This document is too long to translate automatically. The original Spanish text is shown below.
DECRETO Nº 408/2.016
Concordia, 15 de Abril de 2.016
VISTO
El Decreto del Departamento Ejecutivo N° 635/2015 de fecha 26 de Junio de 2015 donde se incorpora personal contratado con aportes mediante el Programa de Inserción Laboral (PIL), programa dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación en el marco del Plan Integral de Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo” cuyo objetivo principal es contribuir a la generación sostenimiento y mejora del empleo mediante la articulación de políticas públicas y
CONSIDERANDO:
Que en el Decreto que nos ocupa se dispuso contratar el personal afectado al programa, los que se detallaron en el Anexo I al mismo.
Que a la fecha ya se han formalizado los contratos respectivos con las personas designadas en el listado Anexo I mencionado, en el cual se ha previsto las condiciones de prestación y todo lo concerniente a la forma de desarrollarse las prestaciones por parte de los agentes incorporados.
Que entre las cláusulas establecidas en el instrumento que dispuso su incorporación se ha previsto la posibilidad de cualquiera de las partes de rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento, sin expresión de causa, debiendo ser notificada la misma con una anticipación de treinta (30) días por medio fehaciente.
Que a la fecha hay algunas personas de las que han sido Incorporados bajo el Programa antes referido, que no concurren al lugar de trabajo, lo hacen en forma inapropiada, ni prestan servicios en lugar o dependencia alguna, por lo que se estima pertinente rescindir la contratación de los mismos ante el incumplimiento contractual producido, lo que ha sido objeto de actuaciones administrativas que así lo acrediten.
Que la agente contratada con aportes mediante el Programa de Inserción Laboral (PIL), TROSTDORF MARIA GUADALUPE Leg. Nº 6465, Cuil Nº 27352970366 NO presta servicios, NO marca, No firma planillas Informado por la Dirección de Discapacidad a la cual pertenece, Dirección de Personal de la Municipalidad y la Unidad de Control respectivamente situación que ya fue Informada a la Secretaria de Empleo de la Nación para su baja en el mencionado programa.
Que ante la situación producida, el Departamento Ejecutivo considera atinado disponer la rescisión contractual de la persona cuyo incumplimiento se ha detectado y en tal sentido comunicar a los mismos dicha disposición.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° de la Ley Provincial N° 10027 - Régimen Je las Municipalidades de Entre Ríos
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese rescindir el contrato de Locación de Servicios y eximir de prestar servicios, en la etapa de preaviso a partir de su notificación a la agente contratada con aportes mediante el Programa de Inserción Laboral (PIL) TROSTDORF MARIA GUAOALUPE Leg. Nº 6465, CUII N 27352970366, según antecedentes obrantes en Expediente N° 538 “D”.
ARTICULO 2°.- Comuníquese al agente detallado en el Artículo 1° en el domicilio contractual denunciado por el mismo, a los efectos de su toma de conocimiento y cumplimiento
ARTICULO 3º.- Comuniques, regístrese dese a la Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de Economía y Hacienda, Subsecretaría de Desarrollo Económico, Contaduría, Tesorería y Dirección de liquidaciones.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO Nº 409/2.016
Concordia, 15 de Abril de 2.016
VISTO
El Decreto del Departamento Ejecutivo N° 635/2015 de fecha 26 de Junio de 2015 donde se Incorpora personal contratado con aportes mediante el Programa de Inserción Laboral (PIL) programa dependiente del Ministerio de Trabajo Empleo y Segundad Social de la Nación en el marco del Plan Integral de Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo”, cuyo objetivo principal es contribuir a la generación, sostenimiento y mejora del empleo mediante la articulación de políticas públicas y
CONSIDERANDO:
Que en el Decreto que nos ocupa se dispuso contratar el personal afectado al programa, los que se detallaron en el Anexo I al mismo.
Que a la fecha ya se han formalizado los contratos respectivos con las personas designadas en el listado Anexo I mencionado, en el cual se ha previsto las condiciones de prestación y todo lo concerniente a la forma de desarrollarse las prestaciones por parte de los agentes incorporados.
Que entre las cláusulas establecidas en el instrumento que dispuso su incorporación se ha previsto la posibilidad de cualquiera de las partes de rescindir unilateralmente el contrato en cualquier momento, sin expresión de causa, debiendo ser notificada la misma con una anticipación de treinta (30) días por medio fehaciente.
Que a la fecha hay algunas personas de las que han sido incorporados bala el Programa antes referido, que no concurren al lugar de trabajo lo hacen en forma inapropiada, ni prestan servicios en lugar o dependencia alguna, por lo que se estima pertinente rescindir la contratación de los mismos ante el incumplimiento contractual producido, lo que ha sido objeto de actuaciones administrativas que así lo acrediten.
Que la agente contratada con aportes mediante el Programa de Inserción Laboral (PIL), PEREYRA VALERIA ANDREA Leg. Nº 6461, Cuil Nº 27307888497 NO presta servicios, No marca, NO firma planillas informado por la Secretaría de Gobierno a la cual pertenece, Dirección de Personal de la Municipalidad y la Unidad de Control respectivamente Situación que ya fue informada a la Secretaria de Empleo de la Nación para su baja en el mencionado programa.
Que ante la situación producida, el Departamento Ejecutivo considera atinado disponer la rescisión contractual de la persona cuyo incumplimiento se ha detectado y en tal sentido comunicar a los mismos dicha disposición.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia
Que el dictado de la presente medida se efectúa en uso de las atribuciones, conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, de la Ley Provincial N° 10027 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Dispónese rescindir el contrato de Locación de Servicios y eximir de prestar servicios, en la etapa de preaviso, a partir de su notificación, a la agente contratado con aportes mediante el Programa de Inserción Laboral (PIL) PEREYRA VALERIA ANDREA, Leg. Nº 6461, Cuil Nº 27307888497 según antecedentes obrantes en Expediente N° 539 “D”.
ARTICULO 2°.- Comuníquese al agente detallado en el Artículo 1º, en el domicilio contractual denunciado por el mismo, a los efectos de su toma de conocimiento y cumplimiento.
ARTICULO 3°.- Comuníquese regístrese, dése a la Dirección de Recursos Humanos Secretaría de Economía y Hacienda, Subsecretaría de Desarrollo Económico, Contaduría Tesorería, y Dirección de liquidaciones.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
DECRETO N° 410/2.016
Concordia, 15 de Abril de 2.016
VISTO, las actuaciones obrantes en Expediente Nº 406 Letra, “S”/2015, Licitación Privada Nº 33/15 para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD”; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Nº 406 Letra “S”/2015, se tramito la Licitación Privada Nº 33/15 para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD”.
Que según lo establecido en el Artículo 10º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, corresponde prorrogar la adjudicación por el término de (6) seis meses.
Que el Departamento Presupuesto debería efectuar la imputación preventiva correspondiendo a la partida presupuestaria vigente.
Que ante los requerimientos que demanda de la comunidad este Departamento Ejecutivo considera necesaria la prórroga de la adjudicación efectuada oportunamente.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), q) y u) de la ley 10.027, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos,
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Dispóngase la prórroga de la adjudicación de la LICITACION PRIVADA Nº 33/15 PARA LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD”, conforme a lo considerado precedentemente.
ARTICULO 2º.- Adjudíquese a la firma JUAN MANUEL URUSULA LANZIERI, la totalidad de lo solicitado a un importe de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL ($306,000.00).
ARTICULO 3º.- Impútese la presente erogación a la o las partidas correspondientes del presupuesto de gastos vigente.
ARTICULO 4°.- Dispóngase que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a las firmas mencionadas en los Artículos que preceden y además se de cumplimiento a las obligaciones establecida en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del estado Municipal.
ARTICULO 5°.- Gírese a los efectos dispuestos a la Dirección de Presupuesto, Compras y Suministros y tome nota Contaduría y Tesorería Municipal.
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 411/2.016
Concordia, 15 de Abril de 2.016
VISTO el encuentro solidario, denominado “Cooperativismo”, que se realizara, el día jueves 21 de abril de 2016 en nuestra ciudad y,
CONSIDERANDO:
Que dicho encuentro tiene como finalidad llevar a cabo en nuestra ciudad la capacitación a diferentes cooperativas de nuestra ciudad.
Que será dictado por el Dr. Ricardo Echemendy, Director del Instituto de Promoción, Cooperativa y Mutualidades de la provincia de Entre Ríos.
Que se realizara a cabo en el Centro Cívico de la ciudad de Concordia, dónde han comprometido su presencia más de 59 cooperativas y público en general que quiera participar y donde se capacitaran sobre la normativa y disposiciones vigentes sobre cooperativismo.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera procedente declarar de Interés Municipal la capacitación denominada "Cooperativismo", en merito de lo expresado precedentemente.
Que la presente médica se dicta en conformidad de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Articulo 107°, inciso u) de la Ley 10.027 y su modificatoria - Régimen de la Municipalidad de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°.- Declárese de Interés Municipal la capacitación denominada “Cooperativismo”, que se realizara en el Centro Cívico, el día jueves 21 de abril de 2016, en nuestra ciudad organizado por el programa Argentina Trabaja, en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2°.- Comuníquese, regístrese dese a la Secretaría de Gobierno y Coordinación de Gabinete y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. NORBERTO MARTÍN SANTANA
Secretario de Gobierno.
DECRETO N° 412/2.016
Concordia, 15 de Abril de 2.016
VISTO el Expediente Interno N° 194 Letra “S”/2016 y,
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1, obra nota elevación de la UNIDAD DE ASUNTOS POLÍTICOS.
Que a fojas 2, obra Factura Tipo “C” N° 0002-00000015 de fecha 21 de Marzo de 2.016 por PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00) de la firma “JORGE RUBÉN CALABRESE”.
Que a fojas 3, obra Acta de Recepción conformada.
Que de fojas 4 a 6 obra Imputación Preventiva N° 2462, Año 2016 y Autorización del gasto por la Secretaría de Economía y Hacienda.
Que a fojas 7 obra informe y observaciones de Contaduría.
Que a fojas 8, obra nota de la UNIDAD DE ASUNTOS POLITICOS, respecto de lo observado por Contaduría.
Que a foja 9, obra copia autenticada del Decreto N° 375/2016.
Que a fojas 10 obra observación de Contaduría por lo que cabe derogar el Decreto antes mencionado.
Que el presente gasto, se encuadra en lo dispuesto en el Art. 112 Inc. d) 1, Articulo 113° de la Ordenanza N° 34 698/11.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°), Incisos ñ) q) u) de la Ley 10027 modificado por Ley 10082, Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Derógase el Decreto N° 375/2016 de fecha 7 de Abril de 2016 de acuerdo con lo expresado por Contaduría.
ARTICULO 2°.- Reconócese y apruébase el presente gasto, correspondiente a la Factura Tipo “C” N° 0002-00000015 de Fecha 21 de Marzo de 2016 de la Firma “JORGE RUBÉN CALABRESE” presentada por UNIDAD DE ASUNTOS POLITICOS por el importe total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00 -) y reintegrase el mismo al Señor CÉSAR EDGARDO FONSECA DNI Nº 25494003, el que abonó con fondos de su propio peculio cuya constancia obra en el Expediente Interno Nº 194 letra “S”/2016, el que se encuadra de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 12 Inc. d)1 y Art. 113º de la Ordenanza N° 34 698/11.
ARTICULO 3°.- Imputase el gasto aprobado en el Artículo 2° en la Imputación Preventiva N° 0.1.90.01 01.02.21.05 SALUD Y AMBIENTE.
ARTICULO 4°.- Gírese a Contaduría y Tesorería a sus efectos.
ARTICULO 5°.- Comuníquese regístrese, publíquese, y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUSE
Secretario de Derecho Humano, Salud y Ambiente.
DECRETO N° 413/2.016
Concordia, 15 de Abril de 2.016
VISTO la Nota de Pedido N° 31 obrante a fs 36 del Libro de Nota de Pedido correspondiente a la obra "Construcción 68 Viviendas e Infraestructura Bº El Silencio adjudicada a la firma CONKRET SA Licitación Pública N° 54/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que la firma ha solicitado ampliación de plazo de obra en la nota referida ciento veinte (120) días corridos, manifestando precipitaciones caídas en nuestra ciudad.
Que a tal fin la Dirección Municipal de la Vivienda solicito informe meteorológico a INTA, por el periodo comprendido entre los meses de Enero/2016 - Abril/2016.
Que la ampliación que se solicita refiere al Contrato que oportunamente celebrara con esta Municipalidad de Concordia, con un plazo de seiscientos (600) días corridos desde el inicio de la obra, hecho ocurrido el día 03 de diciembre de 2012-Acta de Inicio.
Que la Clausula Sexta del contrato referido prevé la ampliación de plazo por diversas causas, entre ellas lluvia caída y secuela de lluvias.
Que dicho plazo fue ampliado en anteriores oportunidades, siendo la ultima por noventa (90) días corridos ratificada según decreto Nº 154/2016, venciendo el 28 de febrero de 2016
Que la Dirección Municipal de la Vivienda tomo Intervención correspondiente realizando informe técnico, adhiriendo al plazo solicitado por la firma adjudicataria, y en consecuencia aconsejando en CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS, la ampliación del plazo de obra al Contrato de Ejecución de Obra 68 Viviendas e Infraestructura ACU N° 185/2012- Licitación Pública N° 185/2014, el cual se transcribe en su parte pertinente:
“Por todo lo expuesto, esta Dirección considera pertinente y beneficioso para el Municipio y para las familias destinatarias de las viviendas dar continuidad al contrato de obra con la firma adjudicataria CONKRET S.A, por lo que aconseja se le conceda ciento veinte (120) días de corridos de ampliación del plazo de obra al Contrato de Ejecución de Obra ACU 185/2012, plazo que comenzaría a correr a partir del día 29 de febrero 2016, atendiendo principalmente las situaciones sociales involucradas en el presente contrato”
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas a Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Inciso n) y u) de la Ley 10 027 y sus modificatorias - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Ampliase en CIENTO VEINTE (120) días corridos, el plazo de la Obra Construcción 68 Viviendas e Infraestructura- Bº El Silencio, según Contrato de Ejecución de Obra suscripto entre la firma CONKRET SA y la Municipalidad de Concordia Licitación Pública N° 54/2011, plazo que comenzara a correr desde el día 29 de febrero de 2016,
ARTICULO 2°.- Notifíquese por Dirección Municipal de Viviendas a la firma CONKRET SA.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, y remítase a la Dirección de Compras y Suministros, Contaduría Municipal.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
GUILLERMO ECHENAUSE
Secretario de Desarrollo Humano, Salud y Ambiente.
DECRETO N° 414/2.016
Concordia, 18 de Abril de 2.016
VISTO el contenido del Expediente Interno N° 113 Letra "S" del año 2016 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución DEM N° 1245/16, de fecha 10 de Marzo de 2016, se dispone al llamado a Licitación Pública N° 10/16 para la “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERARIO DE LA SO Y SP.”.
Que desde fojas 28 a 42 constan actuaciones de la Dirección de Compras y Suministros referidas al presente llamado a licitación.
Que a fojas 180, obra Dictamen de la Comisión Evaluadora de fecha 16 de Abril de 2016, informando que en Acta de Apertura, se presentaron cinco ofertas correspondientes a:
KUPERVASER y CIA S.C.: cotizando lo solicitado a un importe total de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 20/100 ($1.143.146,20).
DOMINGO BIANCHINI: cotizando lo solicitado a un importe total de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTO CINCUENTA y SIETE CON 28/100 ($1.172.657,28).
ULYSES RAUL GUIRULA y MATIAS OTERO: cotizando parcialmente lo solicitado - cotiza ítems 1 a 4 inclusive y 8 - a un importe total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 995.232,00.-).
ROSA BEATRIZ GORBATO: cotizando lo solicitado a un importe total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 64/100 ($1.445.163,64.-).
DIEGO CENTURION: cotizando parcialmente lo solicitado - ítems 1, 2, 3 y 4 - a un importe total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ($866.635,20).
Que analizando el aspecto formal la comisión verifica que:
SOBRE N° 1 - KUPERVASER y CIA S.C.: cumple con la presentación de la totalidad de la documentación solicitada en el Art. 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Respecto a la planilla de cotización se observa que los ítems 1, 3, 4, 5, 6 y 9 cotiza distintos precios unitarios de acuerdo con los rangos de talles y en algunos casos no cotiza el talle 36, lo cual no está previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
SOBRE N° 2 - DOMINGO BIANCHINI: cumple con la presentación de la totalidad de la documentación solicitada en el Art. 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La Comisión observa que la empresa dispone un plazo de validez de la oferta de 20 días contados desde la fecha de la apertura, difiriendo del plazo previsto en el Art 7º Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Por lo que motiva la declaración de inadmisibilidad de la oferta de acuerdo con lo establecido en el Art. 48 Inc. h).
SOBRE Nº 3 - ULYSES RAUL GUIRULA y MATIAS OTERO: cumple con la presentación de la totalidad de la documentación solicitada en los Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se observa que en tos ítems 1 a 4 inclusive no cotiza de acuerdo con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
SOBRE N° 4 - ROSA BEATRIZ GORBATO: no compre con la presentación de siguiente documentación solicitada en él Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
e) El oferente deberá presentar declaración Jurada con firma certificada por Escribano, y legalizada si fuera de extraña jurisdicción, por lo cual se compromete a dirimir cualquier tipo de controversia con la Municipalidad de Concordia, sea en la interpretación, ejecución o cumplimiento del presente, a la jurisdicción de los tribunales Ordinarios de Concordia; renunciando a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que le pudiera correspondiente, inclusive la Federal. La falta de presentación de esta Declaración producirá la admisibilidad de la oferta.
h) Referencias comerciales expedidas por las respectivas empresas.
i) Referencias bancarias expedidas por las respectivas instituciones bancarias.
Por lo expuesto corresponde declarar la inadmisibilidad de la oferta de acuerdo a lo establecido en el Inc. e).
SOBRE N° 5 – DIEGO CENTURION: no cumple con la certificación solicitada en el inc. e) del Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares por lo que corresponde declarar la inadmisibilidad la oferta.
Que analizando las ofertas en cuanto a la calidad y precio, la Comisión aconseja adjudique:
KUPERVASER y CIA S.C. los ítems 2 y 7 a un importe total; da PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA y TRES CON 40/100 ($ 225.343,40), atento a que lo adjudicado resulta ser un 10,47% inferior a lo estimado en la Imputación Preventiva.
ULYSES RAUL GUIRULA y MATIAS OTERO el ítem 3 a un importe total de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 33.600,00), atento a que lo adjudicado resulta ser un 40% inferior a lo estimado en la Imputación Preventiva.
Que además esta Comisión aconseja se desestimen las ofertas presentadas para los ítems 1, 3, 4, 5, 6 y 9 atento a las irregularidades observadas.
Que es decisión de este Departamento Ejecutivo desestimar las ofertas presentadas para los ítems 1, 3, 4, 5, 6 y 9 atento a las irregularidades observadas y disponer un segundo llamado a Licitación.
Que teniendo en cuenta la urgencia que tiene el Municipio de poder cumplir con los convenios vigentes en tiempo y en forma, se deberá hace, uso de lo dispuesto en el Art 25°. de la Ordenanza Sobre Contrataciones vigente.
Que de fs. 182 a 197 se adjunta documentación: Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y nueva Planilla. Nomencladora.
Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107°, incisos ñ), q) y u) de la Ley 10027 y su modificatoria - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese el procedimiento licitatorio obrante en el Expediente Interno Nº 113 Letra “S” del año 2016, correspondiente al Llamado a Pública N° 10/16 para la “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERARIO DE LA SO Y SP.”, dispuesto mediante Resolución DEM N° 1245/16, de fecha 10 de Marzo de 2016.
ARTICULO 2º.- Adjudicase los ítems 2 y 7 de lo licitado a la firma KUPERVASER y CIA S.C., por un PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100 ($ 225.343,40), conforme a lo descripto en el Anexo I adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 3°.- Adjudicase el ítems 8, de lo licitado a la firma ULYSES RAUL GUIRULA y MATIAS OTERO, por un PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 33.600,00), conforme a lo descripto en el Anexo I adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 4°.- Impútese la presente erogación por un importe total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA y TRES CON 40/100 ($258.943,40) a las Partidas Presupuestarias enumeradas en la Imputación Preventiva N° 1919/2016, conforme a la distribución allí detallada
ARTICULO 5°.- Declarar desestimadas las ofertas presentadas para los ítems 1, 3, 4 5, 6 y 9, en virtud de lo expresado en el Considerando precedente.
ARTICULO 6°.- Aprobar la documentación correspondiente para efectuar el segundo llamado a Licitación Pública Nº 10/16, para la “ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERARIO DE LA SO Y SP.”, cuyos antecedentes obran en Expediente Interno N° 113 Letra “S” del año 2016, conforme a lo expresado en el Considerando precedente.
ARTICULO 7°.- Disponer que la Dirección de Compras y Suministros, realice el segundo llamado a licitación y fije fecha de apertura de las propuestas conforme a lo establecido en el Art. 25° de la Ordenanza Sobre Contrataciones vigente.
ARTICULO 8°.- Realzar las publicaciones de Ley.
ARTICULO 9°.- Dispónese que a través de la Dirección de Compras y Suministros se notifique a la firma que resultó adjudicataria y a las que no resultaron adjudicadas del contenido del presente acto administrativo y procedan a iniciar los trámites de devolución de los Depósitos de Garantía que correspondieren.
ARTICULO 10°.- Comuníquese, publíquese, dése copia a la Secretaría de Gobierno y oportunamente archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
DECRETO N° 415/2.016
Concordia, 18 de Abril de 2.016
VISTO el Expediente N° 1.190.592 y,
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de concordia suscribió un contrato de Locación con el Sr Marcelo Ernesto Venegas por el plazo de 36 meses, respecto del inmueble más abajo mencionado.
Que a fojas 2 obra anexado el Contrato de Cesión de Derecho y Acciones, suscripto entre los Señores, Marcelo Ernesto Venegas DNI 8.495.155 y la Señora, María Eugenia Barón, D.N.I. N° 21.775.381, por el cual, el primero le cede a la segunda, todos los Derechos y Acciones que tiene en el Contrato de Locación que lo vincula con la Municipalidad de Concordia, en relación al inmueble ubicado en calle San Martín N° 18, de la ciudad de Concordia.
Que a fojas 5 obra Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, no tiene objeción legal que formular y que deberá dejarse expresa constancia en las actuaciones adjuntándose al Contrato de Locación primigenio.
Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal por el Artículo 107º, incisos h), I), II) y u) de la Ley N° 10.027 y su modificatoria Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Aceptar la cesión de derechos y acciones realizado por el Señor, Marcelo Ernesto Venegas a favor de la Sra María Eugenia Barón, Documento Nacional de Identidad N° 21.775.381, respecto del Contrato de Locación suscripto por la Municipalidad de Concordia en fecha 5 de Mayo de 2.015.-
ARTICULO 2°.- Disponer Anexar al expediente original del Contrato de Locación, la Cesión de Derechos y acciones otorgado por el Señor Marcelo Ernesto Venegas a la Señora María Eugenia Barón.
ARTICULO 3°.- Dispónese que en lo sucesivo el valor locativo deberá ser abonado a la cesionaria mediante depósito bancario, en la cuenta Corriente en Pesos en el Banco MACRO Cuenta N° 354009410980764 (CBU N° 2850540430094109807641).
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, regístrese, y oportunamente, archívese.-
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
LUIS ENRIQUE SANTANA
Secretario de Comunicación y Desarrollo Cultural.
DECRETO N° 416/2.016
Concordia, 18 de Abril de 2.016
VISTO el Convenio de Obra celebrado entre la Municipalidad de Concordia y el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), ratificado por Decreto 463/09 y la Ordenanza Municipal 35.601 del 04/12/2.015 en su Artículo N° 8.
CONSIDERANDO:
Que por dicho acto administrativo se otorga a la Municipalidad de Concordia un Aporte de PESOS UN MILLON OCHCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 02/100 (1.885.851.02).
Que conforme el Decreto mencionado el Aporte debe destinar e solventar gastos de Ejecución de la Obra “MEJORA EN ACCESO NORTE, AVENIDA INDEPENDENCIA y MONSEÑOR ROSCH CIUDAD DE COCORDIA.
Que la presente medida se dicta de conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 8 de la Ordenanza N° 35.601 que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recurso del Ejercicio 2.016 por nuevos y mayores ingresos con afectación especifica originados por Leyes, Decreto y Ordenanzas o Convenios con terceros, en el marco de legislaciones especiales, con la condición de la comunicación previa de la decisión de realizar tales ampliaciones al Concejo Deliberante y a las atribuciones conferidas por los Artículos N° 107° Incisos q) y u) y 155° de la Ley 10.027- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Apruébese la modificación al Presupuesto General de la Administración Municipal conforme se dispone en los Artículos siguientes:
ARTICULO 2°.- Ampliase en la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 02/100 ($1.885.851.02) el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal destinados a atender los gastos fijados en el Art. 3 del presente Decreto, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en el Cuadro N° 1 anexo que pasa a formar parte del presente Decreto.
RECURSOS DE CAPITAL (Aportes no reintegrables) $ 1.885.851,02.-
ARTICULO 3°.- Ampliase en la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA y CINCO MIL OCHOCIENTO CINCUENTA y UNO CON 02/100 ($1.885.851.02) el Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal, para el Ejercicio 2.016 con destino a las finalidades que se indican en el Cuadro N° 2 que se anexa y que pasa a formar parte del presente Decreto.
ARTICULO 4°.- Habilitase le partida presupuestaria en el Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal para el ejercicio 2.016, “MEJORA EN ACCESO NORTE FONDOS OCCOVI”, bajo el código 0.7.90.02.05.08.61.03 Obras Pcas.
ARTICULO 5°.- Comunicar al Concejo Deliberante, con copia del presente Decreto, la utilización de la facultad del artículo N° 8 de la Ordenanza N° 35.601/2.015.
ATICULO 6°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.
Dr. ENRIQUE TOMAS CRESTO
Presidente Municipal
Cr. ALVARO ENRIQUE SIERRA
Secretario de Economía y Hacienda.
ENTE DESCENTRALIZADO OBRAS SANITARIAS
DIVISIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/16
OBJETO: “ADQUISICION DE POLICLORURO DE ALUMINIO”
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Retirar de la División de Compras y Suministros, Ente Descentralizado Obras Sanitarias, Concordia, Entre Ríos N° 1300, en días hábiles de 7 a 13 horas.
Teléfonos: 421-0021 Int. 326
e-mail:compras.edos@gmail.com
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 02 de mayo de 2016, a las 10 horas.-
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.742.000,00.-
VALOR DEL PLIEGO: PESOS UN MIL SETECIENTOS CUAREANTA y DOS ($ 1742,00).-
División de Compras y Suministros, 18 de abril de 2016.-