fecha 28 Mayo año 2.013, consistente en la ejecución de un prototipo MV6 (Mejoras y/o refacciones varias).--

SEGUNDA: La obra mencionada en la cláusula primera, se ejecutará en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el Convenio Marco oportunamente suscripto entre los gobiernos Nacional y Provincial para “El Programa”, lo pactado en el Convenio Especifico arriba mencionado, además de la documentación técnica del proyecto de construcción de las mejoras previstas por el Programa para el Beneficiario N° 7.------------

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente Contrato asciende a la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.428,54), los cuales se destinarán al pago de la mano de obra para, la realización de excavación y colocación de cañería cloacal PVC Ø 110mm, y distribución de agua fría, tendido y materiales de PP Ø 13mm, excavación y colocación de cámara de inspección p/sistema cloacal, insumiendo mayor cantidad de mano de obra que la prevista por el programa. Ello implica la ejecución de la Mejora prevista hasta su finalización, e incluye los honorarios profesionales del Representante Técnico y del Contador, seguro, aportes y monotributo, “LA MUNICIPALIDAD” tendrá a su cargo la provisión de los materiales.-----------------

CUARTA: Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA COOPERATIVA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de siete (7) días corridos a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INCIO DE OBRA -------------

SEXTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO”, según obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Tercera.--------

SÉPTIMA: El responsable Técnico del Programa por parte de la Municipalidad Arquitecto LUIS ERNESTO RIOS, designado mediante Decreto N° 706/2013 de fecha 17 de Mayo de 2013, será el responsable de extender la certificación de Obra.-----------

OCTAVA: “LA COOPERATIVA” contratará y pagará una Compañía de seguros por cuenta y orden de "La Cooperativa" por los riesgos de trabajo de sus integrantes.---------

NOVENA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece un plazo de garantía de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir de la firma del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA, periodo en el cual “La Cooperativa” se obliga a realizar todas las tareas necesarias que pudieran surgir como defectos de ejecución y sean expresamente indicados por la inspección     Técnica a cargo de “La Municipalidad”. Habiendo transcurrido el plazo antes mencionado y no habiéndose constatado la existencia de vicio oculto alguno, operará la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras en forma automática.----

DECIMA: DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando “La Cooperativa” invoque causas de fuerza mayor para suspender o retrasar la ejecución de la obra, deberá expresarlo por escrito mediante comunicación a la Inspección Técnica de “La Municipalidad”, dentro de un plazo de 2 (dos) días corridos de producida la causa, aportando los detalles que la originan, entre los que podrán considerarse factores climáticos, casos fortuitos o de fuerza mayor, actos de poder público, etc. En caso de resultar aceptada la justificación se prorrogará el plazo de ejecución en igual tiempo perdido.-------

DECIMO PRIMERA: "LA COOPERATIVA" celebrará dentro de los alcances del Programa un contrato profesional con un Arquitecto, Ingeniero, M.M de Obra o Técnico Constructor matriculado, en carácter de Director de Obra quien como responsable técnico para dirigirla, efectuará la presentación de planos municipales hasta su aprobación, asumiendo todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan del ejercicio profesional. Efectuará la certificación mensual de las Obras conjuntamente con la Inspección Técnica de “La Municipalidad”. “La Cooperativa”, además deberá contratar a un Contador como responsable para el cumplimiento de las obligaciones impositivas y contables.--------------

DECIMO SEGUNDA: FORMA DE PAGO: El monto del contrato de la Cláusula Tercera será liquidado en un único certificado.--------------------

DECIMO TERCERA: REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA: “LA COOPERATIVA” designa a GOMEZ MARIA OFELlA DNI N° 20.457.388, quien actuará en su representación en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso de la obra.----------------------

DECIMO CUARTA: RESCISION DEL CONTRATO: “La Municipalidad” o “La Cooperativa” podrán rescindir el contrato, si la otra parte incurriese en incumplimiento  grave del mismo. Más allá de las causales contempladas en la legislación local, se considera incumplimiento grave por parte de “La Cooperativa” las deficiencias técnicas que comprometan la calidad de las viviendas y su infraestructura, la interrupción de los trabajos sin causa justificada, el abandono de la obra, la no designación del Director de Obra o del Contador y el incumplimiento de sus obligaciones para con los cooperativistas. 
Se considera falta grave por parte de “La Municipalidad” la demora injustificada de efectuar los pagos y la no designación del profesional a cargo de la Inspección Técnica y la demora en la habilitación del lugar de trabajo.
Se considerará causal de rescisión el reiterado mal uso o conservación de materiales en obra (por ejemplo, no protección de bolsas de aglomerantes, doblado de chapas, golpes en las aberturas y caños, etc, enumeración no taxativa), lo que será responsabilidad imputable a LACOOPERATIVA.--------------------------------

DECIMO QUINTA: Cuando las circunstancias lo requieran, una de las partes podrá convocar a la otra con carácter obligatorio por escrito y con 24 (veinticuatro) horas de antelación, a reunirse para tratar y resolver temas inherentes al cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, sin perjuicio de las comunicaciones escritas que sea pertinente realizar. Este mecanismo de reuniones no reemplaza ni contradice a ninguna de las instancias previamente establecidas en los artículos anteriores, sino que las complementa a los efectos de brindar detalladamente opiniones, explicaciones, capacitaciones y todo otro intercambio que resulte necesario y conveniente a fin de que se cumplan los objetivos del Programa.-------------

DECIMO SEXTA: DOMICILIOS LEGALES: Para todos los motivos legales del presente contrato, la Municipalidad de Concordia constituye domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre N° 76, y “La Cooperativa” en la calle Jorge Odiard N° 1127, ambos de la localidad de Concordia y se someten de común acuerdo a los Tribunales Ordinarios que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.-------------

Estando ambas partes de acuerdo en todas las cláusulas del presente Contrato, se firma en la ciudad de Concordia, tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los  7 días del mes de Septiembre del año dos Mil Quince.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO

---

DECRETO N° 1.000/2.015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO la Cláusula rectificatoria al Contrato celebrado entre la Cooperativa de Trabajo 22 de Abril del B° Cabo 1º Sendros Ltda. y la Municipalidad de Concordia Ratificado por Decreto N° 1139/2014;y,

CONSIDERANDO:
Que la misma tiene por finalidad rectificar el referido Contrato.
Que en el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Cooperativa de Trabajo “22 de Abril del B° Cabo 1 Sendros Ltda.” Cuit N° 30-70900361-1 Inaes y la Municipalidad de Concordia ratificado por Decreto N° 1139/2014, se consignó por error involuntario en la Cláusula Tercera del mismo un monto inexacto.
Que con el objeto de rectificar este equivoco y sanear el referido Contrato, las partes Municipalidad de Concordia y Cooperativa de Trabajo Por un Nuevo Progreso Limitada, acuerdan rectificar dicha cláusula.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, Según T.O Dto.4706/12 del Poder Ejecutivo Provincial

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Rectifiquese la Cláusula Tercera del Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Cooperativa de Trabajo “22 de Abril del B° Cabo 1º Sendros Ltda.” Cuit N° 30-70900361-1 Inaes y la Municipalidad de Concordia ratificado por Decreto N° 1139/2014, el que quedara redactado de la siguiente manera:
“TERCERA: Monto del contrato. El Monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHENTA Y DOS CON 89/100 ($ 10.082.89) comprendiendo los siguientes conceptos Mano de  Obra por los trabajos a realizar honorarios profesionales del Representante Técnico de Obra y el contador de la Cooperativa, seguro y aportes de Monotributo de la Cooperativa, y Otros”

ARTICULO 2°.- Tengase presente el presente Decreto el que formara parte integrante del contrato referido en el Artículo 1° del mismo.

ARTICULO 3°.- Comuníquese y remítase a la Dirección de Compras y Suministros.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

ACUERDAN CLAUSULA RECTIFICATORIA

Que en el Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la Cooperativa de Trabajo 22 de Abril del Bº Cabo 1º Sendros Ltda.” Cuit Nº 30-70900361-1 Inaes y la Municipalidad de Concordia ratificado por Decreto Nº 1139/2014, se consignó por error involuntario en la Cláusula Tercera del mismo un monto inexacto.
Que con el objeto de rectificar este equivoco y sanear el referido Contrato, las partes Municipalidad de Concordia y Cooperativa de Trabajo 22 de Abril del Bº Cabo 1º Sendros Ltda., acuerdan rectifica dicha cláusula la que queda redactada de la siguiente forma:
“TERCERA: Monto del contrato. El Monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHENTA Y DOS CON 89/100 ($10.082,89), comprendiendo los siguientes conceptos: Mono de Obro por los trabajos a realizar, honorarios profesionales del Representante Técnico de Obra y el contador de la Cooperativa, seguro y aportes de Monotributo de la Cooperativa, y Otros”

ACTA INICIO DE OBRAS
- MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA-

En la ciudad de Concordia, a los 17 días del mes de Septiembre de 2014, reunidos en el lugar donde se ejecuta la obra Bº JOSE HERNANDEZ 26 Viviendas, SECTOR COOPERATIVAS, obra a realizar en el marco del Convenio del “Programa Federal de Integración Socio comunitaria”, del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL. INVERSION PUBLICA y SERVICIOS DE LA NACION, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANA Y VIVIENDA, ACU S.S.D.U. y V N° 52/2012, primera etapa 48 viviendas. Se da inicio al completamiento de los trabajos de construcción de 4 (CUATRO) viviendas e infraestructura, según proyecto y contrato de ejecución de obra, celebrado con la Cooperativa de Trabajo “SOL NACIENTE” Ltda., rescindido oportunamente y recontratado para su finalización a la Cooperativa de Trabajo “22 DE ABRIL Bº CABO SENDRÓS” Ltda.
Por una parte en representación de la cooperativa de Trabajo 22 DE ABRIL Bº CABO SENDRÓS Ltda., Matrícula N° 26913 INAES, su responsable técnico MIGUEL ANGEL CABALLERO - De profesión: Maestro Mayor de Obra Matrícula Nº 6-1651 por otra parte y en Representación de la Municipalidad de Concordia el Arquitecto LUIS MARIA S. D AVILA, DNI N° 10.072.025, en su carácter de Director Municipal de Viviendas e inspector de obra, y a los fines de dar por iniciadas las obras conforme a lo estipulado en el Contrato de Ejecución de Obra arriba citado. Siendo las 8,00 Hs. se da por terminado el acto firmando los presentes de conformidad.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 1.001/2.015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO el Contrato de Obra suscripto entre la Municipalidad de Concordia y el Sr EDUARDO MARCELO CHEZZI CUIT N° 20-17309909-7 con domicilio en calle San Juan N° 2186 de Concordia; y

CONSIDERANDO:
Que dicho contrato tiene por objeto la ejecución de la obra cordón cuneta, badenes y movimiento de suelo, limpieza y compactación de lotes como adicionales a la obra Cuarenta (40) Viviendas más Infraestructura (ACU N° 1703/12), obra, que se ejecuta en el Bº Benito Legeren de Concordia en los inmuebles identificados como Manzanas N° 4138 y 4128 - conforme Convenio Particular oportunamente suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de  Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia - ACU N° 0627/15
Que dicha obra, por un monto PESOS UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO con SIETE CENTAVOS ($ 1.707.364,07) se ejecuta en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Municipio de Concordia.
Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal considera atinente dictar el presente Decreto, que se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Téngase presente el Contrato de Ejecución de Obra, que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto, suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y el EDUARDO MARCELO CHEZZICUIT N° 20-17309909-7 conforme a lo indicado en el considerando precedente

ARTICULO 2°.- Dese intervención a la Dirección de Contaduría y Tesorería Municipal.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

CONTRATO DE OBRA
OBRA: POR AMPLIACION DE CONTRATO de la OBRA 40 VIVIENDAS MAS
INFRAESTRUCTURA ACU N° 1703/12 - BENITO LEGEREN

En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada en este acto por el Señor Presidente Municipal asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, en adelante-denominado “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la  otra la firma unipersonal EDUARDO MARCELO CHEZZI CUIT N° 20-17309909- 7 denominada en lo sucesivo “LA CONTRATISTA”, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, Municipio de Concordia - Cuarenta (40) Viviendas más Infraestructura - ACU N° 1703/12 según Contratación Directa Decreto N° 1254/2012, convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las presentes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO: el presente contrato tiene por objeto la EJECUCION DE LA OBRA: cordón cuneta, badenes y movimiento de suelo, limpieza y compactación de lotes COMO ADICIONALES A LA OBRA Cuarenta (40) Viviendas más Infraestructura (ACU N° 1703/12), obra que se ejecuta en el Bº Benito Legeren de Concordia en los inmuebles identificados como Manzanas N° 4138 y 4128 - conforme Convenio Particular oportunamente suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos y La Municipalidad de Concordia - ACU N° 0627/15.----------

SEGUNDA: El presente Contrato se celebra con la empresa adjudicataria de la Contratación Directa Decreto N° 1254/2012 de acuerdo a la clausula Primera del Respectivo Convenio Particular ACU N° 0627/15.--------------

TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación de la presente obra se efectúa por el sistema de “AJUSTE ALZADO” obra total consumada por la cantidad de dinero establecida en la Cláusula Cuarta, a excepción de las redeterminaciones de precio que reconozca la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda conforme el mecanismo previsto en la CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA del presente.---------

CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato asciende a la suma total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO con SIETE CENTAVOS ($ 1.707.364,07).-

QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de DOS MESES (02) a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO DE OBRA, la que se confeccionará dentro de los diez (10) días de la firma del Contrato.---------
Este plazo se podrá ampliar, si así lo solicita LA CONTRATISTA, para compensar los días por factores climáticos (lluvias o secuelas de lluvias), fuerza mayor, caso fortuito, etc. Este reconocimiento lo hará la Inspección de Obra, en base a lo registrado y constatado por ésta. LA CONTRATISTA deberá solicitar este reconocimiento mediante libro de Nota de Pedidos.----------
En caso de resultar aceptada la justificación, se prorrogará el plazo de ejecución. De no mediar causas justificada “LA CONTRATISTA” será pasible de aplicación de las sanciones previstas en el presente contrato.- Transcurridos veinte (20) días de mora en la entrega dará derecho a la Municipalidad a resolver el contrato.----

SEXTA: MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo o Iniciación, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que estas han dado comienzo a partir del Acta de Iniciación de los trabajos, dando derecho a LA MUNICIPALIDAD a resolver el contrato.---------

SEPTIMA: MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Si LA CONTRATISTA no terminara los trabajos en el plazo convenido en la CLAUSULA QUINTA, o no les diera total o correcta terminación dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2 por mil) del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demoras en la iniciación no autoriza a LA CONTRATISTA a tener por prolongado el plazo de la obra en el número de días correspondientes a aquellas. Solo se incluirán en el computo del plazo contractual las prorrogas y ampliaciones concedidas.-----------

OCTAVA: MEDIACION DE LA OBRA: LA MUNICIPALIDAD certificara los trabajos en periodos calendarios, al final de cada mes, conforme a las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la inspección, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Viviendas, suscribiendo dicho certificado en forma conjunta con el establecido en el Convenio Particular, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de verificar el estado de la obra por medio de la persona que designe para tal fin---------
El certificado será emitido dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de mediación.

NOVENA: FORMA DE PAGO El pago se efectuará dentro de los Treinta (30) días de emitido el Certificado de Obra. Los mismos se supeditan a los términos y condiciones del Convenio suscripto con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.--------------
La mencionada Subsecretaría asume exclusivamente el pago de la presente obra sujeto a la existencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes. La inexistencia de recursos presupuestarios disponibles suficientes por parte de dicha Subsecretaría, no dará lugar a reclamo alguno a la Municipalidad de Concordia, por parte de LA CONTRATISTA.------------
Del importe del Certificado de Obra se deducirá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo., importes que serán retenidos como garantía de la ejecución de obra y serán devueltos a LA CONTRATISTA una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra.----
El fondo de Reparo podrá ser sustituido por Pólizas de Caución contratadas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).-----------
En toda ampliación de obra o en los adicionales y/o imprevistos que se autoricen, se deberán reajustar las garantías correspondientes.------
El certificado de pago no implica la recepción de la obra a que él se refiere.-----
Pertinente, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las leyes previsionales, impositivas y de seguros.-----------

DECIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO. LA CONTRATISTA designara un representante técnico para que lo asista específicamente en esta obra. El mismo será, ingeniero civil o en construcciones, arquitecto o maestro mayor de obra matriculado en su respectivo colegio de profesionales y habilitado por el mismo Tal designación deberá ser comunicada a LA MUNICIPALIDAD mediante nota de estilo.----

DECIMAPRIMERA: REDETERMINACION DE PRECIOS Será de aplicación al presente Contrato el mecanismo de redeterminación de precios dispuesto por Decreto Nacional N° 1295/2002 sus Normas Complementarias y Modificaciones, teniendo como fecha base el mes de la firma del Convenio Particular mencionado en la Cláusula Primera del Presente.

DECIMASEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LEYES IMPOSITIVAS, PREVISIONALES, LABORALES Y DE SEGUROS: LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con las disposiciones vigentes en lo referente a leyes laborales, impositivas y de seguros.-----
Deberá contar y presentar previo al inicio de los trabajos la contratación por el personal afectado a la obra, de los siguientes seguros: Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), conforme lo establecido las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el trabajo y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos en el trabajo, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra. El incumplimiento de la obligación precedente será causal de rescisión del presente contrato.

DECIMATERCERA: LA MUNICIPALIDAD, previo a la firma del presente Contrato, exigirá la presentación de la póliza de caución en concepto de Garantía de ejecución de contrato, la que cubrirá el cinco por ciento (5%) del importe total de la obra.----------

DECIMACUARTA: RECEPCION PROVISORIA Concluidos los trabajos encomendados por presente, y en tanto no hubiere observaciones de la Inspección, LA MUNICIPALIDAD, a través de la Inspección extenderá dentro de los treinta (30) días de solicitada por LA CONTRATISTA el Acta de Recepción Provisoria de las obras acto que se realizará por intermedio de la Inspección.-------------
Para el caso que las obras no estuvieran conforme a planos, especificaciones técnicas, se diferirá su recepción provisional hasta que se proceda a corregir los defectos enunciados por la Inspección. Si LA CONTRATISTA no procede a la corrección observada en los plazos que fije la Inspección de Obra, LA MUNICIPALIDAD podrá hacerlo por cuenta de aquella afectando el gasto a las sumas que estuvieren pendiente de pago, o se descontara del depósito de garantía.-------------

DÉCIMAQUINTA: PLAZO DE GARANTIA: Se establece en seis (06) meses.
Entre la recepción provisoria y la definitiva regirá este plazo de conservación y garantía durante el cual el contratista es responsable de la conservación de desperfectos y de aquellos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.----

DECIMASEXTA: RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo fijado en la CLAUSULA DECIMA QUINTA se procederá a la recepción definitiva que se formalizara de la misma manera que la prevista para la Recepción Provisoria (CLAUSULA DECIMA CUARTA) previa verificación del buen estado de las obras y correcto funcionamiento de las mismas.-

DECIMASEPTIMA: RESCISION Será causal de rescisión el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte de LA CONTRATISTA.
Asimismo, será causal de rescisión el hecho de verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el veinte por ciento (20%) del avance físico acumulado, autorizando a LA MUNICIPALIDAD a disponer unilateralmente y de pleno derecho la resolución del contrato, reclamando daños y perjuicios que se produjeran.---------

DECIMAOCTAVA: Cualquier divergencia que pudiera surgir, tanto en la ejecución de la obra encomendada como en la interpretación del presente contrato, que no estuviera previsto en el mismo, se resolverá teniendo en cuenta la normativa que se detalla a continuación y en el siguiente orden de prelación:
1.- Ley Provincial N° 6351 de Obras Publicas.-

DECIMANOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: La obra de referencia mencionada en la Cláusula Primera, se ejecutará en un todo de acuerdo al Proyecto aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y administrado por la Municipalidad de Concordia. La documentación necesaria se encuentra a disposición de LA CONTRATISTA a través de la Dirección de Obra.-----------

DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, LA MUNICIPALIDAD constituye domicilio en calle B Mitre N° 76 de la ciudad de Concordia y “LA CONTRATISTA” en calle San Juan N° 2186 de la ciudad de Concordia Provincia de Entre Ríos, sometiéndose de común acuerdo a los Tribunales que por fuero y jurisdicción corresponden al domicilio de la Municipalidad de Concordia y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.----------
En un todo de acuerdo con lo manifestado en las cláusulas del presente contrato, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Concordia a los día ---------del mes-------de del año dos mil quince.---------

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO Nº 1.002/2.015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO, el Convenio de Rescisión de Obra, celebrado entre el Ing. REINALDO WALTER CRAVERO, D.N.I N° 20.457.106 y la Municipalidad de Concordia, y;

CONSIDERANDO:
Que el presente Convenio celebrado entre el Ing. REINALDO WAL TER CRAVERO, D.N.I N° 20.457.106, con domicilio real en calle Santa María De Oro N° 229 de nuestra ciudad, en su carácter de Presidente de Directorio de la firma CONKRET S.A. y la Municipalidad de Concordia, representada por el Señor Presidente Municipal, Contador GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por el Señor Secretario de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero LUIS ALBERTO BENEEDETTO, tiene como objeto Rescindir la obra:
“PROLONGACION DE RED COLECTORA CLOACAL, DISTRIBUIDORA DE AGUA Y EJECUCIÓN DE CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA EN EL BARRIO EL SILENCIO.
Que este Departamento Ejecutivo Municipal, estima oportuno ratificar el mencionado. Convenio que forma parte integrante del presente Decreto como ANEXO I.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso u y u de Ley Nº 10.027 – modificada a través de la ley Nº 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos el Convenio de Rescisión de Obra, celebrado entre el Ing. REINALDO WALTER CRAVERO, D.N.I N° 20.457.106, con domicilio real en calle Santa María De Oro N° 229 de nuestra ciudad, en su carácter de Presidente de Directorio de la firma CONKRET S.A. y la Municipalidad de Concordia, representada por el Señor Presidente Municipal, Contador GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido por el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero LUIS ALBERTO BENEDETTO, tiene como objeto Rescindir la obra: “PROLONGACIÓN DE RED COLECTORA CLOACAL, DISTRIBUIDORA DE AGUA Y EJECUCIÓN DE CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA EN EL BARRIO EL SILENCIO”, Licitación Privada N° 02/15, cuyos antecedentes obran en el Expediente Interno N° 1363 Letra “S” del año 2014.

ARTICULO 2°.- Disponer que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma mencionada en el Artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Girar a los efectos dispuestos a la Dirección de Compras y Suministros.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

CONVENIO DE RESCISIÓN DE OBRA

En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil quince, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada por su Presidente Municipal, Don. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido en este acto por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. LUIS BENEDETTO, constituyendo domicilio en la calle Bartolomé Mitre N° 76, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra la EMPRESA CONKRET S.A. representada por su Presidente Ing. REINALDO WALTER CRAVERO D.N.I. N° 20.457.106, constituyendo domicilio en calle Santa María de Oro N° 229, en adelante LA CONTRATISTA convienen de común acuerdo lo siguiente:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD adjudicó a la CONTRATISTA, mediante Licitación Privada N° 02/15, cuyos antecedentes obran en Expediente Municipal Nº 1.363 “S”/14 la ejecución de la Obra “PROLONGACIÓN DE RED COLECTORA CLOACAL, DISTRIBUIDORA DE AGUA Y EJECUCIÓN DE CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA EN EL BARRIO EL SILENCIO”, con un plazo de obra de 90 días.

SEGUNDA: La mencionada red de infraestructura sanitaria fue realizada dentro de la Obra “CONSTRUCCION 68 VIVIENDAS EN EL BARRIO EL SILENCIO” del “PROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS” que fuera adjudicada oportunamente a la Empresa CONKRET S.A.

TERCERA: Por lo expresado en la cláusula SEGUNDA, de común acuerdo, las partes resuelven rescindir la obra “PROLONGACIÓN DE RED COLECTORA CLOACAL, DISTRIBUIDORA DE AGUA Y EJECUCIÓN DE CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA EN EL BARRIO EL SILENCIO”.

CUARTA: La finalización de esta obra no originará reclamos de ningún tipo para ninguna de las partes.

QUINTA: LAS PARTES constituyen domicilio especial a todos los efectos del presente Convenio, en las direcciones que se consignan en el encabezado, y donde se tendrán por validas todas las notificaciones y comunicaciones que allí se les dirijan. La modificación de tal domicilio especial deberá ser notificada a la otra parte de un modo fehaciente y producirá efectos a partir del quinto (5) día hábil de recibida tal comunicación. Para todos los efectos legales del presente Convenio, las partes acuerdan poner fin a sus controversias agotando en primer término las negociaciones directas. No logrando encontrarse una solución con los medios propuestos en la presente cláusula, procurarán por la vía judicial. Los tribunales competentes serán los Tribunales ordinarios de la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos.

No siendo para mas, previa lectura y ratificación del presente firman LAS PARTES, tres ejemplares de un mismo tenor y efectos en el lugar y fecha ya indicada.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 1.003/2.015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO el Convenio de Colaboración suscripto en Octubre de 2015, entre la Fundación Manos Abiertas y la Municipalidad de Concordia y,

CONSIDERANDO:
Que esta iniciativa tiene como finalidad colaborar con la institución antes citada, con el propósito de posibilitar la contención y formación de niños y adolescentes de la Zona de Benito Legerén, Departamento Concordia.
Que con el objetivo concreto de dicha colaboración consiste en brindar a la Fundación Manos Abiertas un aporte mensual de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500), por periodo de seis (6) meses a partir de Octubre de 2015.
Que el aporte mencionado en el párrafo anterior se abonará contra rendición de cuentas en forma mensual. La aprobación de cada rendición por del Municipio, dará lugar a la tramitación de un nuevo pago, de lo contrario no se librará ninguna suma de dinero sin el cumplimiento de lo señalado.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Inciso a, n, ñ, y u, dé la Ley 10.027 - modificada a través de Ley N° 10.082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Téngase presente en todos sus términos, el Convenio de Colaboración suscripto en Octubre de 2015, entre la Fundación Manos Abiertas y la Municipalidad de Concordia, y cuyo Anexo forma parte del presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Reconocer y abonar el mes de Octubre de 2015, y los pagos que se devenguen hasta cumplimentar el periodo de seis (6) meses a la Fundación Manos Abiertas, de la Ciudad de Concordia, representada por su Presidente MARGARITA GODOY, DNI N° 11.840.770, y la Señora ELENEA PANDOLFI, DNI N° 11.255.222, en su carácter de Secretaria de la mencionada Fundación, la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500), con cargo de rendición, en virtud del cumplimiento del Convenio ratificado entre la Municipalidad de Concordia y la Fundación, debiendo la Secretaria de Desarrollo Social, iniciar el trámite administrativo de pago mensual correspondiente a los meses subsiguientes.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio, en la partida Presupuestaria: 0.4.90.01.03.04.34.02 Gobierno.

ARTICULO 4°.- Girar a la Contaduría a sus efectos, comuníquese, publíquese y archívese.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social

MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA. FUNDACION MANOS ABIERTAS
CONVENIO DE COLABORACION

En la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, a los un días del mes de Octubre del año dos mil quince, entre la MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA, representada por su Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, asistido en este acto por los señores Secretarios: Secretaria de Desarrollo Social, GLORIA SILVINA WARNER y Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, constituyendo domicilio en la calle Bartolomé Mitre N° 76, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte y por la otra, la FUNDACION MANOS ABIERTAS - DELEGACION CONCORDIA, Personería Jurídica extendida por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos, mediante Resolución N° 150 D.I.P.J./2004, Matricula 567 representada por su Presidente Sra. MARIA MARGARITA GODOY, DNI 11.840.770, y la Sra. ELENA PANDOLFI, DNI N° 11.255.222, en su carácter de Secretaria, con domicilio en calle Salta N° 490 de la ciudad de Concordia, convienen de común acuerdo las siguientes condiciones.

PRIMERA: La Municipalidad, a través de la Secretaría Gobierno y Coordinación de Gabinete, se compromete a efectuar durante el término de seis (6) meses, contados a partir del mes de Octubre del corriente año, un aporte mensual de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00) con el objeto de permitir la continuidad del funcionamiento de los talleres pedagógicos y artísticos.

SEGUNDA: La FUNDACION MANOS ABIERTAS DELEGACION CONCORDIA asume el compromiso de efectuar las rendiciones de cuentas en forma mensual conforme las normativas municipales vigentes. La aprobación de cada rendición por parte de la Municipalidad, dará lugar a la posterior tramitación de un nuevo pago.

TERCERA: El importe acordado en la Clausula PRIMERA, tendrá como destino y finalidad atender los gastos emergentes del presente Convenio; aplicándose en lo previsto en el marco normativo vigente dentro de la administración pública municipal.

CUARTA: Este convenio tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2016, siempre y cuando no se pierdan los objetivos del mismo o razones de fuerza mayor imposibiliten al municipio continuar haciendo frente al pago del aporte a que alude la CLAUSULA PRIMERA de este documento.

QUINTA: Cualquier aspecto no contemplado en el presente se resolverá, de ser posible, por acuerdo de las partes, considerándose prioritariamente la intención de favorecer con este servicio a los niños y adolescentes del Sector de Benito Legerén de Concordia. De no llegarse a un acuerdo por dicho medio y ante cualquier controversia que pudiera suscitarse en ocasión del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de Concordia, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, constituyendo domicilio a todos los efectos legales, administrativos y operativos en los enunciados ut-supra.

En prueba de conformidad se firma tres (3) ejemplares de un mismo tenor a un a un solo efecto.

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.

---

DECRETO N° 1.006/2.015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO que se debe ausentar en horas de la mañana de la ciudad, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, por temas relacionados con la Administración Municipal y,

CONSIDERANDO:
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, el Señor Secreta rió de. Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicio de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 104° de la ley 10.027, modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 2°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, al Señor Secretario de Economía y Hacienda, Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRUIOLA, perjuicio de sus funciones especificas, a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET
Presidente Municipal
Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda.

---

DECRETO N° 1.007/2015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO la necesidad de contar con personal idóneo en el Departamento de Notificaciones Masivas, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, y,
CONSIDERANDO:
Que en ese sentido se hace necesario afectar a un agente que reúna los requisitos para el desarrollo de tareas y funciones inherentes al área.
Que conforme a lo expresado y en virtud de la necesidad de contar con un recurso humano calificado se estima pertinente dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos q) y u) de la ley 10.027 - Régimen Municipal;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Desafectase a partir del día siguiente al de su notificación a la agente legajo N° 5917, Daiana Rosina Mozetic, D.N.I. N° 34.042.560, dependiente del Honorable Concejo Deliberante.-

ARTICULO 2°.- Afectase a la agente indicada en el Artículo 1° del presente Decreto al Departamento de Notificaciones Masivas, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda, para realizar tareas inherentes al área.-

ARTICULO 3°.- Asígnese a la agente mencionada un adicional del Departamento notificaciones, mediante el código 486.-

ARTICULO 4°.- Remitir a la Dirección de Recursos Humanos a los fines de su conocimiento, toma de razón y notificación, cumplimentado dar conocimiento a la Contaduría Municipal, Dirección de Liquidaciones y oportunamente el legajo personal del citado agente.-

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, y archívese.

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 1.009/2.015
Concordia, 8 de Octubre de 2.015

VISTO; las actuaciones obrantes en Expediente N° 34 Letra “R”/2015 y 33 “R”/2015, y;

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1 del Expediente N° 33 “R”/2015 el Agente Mensual JUAN DE DIOS RIOS M.I. N° 11.864.365, Legajo 1713, presenta la renuncia al cargo a partir del 01 de agosto de 2015, para acogerse a los beneficios de la Jubilación por Invalidez, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra Resolución N° 2452 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de la Jubilación por Invalidez al Agente JUAN DE DIOS RIOS.
Que a fojas 5 la Dirección de Recursos Humanos informa que el Agente JUAN DE DIOS RIOS M.I. N° 11.864.365, Legajo 1713, presta servicios en este Municipio desde el 7 de septiembre de 1983. Revista como personal mensual en la categoría 22º del Escalafón Municipal Dependiente de la Dirección de Mantenimiento de Calles Pavimentadas y Ejecución de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Que a fojas 13 obra Dictamen N° 1574/15 de fecha 21/09/2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107º, Inciso, q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027/11 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 01 de agosto de 2015 la renuncia presentada por el Agente Mensual JUAN DE DIOS RIOS M.I. N° 11.864.365, Legajo 1713, para acogerse a los beneficios de la Jubilación por Invalidez, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 1.010/2.015
Concordia, 9 de Octubre de 2.015

VISTO el Expediente Interno N° 1.388 Letra “D”/2015 y,

CONSIDERANDO:
Que en dichas actuaciones se tramita el reintegro de fondos propios a favor del Director de Especialidades Médicas, Dr. JOAQUIN O LLANE.
Que los fondos allí tramitados originalmente fueron iniciados bajo la forma de “Adelanto de fondos”, reformulándose luego como reintegro de gastos a favor del interesado en virtud a los motivos mencionados en dicho Expediente.
Que el importe reclamado asciende a un total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS UNO ($3.401,00.-), el cual ha sido utilizado para solventar gastos, según motivos expresados por el solicitante con motivo de su participación en el 7° Simposio Internacional “HIV: Una Puesta al día”, realizado en la ciudad de Buenos Aires.
Que obra formulario de rendición de gastos y comprobantes por la suma total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS UNO ($3.401,00.-).
Que obra informe de la Contaduría Municipal.
Que la presente erogación debe encuadrarse en el Artículo 12° Inciso d.1 conforme lo dispuesto en el Articulo 113° de la Ordenanza N° 34.698, como caso de excepción al Decreto N° 29.708.
Que la Dirección de Presupuesto toma la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ), q) y u) de la Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias - Régimen Municipal.

Por ello.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Dejase sin efecto la resolución Nº 7.459/15 obrante en el Expediente Interno Nº 1.388 Letra “D”/2.015

ARTICULO 2°.- Dispónese la Continuidad administrativa de las actuaciones obrantes en el Expediente Interno N° 1.388 Letra “D”/2015, conforme lo, dispuesto en el Artículo 113° de la Ordenanza N° 34.698.

ARTICULO 3°.- Reconócese, apruébese y reintégrese la rendición de gastos obrante en el Expediente Interno N° 1.388 Letra “D”/2015, por el importe total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS UNO ($3.401,00), al Director de Especialidades Médicas, Dr. JOAOUIN O. LLANE, encuadrándose el gasto en el Articulo 12°, Inciso d.1 de la Ordenanza N° 34.698, y como caso de excepción al Decreto N° 29.708, en virtud de los Considerandos precedentes.

ARTICULO 4°.- Impútese el gasto aprobado en el Artículo 2° en la partida presupuestaria N° 0.3.10.01.01.02.21.10 - Salud y Deportes.
ARTICULO 5°.- Téngase por informado al Director de Especialidades Médicas, Dr. JOAQUIN O. LLANE, de lo establecido en el Art. 4º del Anexo I de la Ordenanza N° 34.698.

ARTICULO 6°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.

---

DECRETO N° 1.011/2.015
Concordia, 9 de Octubre de 2.015

VISTO el registro de lluvias informado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA CONCORDIA), el Cronograma de Obra adjunto como anexo I del Convenio Particular, con un plazo de veinte (20) meses, ACU N° 597/2014 de fecho 15 de mayo de 2014, y Acto de Inicio de Obra de fecho 12 de septiembre de 2014, correspondiente a lo obra 56 Viviendas más Infraestructura y Obras Complementarios, que se construye en el barrio 8 de Diciembre, en la modalidad de Administración Municipal; y

CONSIDERANDO:
Que conforme los días de precipitaciones acaecidas en nuestra ciudad, según informe de INTA, hace necesarios reprogramar el cronograma de trabajo, compensando los días por lluvias o secuelas de lluvias, días improductivos luego de las mismos, y en consecuencia rectificando el avance de lo ejecutado con los certificados de medición.
Que el Convenio antes citado, prevé un plazo de ejecución de la obro de VEINTE (20) meses corridos de obra.
Que se adjunta Cronograma con la Reprogramación del Plazo de Obra respaldando el presente Decreto.
Que la obra se inició el 12 de Septiembre de 2014, en consecuencia el plazo de ejecución de obra establecido de 20 meses se extiende hasta el mes de Abril de 2016 inclusive, 
Que la Dirección Municipal de Viviendas en carácter de Director de obra, informa “…esto Dirección considera pertinente y beneficioso para la prosecución de la ejecución de la obra, se reprograme el cronograma de obra, dando continuidad a los contratos de obra con los Contratistas actuales, atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el presente convenio,…”.
Que la obra esta siendo ejecutada con lo modalidad de Obra por Administración Municipal, con contratistas, es de buena calidad constructivo y responde a los requerimientos de relevamientos técnicos y sociales realizados por personal técnico afectado a la Dirección Municipal de vivienda, y que de éstos imparten las instrucciones técnicos y administrativas de Obra, demostrando la voluntad de cumplir con el convenio antes citado, teniendo en cuenta, factores sociales involucrados.
Que la construcción de estas 56 Viviendas tienen como objetivo central, mejorar el hábitat de las familias destinatarias de dichas viviendas y que presenten un alto grado de vulnerabilidad social, por lo que esta Dirección entiende que es de suma importancia terminar las obras acorde a la Obra Contratada y con los contratistas originarios.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10.027 y sus modif. - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Reprográmese el plazo de Ejecución de la Obra 56 Viviendas más Infraestructura y Obras Complementarias, del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Bº 8 de Diciembre, por las razones invocadas en los Considerandos precedentes, conforme según nuevo cronograma que como Anexo I se adjunta y forma parte integrante del presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, remítase a la Dirección de Compras y Suministros

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Ing. LUIS ALBERTO BENEDETTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos.

---

DECRETO N° 1.012/2.015
Concordia, 9 de Octubre de 2.015

VISTO la renuncia presentada por la Agente Municipal Adscripta, Silvina María Molina y,

CONSIDERANDO:
Que la nombrada agente, mediante nota comunica su renuncia como personal adscripto de la Municipalidad de Concordia, por razones de índole personal, a partir 10 de Septiembre de 2.015.
Que la Dirección de Recursos Humanos, ha informado sobre la situación de revista de la citada agente.-
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° inciso u) de la ley N° 10.027 modificada por la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Aceptase la renuncia presentada por la Señora, Silvina María Molina, D.N.I. N° 21.697.047, como Agente Municipal Adscripta con prestación de servicios en la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Concordia, a partir 10 de Septiembre de 2.015, en virtud de lo expresado en el Considerando precedente.-

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 1.013/2.015.-
Concordia, 9 de Octubre de 2.015

VISTO el Expediente Externo N° 1173084, a nombre de HORIZONTE GASES S.R.L. y.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 22 y 22 vuelta, obra fotocopia autenticada del Decreto N° 904/2015, de fecha 07/09/2015, disponiendo el pago del mes de junio/2015 a la Empresa Horizonte Gases S.R.L., cuando lo correcto es lo correspondiente a los meses de mayo y junio, ambos del año 2015.
Que ante ello, obra a fojas 23, informe de la Contaduría Municipal.
Que por tal motivo, es necesario sustituir el Primer Considerando y el Artículo 1°.- del Decreto N° 904/2015, con el propósito de reconocer el gasto de la Factura de fojas 1 Tipo B N° 0002-00016647 y de fojas 6 Tipo B N° 0002-00016646, las que ascienden al importe total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 2.484.-).
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, Incisos ñ) q) u) de la Ley 10027, modificado por Ley 10082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el Primer Considerando del Decreto N° 904/2015, el que quedará redactado de la siguiente manera: “…Que a fojas 1, se agrega factura Tipo B N° 0002-00016647 de la firma HORIZONTE GASES S.R.L., por el importe de PESOS UN MIL TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.036,84.-), y a fojas 6, Factura Tipo B N° 0002-00016646, por el importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 1.447,16.-), destacando que ambas ascienden al importe total de PESOS DOS MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA y CUATRO ($ 2.484.-), correspondiente al cobro por servicios de recolección de residuos patológicos en la Dirección de Especialidades Médicas y Centros de Atención Primaria de la Salud, durante los meses de mayo y junio de 2015…”.

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el Artículo 1° del Decreto N° 904/2015, el que quedará redactado de la siguiente forma: “…Reconócese y apruébese el pago de la Factura B N° 0002-00016647, por el importe total de PESOS UN MIL TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS, ($ 1.036,84.-) correspondiente al período JUNIO/2015 y Factura B N° 0002-00016646, por el importe de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS ($1.447,16.-), correspondiente al mes de MAYO/2015, las que representan un importe total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 2.484.-) y declárese de legitimo abono dicho importe a la firma HORIZONTE GASES S.R.L., debiéndose encuadrar el gasto en el Artículo 12° - Inciso d)1 de la Ordenanza 34.698/11…”.

ARTICULO 3°.- Gírese a la Contaduría Municipal y Tesorería a sus efectos.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, y oportunamente archívese.

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Dr. MARIO HORACIO IMAZ
Secretario de Salud y Deportes.

---

DECRETO N° 1.014/2.015
Concordia, 9 de Octubre de 2.015

VISTO; las actuaciones obrantes en Expediente N° 992 letra “S”/2015, y.

CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, la Agente Mensual SEGOVIA OLGA GRACIELA, MI N 14687669, legajo 1174, presenta la renuncia al cargo a partir del 1° de octubre de 2015 para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Especial, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Que a fojas 2 obra copia de la Resolución N° 3056, de fecha 02/07/2015 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, otorgando el beneficio de la Jubilación Ordinaria Especial, a la Agente SEGOVIA OLGA GRACIELA.
Que a fojas 5 la Dirección de Recursos Humanos informa que la Agente mencionada, presta servicio en este Municipio desde el 18 de enero de 1984 Revista como personal mensual, categoría 24° del Escalafón Municipal, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, Dirección de Minoridad y Familia.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, Inciso, q) y u) de la ley Provincial Nº 10027/11 – Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Aceptase a partir del 1° de octubre de 2015 la renuncia presentada por la Agente Mensual SEGOVIA OLGA GRACIELA, MI N° 14687.669, legajo 1174 para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria Especial, otorgada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y Archívese.

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
GLORIA SILVINA WARNER
Secretaria de Desarrollo Social.

---

DECRETO N° 1.015/2.015
Concordia, 9 de Octubre de 2.015

VISTO que se ha reintegrado a sus funciones, el Señor Presidente Municipal Cr GUSTAVO EDUARDO BORDET, en el día de la fecha y en horas de la mañana y.

CONSIDERANDO:
Que se encontraba a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, el Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete Cr JUAN DOMINGO ORABONA.
Que refrendará el presente Decreto, el Señor Secretario de Economía y Hacienda Cr ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA a cargo de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Sin perjuicio de sus funciones específicas.
Que en consecuencia corresponde proceder a dictar la presente disposición.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por el Artículo 107º, de la ley 10.027 modificada a través de la ley N° 10.082-Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Pónese en posesión de su cargo, al Señor Presidente Municipal. Cr GUSTAVO EDUARDO BORDET a partir del día de la fecha y en horas de la mañana.

ARTICULO 2°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 1.018/2.015
Concordia, 9 de Octubre de 2.015

VISTO que se debe ausentar en horas de la tarde de la ciudad el Señor Presidente Municipal Cr GUSTAVO EDUARDO BORDET por temas relacionados con la Administración Municipal y

CONSIDERANDO
Que se estima pertinente poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete Cr JUAN DOMINGO ORABONA y encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete el señor Secretario de Economía y Hacienda Cr ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA, sin perjuicios de sus funciones especificas.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 104° de la ley 10.027 modificada a través de la ley N° 10 082-Réglmpn de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.-

Por ello

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1°.- Poner a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal al Señor Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Cr. JUAN DOMINGO ORABONA a partir del día de la fecha y en horas de la tarde.-

ARTICULO 2°.- Encargar la atención de la Secretaria de Gobierno y Coordinación de Gabinete al Señor Secretario de Economía y Hacienda Cr ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA sin perjuicio de sus funciones específicas a partir del día de la fecha y en horas de la tarde -

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.

---

DECRETO N° 1.019/2.015
Concordia, 13 de Octubre de 2.015

VISTO que mediante Ordenanza N° 35.562/15, el Señor Presidente Municipal, Cr. GUSTAVO EDUARDO BORDET, ha sido autorizado a ausentarse de la ciudad de Concordia, a partir del día martes 13 de Octubre de 2.015 y,

CONSIDERANDO:
Que el día 13 y hasta el día 25 de Octubre de 2.015 inclusive, el Señor Presidente Municipal, Cr. Gustavo Eduardo Bordet, ha solicitado hacer uso de licencia en ejercicio de sus funciones, solicitando autorización al Honorable Concejo Deliberante.-
Que el Honorable Cuerpo Legislativo, ha prestado la conformidad pertinente, de acuerdo a la normativa vigente.
Que el Artículo 96° de la Ley N° 10.027 modificada por la Ley N° 10.082 establece lo siguiente: ...”ARTICULO 96º.- Son atribuciones y deberes del Presidente del Concejo Deliberante: b) Reemplazar al Presidente Municipal en las situaciones previstas en el Artículo 234° de la Constitución...”
Que el Artículo 104 de la Ley N° 10.027 modificada por la Ley N° 10.082 establece lo siguiente: “...ARTICULO 104º.- El Vicepresidente Municipal tendrá la función de presidir el Concejo Deliberante y en caso de ausencia del Presidente Municipal, cuando ésta sea por un periodo que exceda los cinco (5) días hábiles o por ausencia definitiva, se hará cargo de las funciones de este último. Cuando la ausencia del Presidente Municipal no exceda los cinco (5) días hábiles, será reemplazado mientras dure la misma, por uno de los secretarios del Departamento Ejecutivo…”.-
Que el Artículo 108º inciso i) de la Ley N° 10027 modificada por la Ley N° 10082 establece lo siguiente…” i) Solicitar autorización al Concejo Deliberante para ausentarse del Municipio por más de cinco (5) días hábiles".-
Que el Artículo 234° in fine de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece lo siguiente..."Cuando el impedimento sea temporal y no exceda de cinco días hábiles, será reemplazado mientras dure el mismo, por un secretario municipal. Cuando el impedimento exceda el plazo precedentemente señalado, ejercerá sus funciones el vicepresidente municipal".-
Que en consecuencia cabe el dictado del presente acto administrativo.
Que la presente medida se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° inciso u) de la Ley N° 10.027 - modifica a través de la Ley N° 10.082 -Régimen de las Municipalidades de la Provincia de Entre Ríos.


Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1º.- Pónese a cargo de la Presidencia del Departamento Ejecutivo Municipal, al Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante y Vice-Presidente Municipal, Dr., ALEJANDRO JORGE CASAÑAS a partir del día martes 13 de Octubre de 2.015, en horas de la mañana.-

ARTICULO 2°.- Remitir copia de presente Decreto, al Honorable Concejo Deliberante, para su conocimiento, toma de razón y demás efectos.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Cr. JUAN DOMINGO ORABONA
Secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete
a/c Dpto. Ejecutivo Municipal
Cr. ANTONIO GUSTAVO LABRIOLA
Secretario de Economía y Hacienda
a/c Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete.